2025二级建造师真题模拟

2025二级建造师真题模拟考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程施工许可制度适用于（）的建筑工程。A.所有房屋建筑工程B.所有市政基础设施工程C.达到法定开工条件的建筑工程D.由政府投资的大型公共建筑工程2.某施工企业与业主签订了固定总价合同，在施工过程中，由于业主原因导致工程范围发生变更，合同价款应（）。A.严格按照原合同总价执行B.由业主与施工单位协商调整C.按变更后的实际成本增加部分调整D.重新招标确定新的合同价款3.某工程项目采用公开招标方式发包，招标文件中规定工期超过12个月，则该工程项目的招标文件应当（）。A.由建设单位自行组织招标B.委托招标代理机构办理招标事宜C.依法进行邀请招标D.向有关行政监督部门备案即可4.施工单位将承接的某工程项目违法分包给不具备资质的单位，依据《建设工程质量管理条例》，应承担（）责任。A.行政处分B.民事赔偿C.连带责任D.主要责任5.某基坑开挖过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡和财产损失。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故应定性为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故6.施工单位应当建立健全安全生产责任制，明确（）的安全生产责任。A.项目经理B.安全生产管理人员C.所有从业人员D.业主单位负责人7.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工前应当进行安全技术交底，安全技术交底应当由（）向现场作业人员作出。A.项目总监理工程师B.项目专职安全生产管理人员C.企业安全部门负责人D.总工程师8.施工现场动用明火作业，必须办理动火许可证，动火许可证应由（）审批。A.业主单位负责人B.项目总监理工程师C.项目负责人D.专职安全生产管理人员9.某工程采用施工总承包模式，分包单位施工过程中发生质量事故，造成工期延误。根据合同约定，总承包单位应承担（）责任。A.主要责任B.全部责任C.部分责任D.无责任10.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和有关文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15B.30C.60D.9011.某工程项目的合同工期为12个月，计划工期为10个月，关键线路的持续时间为8个月。该项目的总时差为（）个月。A.0B.2C.4D.812.在工程网络计划中，如果某项工作的最迟完成时间与其最早完成时间之差称为该工作的总时差，则总时差为零表示（）。A.该工作是非关键工作B.该工作是关键工作C.该工作的自由时差为零D.该工作的总时差为负值13.某土方工程计划开挖1000立方米，单价为50元/立方米，实际开挖1200立方米，单价为45元/立方米，则该土方工程的成本偏差为（）元。A.10000B.-5000C.5000D.-1000014.项目管理中的“质量”是指（）。A.产品或服务满足规定要求和期望的程度B.产品或服务的性能C.产品或服务的价格D.产品或服务的可用性15.施工单位应当建立健全项目成本管理责任制，成本管理的核心是（）。A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本核算16.某工程采用CM承包模式，CM经理的主要作用是（）。A.负责工程项目的全过程管理B.负责工程项目的施工阶段管理C.提前分担风险，缩短建设周期D.负责工程项目的招标采购工作17.项目管理中的“范围管理”是指（）。A.对项目范围进行定义、确认和控制的过程B.对项目进度进行计划、控制和协调的过程C.对项目成本进行预测、计划和控制的过程D.对项目质量进行检验、控制和保证的过程18.某工程项目采用网络计划技术进行进度控制，在执行过程中，某项关键工作的实际进度拖后了2天，则会导致（）。A.工期延误2天B.工期延误小于2天C.工期不受影响D.工期延误大于2天19.施工单位应当建立健全项目信息管理制度，信息管理的目的是（）。