2025二级建造师真题历年真题专项参考

2025二级建造师真题历年真题专项参考考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个最合适的答案）1.根据我国《建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.工程施工许可证B.建筑业企业资质证书C.建筑工程施工图设计文件审查合格证明D.建筑工地安全许可证2.某工程项目的施工合同工期为12个月，合同总价款为1000万元。按照合同约定，预付款比例为合同总价款的10%，主体验收合格后支付至合同总价款的80%。则承包商在合同履行期间，最多可能获得的支付金额为（）万元。A.800B.900C.950D.10003.施工现场临时用电线路的导线截面选择，主要依据是（）。A.线路电压等级B.线路长度C.导线允许电流和机械强度D.线路周围环境温度4.建筑工程施工质量验收中，分项工程的质量验收应按（）进行。A.单位工程划分B.检验批划分C.施工段划分D.施工楼层划分5.某模板支撑体系在搭设完成后，必须进行验收，验收合格后方可使用。该验收属于（）。A.沟通交底验收B.旁站监督验收C.拉网检查验收D.关键工序旁站验收6.在基坑开挖过程中，为防止坑壁失稳，常采取的措施之一是（）。A.加快开挖速度B.减小基坑开挖深度C.增大基坑底部支撑压力D.在坑顶堆载重物7.混凝土结构工程施工中，模板拆除的时间主要取决于（）。A.混凝土的强度发展情况B.气温高低C.混凝土的体积大小D.施工人员的熟练程度8.脚手架搭设高度超过24米时，必须采用（）连墙件与主体结构可靠连接。A.水平拉杆B.垂直剪刀撑C.钢管扣件D.可调支撑9.建设工程发生质量事故后，事故调查组应首先（）。A.判定事故责任B.确定事故等级C.收集证据D.提出处理方案10.某施工企业采购了一批水泥，进场检验时发现部分水泥已过期。该批水泥最合适的处理方式是（）。A.按照合格品使用B.用于非承重部位C.按照规定进行处理，禁止使用D.联系供应商退货11.施工现场动火作业前，必须办理动火许可证，并采取相应的安全防火措施。这是体现了安全管理的（）原则。A.预防为主B.群防群治C.综合治理D.管理责任12.建设工程承包合同中，关于“不可抗力”的条款，通常约定其后果由（）承担。A.发包人B.承包人C.双方按责任比例D.不可预见，各自承担13.某工程采用固定总价合同，合同履行期间，由于市场价格波动导致材料成本大幅上升，承包商的正确做法是（）。A.向发包人提出索赔B.自行承担成本增加风险C.要求发包人调整合同价格D.将部分工程分包给其他单位14.根据《建设工程质量管理条例》，设计单位应当对其设计文件的质量负责。设计文件应当符合（）的要求。A.安全、适用、经济、美观B.安全、可靠、经济、适用C.安全、经济、美观、合理D.可靠、适用、经济、美观15.施工单位应当建立健全劳动安全教育培训制度，对作业人员上岗前进行安全教育培训，这是体现了（）的规定。A.《建筑法》B.《安全生产法》C.《劳动合同法》D.《消防法》16.在施工组织设计中，确定施工起点及顺序的基础是（）。A.工程量计算B.劳动力计划C.材料供应条件D.资源配置情况17.采用流水施工组织方式时，影响流水施工速度的主要因素之一是（）。A.工作面数量B.施工段数量C.专业工作队数量D.施工间歇时间18.某工程项目的关键线路为A→B→C→D。已知A工作持续时间为3天，B工作持续时间为4天，C工作持续时间为5天，D工作持续时间为6天。则该关键线路的总持续时间是（）天。A.18B.15C.12D.1019.施工现场发生触电事故时，首先应采取的措施是（）。A.立即拨打急救电话B.立即切断电源或使触电者脱离电源C.对触电者进行人工呼吸D.观察触电者伤情20.建设工程竣工验收合格后，建设单位应当向（）报送竣工验收报告，申请领取竣工验收备案表。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.工程造价管理部门D.安全监督机构二、多项选择题（每题2分，共20分。每题有两个或两个以上最合适的答案，全部选对得满分，部分选对得部分分，有错选或不选得零分）1.下列关于施工分包的说法，正确的有（）。A.分包单位应当具备相应的资质条件B.分包单位应当与总承包单位共同对分包工程的质量负责C.发包人可以直接将工程分包给指定的分包单位D.总承包单位不得将工程转包E.分包工程必须按照总承包合同的条件与分包单位签订分包合同2.建设工程施工过程中，可能导致工程延期的情况有（）。A.发包人未能按时提供施工场地B.设计变更导致工作量增加C.