A.收集、处理、存储和传递项目信息B.提高项目信息的安全性C.降低项目信息成本D.增强项目信息的可读性20.项目管理中的“沟通管理”是指（）。A.对项目信息进行收集、处理、存储和传递的过程B.对项目干系人之间的沟通进行计划、执行和监控的过程C.对项目会议进行组织和协调的过程D.对项目报告进行编写和发布的过程21.某工程项目的质量目标是达到合格标准，则该项目的质量验收应按照（）进行。A.设计要求B.合同约定C.国家标准D.行业标准22.施工单位应当建立健全项目质量管理体系，质量管理体系的核心是（）。A.质量目标B.质量职责C.质量策划D.质量控制23.某工程项目的质量事故原因分析结果表明，事故的主要原因是人为因素，则该事故属于（）。A.物理原因事故B.管理原因事故C.自然原因事故D.技术原因事故24.施工现场的质量控制主要包括（）。A.原材料控制、工序控制、成品控制B.设计控制、施工控制、验收控制C.技术控制、经济控制、合同控制D.组织控制、进度控制、成本控制25.某工程项目的安全生产目标是零事故，则该项目的安全生产管理应（）。A.以预防为主，防治结合B.以惩罚为主，教育为辅C.以经济效益为中心，安全为辅D.以完成任务为目标，安全服从于进度26.施工现场的安全控制主要包括（）。A.人的因素控制、物的因素控制、环境因素控制B.组织控制、技术控制、经济控制C.进度控制、成本控制、质量控制D.设计控制、施工控制、验收控制27.某施工机械的原值为100万元，预计使用年限为10年，预计净残值为10万元，采用年限平均法计算，该施工机械的年折旧额为（）万元。A.9B.10C.11D.1228.某施工机械原值为50万元，预计使用年限为5年，预计净残值为5万元，采用双倍余额递减法计算，第二年应提折旧额为（）万元。A.10B.12C.15C.2029.某企业购入一台施工机械，取得增值税专用发票，注明价款100万元，增值税16万元，运输费2万元，安装调试费3万元。该施工机械的入账价值为（）万元。A.119B.121C.123D.12430.企业采购的原材料，在运输过程中发生合理的损耗，其费用应计入（）。A.管理费用B.营业外支出C.原材料成本D.销售费用31.某工程项目的直接人工费为100万元，直接材料费为200万元，施工机具使用费为50万元，措施费为30万元，规费为20万元，税金为10万元，则该项目的含税合同价款为（）万元。A.400B.430C.450D.46032.某工程项目的计划成本为1000万元，实际成本为1100万元，计划利润率为5%，则该项目的实际利润为（）万元。A.50B.55C.60D.6533.施工单位向银行借款100万元，借款期限为1年，年利率为6%，利息按单利计算，则该笔借款的利息为（）万元。A.6B.6.6C.7.2D.8.134.某工程项目的成本偏差为-10万元，计划成本为1000万元，实际成本为1010万元，则该项目的成本绩效指数（CPI）为（）。A.0.99B.1.01C.1.1D.1.0135.某工程项目的进度偏差为5万元，计划工期为100天，实际工期为95天，则该项目的进度绩效指数（SPI）为（）。A.0.95B.1.05C.1.1D.1.0536.项目管理中的“风险管理”是指（）。A.对项目风险进行识别、评估和应对的过程B.对项目不确定性进行管理的过程C.对项目风险进行量化分析的过程D.对项目风险进行控制的过程37.某工程项目在施工过程中，遇到了未曾预见的地质条件，导致工期延误和成本增加。该事件属于（）风险。A.技术风险B.质量风险C.安全风险D.组织风险38.风险管理的基本流程包括（）。A.风险识别、风险评估、风险应对、风险监控B.风险识别、风险量化、风险控制、风险监控C.风险识别、风险分析、风险应对、风险评价D.风险识别、风险评估、风险应对、风险处理39.某工程项目采用风险转移策略应对风险，常用的风险转移方式包括（）。A.风险自留、风险规避、风险转移B.风险自留、风险控制、风险转移C.风险规避、风险控制、风险自留D.风险规避、风险转移、风险自留40.项目管理中的“沟通管理”是指（）。A.对项目信息进行收集、处理、存储和传递的过程B.对项目干系人之间的沟通进行计划、执行和监控的过程C.对项目会议进行组织和协调的过程D.对项目报告进行编写和发布的过程41.某工程项目的合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸等，则该合同文件的组成符合（）原则。A.优先原则B.众口原则C.优势原则D.补充原则42.根据《中华人民共和国合同法》，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的（）。A.协议B.合意C.协商D.协作43.在合同履行过程中，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这体现了合同的（）原则。A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则44.某工程项目的合同约定，施工单位应在每月5日前向业主提交月度进度报告，业主应在收到报告后10日内予以确认。这体现了合同履行的（）原则。A.全面履行原则B.及时履行原则C.协调履行原则D.诚信履行原则45.在合同履行过程中，如果出现情势变更，导致合同目的无法实现，当事人可以（）。A.解除合同B.变更合同C.继续履行合同D.请求减少报酬46.某工程项目的合同约定，施工单位应按照设计图纸施工，业主应提供必要的施工条件。这体现了合同履行的（）原则。A.全面履行原则B.及时履行原则C.协调履行原则D.诚信履行原则47.某工程项目的施工过程中，施工单位发现设计图纸存在错误，应及时（）。A.按照错误的设计图纸施工B.自行修改设计图纸C.向业主和设计单位提出书面意见D.向业主和设计单位报告，并等待指示48.在工程变更管理中，工程变更的确认应由（）进行。A.施工单位B.业主C.监理单位D.设计单位49.某工程项目的合同约定，因不可抗力导致合同无法履行，双方应（）。A.解除合同B.变更合同C.继续履行合同D.请求减少报酬50.在工程索赔管理中，索赔的成立应当同时具备的条件包括（）。A.索赔事件已发生、当事人有损失、索赔要有依据B.索赔事件已发生、当事人有损失、索赔要有时效C.索赔事件已发生、当事人有损失、索赔要有证据D.索赔事件已发生、当事人有损失、索赔要有理由51.某工程项目的施工过程中，因业主原因导致工期延误，施工单位可以向业主提出（）。A.工期索赔B.成本索赔C.质量索赔D.安全索赔52.在工程索赔管理中，索赔通知应在索赔事件发生后的（）内提出。A.7天B.15天C.30天D.60天53.某工程项目的施工过程中，因不可抗力导致工期延误和成本增加，施工单位可以向业主提出（）。A.工期索赔B.成本索赔C.质量索赔D.安全索赔54.在工程索赔管理中，索赔报告应包括（）等内容。A.索赔事件概述、索赔依据、索赔金额计算、索赔证据B.索赔事件概述、索赔依据、索赔金额计算、索赔时效C.索赔事件概述、索赔依据、索赔金额计算、索赔理由D.索赔事件概述、索赔依据、索赔金额计算、索赔要求55.某工程项目的施工过程中，施工单位因业主指令错误导致成本增加，可以向业主提出（）。A.工期索赔B.成本索赔C.质量索赔D.安全索赔56.在工程索赔管理中，索赔的审批应由（）进行。A.施工单位B.业主C.监理单位D.设计单位57.某工程项目的施工过程中，因设计变更导致工期延误，施工单位可以向业主提出（）。A.工期索赔B.成本索赔C.质量索赔D.安全索赔58.在工程索赔管理中，索赔的解决方式包括（）。A.协商、调解、仲裁、诉讼B.协商、调解、罚款、诉讼C.协商、调解、处罚、诉讼D.协商、调解、赔偿、诉讼59.某工程项目的施工过程中，施工单位因不可抗力导致设备损坏，可以向业主提出（）。A.工期索赔B.成本索赔C.质量索赔D.安全索赔60.在工程索赔管理中，索赔的时效性是指（）。A.索赔事件发生的时间B.索赔通知提出的时间C.索赔报告提交的时间D.索赔解决的时间二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.下列关于《中华人民共和国建筑法》的说法，正确的有（）。A.施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.政府及其所属部门不得强制指定建筑企业C.建筑工程实行质量保修制度D.任何单位和个人都不得妨碍、阻挠建筑工人依法行使安全生产的权利E.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查62.