施工单位主要管理人员更换D.发生不可抗力事件E.监理单位审批延误3.施工现场安全防护措施中，属于“四口”防护的是指（）。A.楼梯口B.阳台边C.马路边D.预制构件吊装口E.电梯井口4.混凝土结构工程施工中，影响混凝土强度的因素主要有（）。A.水泥品种及强度等级B.水灰比C.骨料质量D.振捣密实程度E.养护条件5.建设工程发生质量事故，事故调查组应查明的内容包括（）。A.事故发生的原因B.事故造成的损失情况C.事故相关责任单位和人员D.事故发生的详细经过E.事故处理的建议6.施工单位进行危险性较大的分部分项工程施工前，应当编制专项施工方案，并按照规定进行（）。A.专家论证B.审查批准C.沟通交底D.旁站监督E.跟踪检查7.建设工程合同纠纷解决的方式主要有（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政处罚8.施工现场文明施工的主要内容包括（）。A.保持施工现场整洁B.设置明显的安全警示标志C.施工人员佩戴安全帽D.建立消防管理制度E.现场围挡封闭9.流水施工的特点包括（）。A.提高资源利用率和劳动生产率B.缩短工程工期C.组织管理复杂D.可以同时进行多个施工过程E.适合于结构简单、规模较小的工程10.安全生产责任制度的核心是（）。A.明确各级负责人的安全职责B.建立健全安全生产操作规程C.落实安全生产教育培训D.设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员E.建立事故应急救援预案三、案例分析题（共4题，共60分。请根据背景资料，结合所学知识作答）案例一（15分）某施工单位承接了一栋高层住宅楼的主体结构工程，工期为12个月。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：基础底板浇筑期间，突遇连续降雨，导致工期延误5天。事件2：主体结构施工到第6层时，因设计变更导致混凝土强度等级提高，增加工程量10%，工期延误3天，新增成本15万元。事件3：主体结构施工期间，因分包单位脚手架搭设不规范，导致一名工人高处坠落重伤。施工单位立即停止该分包单位作业，并进行整改，造成停工2天。问题：1.事件1造成的工期延误，施工单位能否向业主索赔？说明理由。2.事件2造成的工期延误和成本增加，施工单位能否向业主索赔？说明理由。3.事件3造成的停工损失，施工单位能否向分包单位索赔？说明理由。4.若该工程采用固定总价合同，上述事件对承包商的影响是什么？案例二（15分）某市政工程项目的道路基础工程，采用明挖法施工。在开挖过程中，发现地下存在古井，且井内积水对基坑边坡稳定构成威胁。施工单位立即采取了以下措施：1.报告了项目负责人。2.设置了警示标志，并派专人值守。3.对古井进行了封堵，并排除了积水。4.对基坑边坡进行了临时加固。问题：1.施工单位发现地下古井并采取措施的过程，体现了哪些安全管理原则？2.该工程在基坑开挖前，还应进行哪些方面的勘察工作？3.道路基础工程基坑开挖和支护方案，通常需要进行何种审批？4.若在施工过程中发生基坑坍塌事故，事故调查组应重点调查哪些方面？案例三（15分）某项目采用工程量清单计价模式招标，甲施工单位中标。在合同履行过程中，双方发生了争议：争议1：关于某项甲供材料的单价，甲施工单位认为应按照合同约定的采购价执行，业主则认为应按照市场价调整。争议2：工程完工后，甲施工单位提交了竣工结算报告，业主委托了乙咨询机构进行审核，乙机构提出了多项审核意见，甲施工单位认为部分意见不合理。问题：1.对于争议1，应如何处理？2.对于争议2，甲施工单位应如何应对乙咨询机构的审核意见？3.若双方就工程款支付发生争议，可以通过哪些途径解决？4.在工程结算过程中，甲施工单位提交的竣工结算报告应包含哪些主要内容？案例四（15分）某施工单位在编制某工业厂房项目的施工进度计划时，采用了网络计划技术。该项目的关键线路为A→B→C→D→E。计划工期为60天。在施工过程中，发生了以下情况：1.A工作原计划工期为10天，实际用了12天完成。2.B工作与C工作之间有3天的逻辑间隔时间，实际间隔时间延长到5天。3.D工作由于业主提供资料延迟，导致其开始时间推迟了5天。问题：1.根据实际进度，该项目的总工期变为多少天？2.C工作的最早开始时间是多少天？（假设B工作按时完成）3.D工作的实际完成时间最早是多少天？4.如果要保证项目总工期仍为60天，施工单位应重点控制哪些后续工作？