下列关于施工分包的说法，正确的有（）。A.施工分包单位应当具备相应的资质条件B.施工分包单位不得将其承包的工程再分包C.施工分包单位应当与总承包单位承担连带责任D.施工分包单位应当接受总承包单位的监督管理E.施工分包单位可以独立与业主签订分包合同63.下列关于施工许可制度的说法，正确的有（）。A.依法需要办理施工许可证的建筑工程，未取得施工许可证的，不得开工建设B.建设单位在开工前应当向建设行政主管部门申请施工许可证C.建设行政主管部门应当在收到申请之日起15日内，对符合条件的申请颁发施工许可证D.建设行政主管部门对不符合条件的申请，不得颁发施工许可证E.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工64.下列关于安全生产责任制的说法，正确的有（）。A.建设单位对建设工程项目的安全生产负总责B.施工单位应当建立健全安全生产责任制，明确各岗位的安全生产责任C.项目负责人是项目安全生产的第一责任人D.安全生产管理人员负责项目的日常安全管理工作E.参加施工的人员应当接受安全生产教育培训65.下列关于施工现场安全管理的说法，正确的有（）。A.施工现场应当设置安全警示标志B.施工现场的安全防护设施应当符合国家标准或者行业标准C.施工现场的危险区域应当设置安全防护设施D.施工现场的安全防护设施应当定期检查、维护E.施工现场发生安全事故，应当立即组织抢救66.下列关于工程质量管理的说法，正确的有（）。A.建设单位应当严格按照设计图纸施工B.施工单位应当严格按照施工技术标准施工C.监理单位应当对工程质量进行监理D.工程质量不符合标准的，不得使用E.工程质量缺陷的，应当及时修复67.下列关于项目进度控制的说法，正确的有（）。A.项目进度控制是指对项目进度进行计划、控制和协调的过程B.项目进度控制的目的是确保项目按期完成C.项目进度控制的方法包括网络计划技术、关键路径法等D.项目进度控制的措施包括组织措施、技术措施、经济措施等E.项目进度控制的工具包括甘特图、PERT图等68.下列关于项目成本控制的说法，正确的有（）。A.项目成本控制是指对项目成本进行预测、计划和控制的过程B.项目成本控制的目的是确保项目在预算内完成C.项目成本控制的方法包括目标成本法、价值工程法等D.项目成本控制的措施包括组织措施、技术措施、经济措施等E.项目成本控制的工具包括挣值分析、成本累积曲线等69.下列关于项目质量管理的说法，正确的有（）。A.项目质量管理是指对项目质量进行计划、控制和保证的过程B.项目质量管理的目的是确保项目质量满足要求C.项目质量管理的体系包括质量管理体系、质量控制体系、质量保证体系D.项目质量管理的工具包括PDCA循环、质量功能展开等E.项目质量管理的核心是预防为主，防治结合70.下列关于项目风险管理的说法，正确的有（）。A.项目风险管理是指对项目风险进行识别、评估和应对的过程B.项目风险管理的目的是降低项目风险发生的可能性和影响C.项目风险管理的方法包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控D.项目风险的应对策略包括风险规避、风险转移、风险控制、风险自留E.项目风险管理的工具包括风险清单、风险矩阵等71.下列关于合同管理的说法，正确的有（）。A.合同管理是指对合同进行计划、执行和监控的过程B.合同管理的目的是确保合同目标的实现C.合同管理的内容包括合同签订、合同履行、合同变更、合同解除、合同争议处理等D.合同管理的方法包括合同谈判、合同评审、合同履行监控等E.合同管理的工具包括合同管理软件、合同台账等72.下列关于工程变更管理的说法，正确的有（）。A.工程变更管理是指对工程变更进行计划、执行和监控的过程B.工程变更管理的目的是控制工程变更的影响C.工程变更管理的内容包括工程变更申请、工程变更审批、工程变更实施、工程变更验收等D.工程变更管理的方法包括工程变更控制流程、工程变更管理系统等E.工程变更管理的工具包括工程变更单、工程变更台账等73.下列关于工程索赔管理的说法，正确的有（）。A.工程索赔管理是指对工程索赔进行计划、执行和监控的过程B.工程索赔管理的目的是处理工程索赔事件C.工程索赔管理的内容包括索赔事件识别、索赔依据收集、索赔报告编制、索赔谈判、索赔解决等D.工程索赔管理的方法包括索赔管理流程、索赔管理系统等E.工程索赔管理的工具包括索赔通知、索赔报告等74.下列关于施工技术标准的说法，正确的有（）。A.施工技术标准是指施工过程中应当遵循的技术要求B.施工技术标准包括国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等C.施工技术标准应当符合国家有关规定D.施工技术标准应当及时更新E.施工技术标准应当严格执行75.下列关于绿色施工的说法，正确的有（）。A.绿色施工是指在工程建设过程中，采用节能、节水、节材、节地等技术措施B.绿色施工的目的是减少工程建设对环境的影响C.绿色施工的内容包括绿色材料、绿色能源、绿色工艺、绿色管理等方面D.绿色施工应当贯穿于工程建设的全过程E.绿色施工应当成为工程建设的基本要求76.下列关于装配式建筑的说法，正确的有（）。A.装配式建筑是指将建筑构件在工厂预制，然后在施工现场进行装配的建筑B.装配式建筑的优点是施工速度快、质量高、环保性好C.装配式建筑适用于所有类型的建筑D.装配式建筑的发展需要政策支持和技术创新E.装配式建筑是未来建筑发展的方向77.下列关于BIM技术的说法，正确的有（）。A.BIM技术是指建筑信息模型技术B.BIM技术可以用于建筑设计的各个阶段C.BIM技术可以用于建筑施工的各个阶段D.BIM技术可以用于建筑运维的各个阶段E.BIM技术可以提高建筑的质量和效率78.下列关于工程保险的说法，正确的有（）。A.工程保险是指为工程项目提供风险保障的保险B.工程保险可以降低工程项目的风险C.工程保险包括工程一切险、安装工程一切险、第三方责任险等D.工程保险的投保人通常是建设单位E.工程保险的受益人通常是施工单位79.下列关于工程合同争议解决方式的说法，正确的有（）。A.工程合同争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等B.协商是解决工程合同争议的第一步C.调解由第三方主持，具有强制性D.仲裁裁决具有法律效力E.诉讼是解决工程合同争议的最后手段80.下列关于工程总承包模式的说法，正确的有（）。A.工程总承包模式是指由一个单位负责工程项目的全部或部分设计、采购、施工、试运行等B.工程总承包模式的优点是可以缩短建设周期、降低工程造价、提高工程质量C.工程总承包模式适用于所有类型的工程项目D.工程总承包模式需要建设单位具有较高的管理水平E.工程总承包模式是未来工程承包的发展方向---三、案例分析题（共10题，每题10分。每个案例由若干问题组成，每个问题都有4个备选项，只有1个最符合题意）81.某建筑工程项目，建设单位与施工单位签订了固定总价合同，合同工期为12个月，合同总价为1000万元。在施工过程中，施工单位发现设计图纸存在错误，导致施工单位窝工损失10万元，材料浪费5万元。施工单位向建设单位提出了索赔，建设单位拒绝了施工单位的索赔。请问：(1)施工单位是否有权向建设单位索赔？为什么？(2)如果施工单位不接受建设单位的决定，可以采取哪些措施？82.某公路工程项目，施工单位在施工过程中遇到了未曾预见的地质条件，导致工期延误2个月，成本增加100万元。施工单位向建设单位提出了索赔，建设单位同意给予施工单位一定的工期和费用补偿。请问：(1)施工单位索赔的理由是什么？(2)建设单位同意给予施工单位补偿的前提是什么？83.某市政工程项目，施工单位在施工过程中，由于业主指令错误，导致施工单位误工损失20万元，材料浪费10万元。施工单位向业主提出了索赔，业主同意给予施工单位一定的费用补偿。请问：(1)施工单位索赔的理由是什么？(2)业主同意给予施工单位补偿的前提是什么？84.某建筑工程项目，在施工过程中，由于暴雨导致施工现场停工3天，施工单位因此损失了人工费、材料费和机械使用费共计15万元。施工单位向建设单位提出了索赔，建设单位拒绝了施工单位的索赔。请问：(1)施工单位是否有权向建设单位索赔？为什么？(2)如果施工单位不接受建设单位的决定，可以采取哪些措施？85.某公路工程项目，施工单位在施工过程中，由于设备故障导致工期延误1个月，施工单位因此损失了人工费和材料费共计50万元。施工单位向建设单位提出了索赔，建设单位同意给予施工单位一定的费用补偿。请问：(1)施工单位索赔的理由是什么？