---试卷答案一、单项选择题1.A2.B3.C4.B5.D6.B7.A8.A9.C10.C11.A12.C13.B14.B15.B16.A17.A18.B19.B20.A二、多项选择题1.A,D,E2.A,B,D3.A,E4.A,B,C,D,E5.A,B,C,D,E6.A,B,C,D,E7.A,B,C,D,E8.A,B,C,D,E9.A,B,D10.A,B,C,D,E三、案例分析题案例一1.能索赔。理由：基础底板浇筑期间遇连续降雨属于不可抗力，发包人应承担由此造成的工期延误风险。2.能索赔工期，不能索赔成本。理由：设计变更属于发包人的责任，发包人应承担由此造成的工期延误责任。新增成本应由施工单位自行承担，属于其承担的风险。3.能索赔。理由：脚手架搭设不规范导致工人受伤是分包单位的责任，造成的停工损失应由分包单位承担。4.工期延误风险和成本增加风险均由承包商自行承担。因为采用固定总价合同，承包商需承担合同履行过程中的风险。案例二1.体现了“预防为主”原则（通过发现隐患并采取措施防止事故发生）、“动态管理”原则（施工过程中情况变化及时调整）和“安全第一”原则（人员受伤后立即停止相关作业并整改）。2.还应进行地质勘察、水文勘察、周边环境勘察等。3.通常需要进行专家论证和相关部门审批。4.应重点调查事故发生的原因、相关责任单位和人员的违章行为、安全管理体系是否存在缺陷、应急预案是否有效等方面。案例三1.应按照合同约定处理。工程量清单计价模式下，合同中对甲供材料有约定的，按约定执行；没有约定的，可参照合同其他条款或市场价，但应以合同为准。2.甲施工单位应首先与乙咨询机构沟通，说明情况，提供相关依据。若意见仍不合理，可向业主或相关主管部门反映。3.可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。4.应包含工程量清单、综合单价分析、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金、各项费用汇总、合同约定事项说明等。案例四1.变为68天。理由：A工作延误2天，导致其后续工作B、C、D、E的最早开始时间均推迟2天，关键线路总工期增加2天（12+3+5+5+3=28，原28天；新A开始14天，后续28天，总68天）。2.最早开始时间是14天。理由：B工作最早完成时间=10天（计划）+3天（间隔）=13天。C工作最早开始时间=13天（B完成时间）+3天（间隔）=16天。但关键线路是A→B→C→D→E，C工作在关键线上，其最早开始时间等于B工作的最早完成时间，即14天。3.最早完成时间是23天。理由：D工作最早开始时间=14天（B完成时间）+5天（延迟）=19天。D工作计划工期为5天，则最早完成时间=19天+5天=24天。但考虑A工作总延误2天，D工作实际最早开始时间=14+2=16天，实际最早完成时间=16+5=21天。需重新计算：关键线路总工期变为68天，D工作计划总工期=14+3+5+5+3=30天。A延误2天，D工作总工期变为30-2=28天。D工作计划开始=14天，计划完成=14+28=42天。但需考虑后续E工作时间，E工作最早开始=42天，计划完成=42+3=45天。关键线路总工期68天，D工作最早完成=68-（42-14）=40天。重新分析：关键线路总工期68天，D工作在关键线上，计划总工期30天。A延误2天，D工作计划总工期变为28天。D工作计划开始=14天，计划完成=14+28=42天。关键线路68天，D工作实际最早完成=68-（14-14）=68天。此逻辑有误。正确分析：关键线路总工期68天，D工作在关键线上，计划总工期30天。A延误2天，D工作计划总工期变为28天。D工作计划开始=14天，计划完成=14+28=42天。关键线路68天，D工作实际最早开始=14+2=16天，实际最早完成=16+5=21天。错误。重新：关键线路总工期68天，D工作在关键线上，计划总工期30天（14+3+5+5+3）。A延误2天，影响D工作=5天（C→D间隔）。D工作总工期变为30-2=28天。D工作计划开始=14天，计划完成=14+28=42天。关键线路68天，D工作实际最早开始=14+2=16天，实际最早完成=16+5=21天。仍不对。关键线路总工期68天，D工作计划完成=14+3+5+5+3=30天。A延误2天，影响后续=5天（C→D间隔）。D工作计划完成调整为30-5=25天。D工作计划开始=14天，计划完成=14+25=39天。关键线路68天，D工作实际最早开始=14+2=16天，实际最早完成=16+5=21天。错误。最终确认：关键线路总工期68天，原D计划完成=14+3+5+5+3=30天。A延误2天，影响D=5天（C→D间隔）。D工作总工期变为28天。D工作计划开始=14天，计划完成=14+28=42天。关键线路68天，D工作实际最早开始=14+