(2)建设单位同意给予施工单位补偿的前提是什么？86.某市政工程项目，施工单位在施工过程中，由于设计变更导致工期延误1个月，施工单位因此损失了人工费和材料费共计30万元。施工单位向建设单位提出了索赔，建设单位同意给予施工单位一定的费用补偿。请问：(1)施工单位索赔的理由是什么？(2)建设单位同意给予施工单位补偿的前提是什么？87.某建筑工程项目，在施工过程中，发生了质量事故，导致工期延误2个月，施工单位因此损失了人工费、材料费和机械使用费共计20万元。施工单位向建设单位提出了索赔，建设单位同意给予施工单位一定的费用补偿。请问：(1)施工单位索赔的理由是什么？(2)建设单位同意给予施工单位补偿的前提是什么？88.某公路工程项目，施工单位在施工过程中，由于业主原因导致工期延误1个月，施工单位因此损失了人工费和材料费共计40万元。施工单位向业主提出了索赔，业主同意给予施工单位一定的费用补偿。请问：(1)施工单位索赔的理由是什么？(2)业主同意给予施工单位补偿的前提是什么？89.某市政工程项目，施工单位在施工过程中，由于不可抗力导致工期延误2个月，施工单位因此损失了人工费、材料费和机械使用费共计25万元。施工单位向业主提出了索赔，业主同意给予施工单位一定的费用补偿。请问：(1)施工单位索赔的理由是什么？(2)业主同意给予施工单位补偿的前提是什么？90.某建筑工程项目，在施工过程中，发生了安全事故，导致工期延误1个月，施工单位因此损失了人工费、材料费和机械使用费共计10万元。施工单位向建设单位提出了索赔，建设单位拒绝了施工单位的索赔。请问：(1)施工单位是否有权向建设单位索赔？为什么？(2)如果施工单位不接受建设单位的决定，可以采取哪些措施？试卷答案一、单项选择题1.C2.B3.B4.C5.B6.C7.B8.C9.C10.B11.B12.B13.B14.A15.C16.C17.A18.A19.A20.B21.C22.B23.B24.A25.A26.A27.A28.B29.D30.C31.D32.B33.A34.A35.D36.B37.A38.A39.A40.B41.A42.B43.D44.B45.A46.A47.C48.C49.A50.C51.A52.C53.B54.A55.B56.C57.A58.A59.B60.B二、多项选择题61.ABCE62.ABDE63.ABCD64.ABCDE65.ABCDE66.BCDE67.ABCDE68.ABCDE69.ABCDE70.ABCDE71.ABCE72.ABCE73.ABCDE74.ABCDE75.ABCDE76.ABDE77.ABCDE78.ABDE79.ABDE80.ABDE三、案例分析题81.(1)施工单位无权向建设单位索赔。因为固定总价合同的价格是固定的，不因工程量变化或通货膨胀等因素而调整。设计图纸错误属于建设单位的风险，但在固定总价合同中，这种风险通常已经包含在合同价格中，或者由施工单位承担。施工单位没有尽到应有的检查义务，也没有在合同中明确约定因设计错误导致的额外费用由建设单位承担。(2)如果施工单位不接受建设单位的决定，可以采取以下措施：首先，加强与建设单位的沟通，解释设计错误对施工单位造成的实际损失，并提供相关证据。其次，如果沟通无效，可以向当地建设行政主管部门投诉，寻求调解。最后，如果仍然无法解决，可以考虑通过法律途径解决，如申请仲裁或提起诉讼。82.(1)施工单位索赔的理由是不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。在施工过程中遇到未曾预见的地质条件属于不可抗力事件，导致工期延误和成本增加是正常的后果。(2)建设单位同意给予施工单位补偿的前提是施工单位能够提供不可抗力事件发生的有效证据，并证明该事件确实导致了工期延误和成本增加。83.(1)施工单位索赔的理由是业主指令错误。业主指令错误导致施工单位误工损失和材料浪费，属于业主的责任。根据合同法，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。(2)业主同意给予施工单位补偿的前提是施工单位能够提供业主指令错误的证据，并证明该指令错误导致了实际损失。84.(1)施工单位无权向建设单位索赔。因为暴雨属于不可预见的事件，且施工单位应当采取必要的措施来应对自然灾害，如准备雨季施工方案、购买保险等。如果