园林绿化工程施工招标文件模板

园林绿化工程施工招标文件模板园林绿化工程施工招标文件是规范招标活动、明确参建方权利义务的核心文件，需结合《中华人民共和国招标投标法》《建设工程工程量清单计价规范》（GB____）及《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）等法规标准编制，确保招标流程合法合规、工程质量达标。以下为实用型招标文件模板，涵盖招标全流程关键要素：一、招标公告（投标邀请书）本部分向潜在投标人传递项目核心信息，需清晰表述招标要求与参与方式：（一）项目基本信息项目名称：[具体项目名称]园林绿化工程招标人：[招标人全称]，联系人：[姓名]，联系电话：[示例：010-XXXXXXX（拆分数字避免4位以上）]项目地点：[详细地址]资金来源：[财政资金/自筹资金等]，已具备招标条件（二）招标范围与内容本次招标涵盖绿化种植（含苗木采购、栽植、养护）、园林景观小品（如亭廊、花架、景墙等）、绿化给排水系统（喷灌、排水管网）、园路铺装（透水砖、花岗岩等）等内容，具体以施工图纸及工程量清单为准。（三）投标人资格要求1.企业资质：具备市政公用工程施工总承包三级及以上（或城市园林绿化企业资质二级及以上），且近3年具有类似园林绿化工程施工业绩（单项合同规模不低于[示例：“五千平方米绿化面积”或“合同金额不低于五十万元”]）。2.人员要求：拟派项目经理具有市政工程（或园林绿化）专业二级及以上建造师资格，且无在建项目；技术负责人具有园林绿化相关专业中级及以上职称。（四）招标文件获取时间：公告发布之日起至投标截止前[X]个工作日（每天9:00-17:00）。费用：每套售价[示例：“伍佰元”或“象征性收取”]，售后不退。（五）投标文件递交截止时间：[具体年月日时分]，逾期送达或不符合要求的投标文件将被拒收。递交地点：[招标人指定地址，如XX会议室]（六）开标安排时间：同投标截止时间（或另行通知，需明确）。地点：同投标文件递交地点。二、投标人须知本部分明确投标流程、双方权利义务，是投标人参与投标的操作指南：（一）总则1.项目说明：招标人就本园林绿化工程进行公开招标，工程内容、工期、质量要求详见“项目概况与技术要求”。2.资金情况：资金已落实，将按合同约定支付工程款。3.投标人资格：投标人应确保提交的资格证明文件真实有效，若发现弄虚作假，将取消投标或中标资格。（二）招标文件解读1.文件组成：包括招标公告、投标人须知、项目概况、技术规范、合同条款、评标办法、投标文件格式及补充通知（如有）。2.澄清与修改：投标人若对招标文件有疑问，应在投标截止前[X]日以书面形式（含传真、邮件）提出；招标人将在投标截止前[X]日以书面形式答复所有投标人（答疑纪要作为招标文件组成部分）。（三）投标文件编制1.组成内容：商务部分：投标函、投标报价表、企业资质证书、业绩证明、人员证书、投标保证金缴纳证明等。技术部分：施工组织设计（含进度计划、质量保证措施、安全文明施工方案）、苗木种植技术方案、养护方案、应急预案等。资格审查部分：法定代表人身份证明、授权委托书、投标人资格声明等。2.编制要求：投标文件应字迹清晰、加盖公章，按要求密封（商务标、技术标可分册或合并，需明确）。（四）投标保证金金额：合同估算价的2%（不超过80万元，符合法规要求）。形式：银行保函、电汇、支票（注明项目名称），递交至[招标人指定账户]。退还：未中标人保证金在中标通知书发出后[X]日内退还；中标人在签订合同并提交履约保证金后退还。（五）开标与评标1.开标流程：招标人核验投标文件密封情况，当众拆封，宣读投标报价、工期等关键信息。投标人代表（法定代表人或授权委托人）应出席，否则视为默认开标结果。2.评标原则：遵循“公平、公正、科学、择优”原则，由招标人依法组建的评标委员会（含园林绿化专家）评审。3.评审程序：初步评审：检查投标文件完整性、资格符合性，否决不符合要求的投标（如未按要求密封、报价低于成本等）。详细评审：对通过初步评审的投标文件，从技术方案、商务能力、投标报价三方面打分（评分标准见“评标办法”）。（六）合同授予1.中标通知：评标结束后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标人。2.履约保证金：中标人应在收到中标通知书后[X]日内，提交合同金额10%的履约保证金（形式同投标保证金或银行保函）。3.合同签订：双方在中标通知书发出后30日内，依据招标文件、投标文件及答疑纪要签订施工合同。三、项目概况与技术要求本部分明确工程实施的核心要求，是施工与验收的依据：（一）工程概况地点：[详细地址]规模：绿化面积约[示例：“五千平方米”或“苗木数量约五百株”]，具体以图纸为准。工期：总工期[X]日历天（含种植期、养护期，养护期不少于1年）。质量标准：符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）及设计要求，苗木成活率100%（养护期满后）。（二）技术规范与要求1.苗木要求品种与规格：严格按照设计图纸要求，如香樟胸径≥10cm、冠幅≥3m、分枝点≥2.5m，土球直径为胸径的8-10倍；灌木球类冠幅≥1.5m，球类饱满无偏冠。苗木质量：苗木无病虫害、无机械损伤，根系发达，土球完整，起苗后运输过程中做好保湿、防晒措施。2.种植要求土壤改良：种植土需符合《绿化种植土质量标准》（DB31/T340），pH值6.5-7.5，有机质含量≥3%；对不符合要求的土壤，需换填或添加腐殖土、有机肥改良。种植穴（槽）：规格比土球大30-50cm（直径、深度），底部铺设10-15cm厚碎木屑或陶粒排水层。定植与支撑：苗木定植时调整姿态，回填土分层夯实；胸径≥8cm的乔木需采用三角（或四角）支撑，支撑点用软质材料保护，支撑期不少于6个月。3.养护要求养护期：自竣工验收合格之日起1年（或2年，根据项目重要性调整），养护期内承包人需保证苗木存活、生长良好，出现死亡或长势差的苗木应无偿补植、复壮。养护内容：定期浇水（根据季节、苗木品种调整频率）、施肥（每年不少于2次，有机肥与复合肥结合）、修剪（造型树按设计要求，花灌木按花期修剪）、病虫害防治（生物防治为主，化学防治为辅，用药需符合环保要求）。4.配套设施要求园路铺装：基层压实度≥93%，面层采用花岗岩（或透水砖），缝宽≤3mm，平整度偏差≤5mm。给排水系统：喷灌系统覆盖所有绿化区域，喷头间距符合设计要求，管道埋深≥0.8m，冬季做好防冻措施；排水坡度≥0.3%，避免积水。四、合同条款及格式本部分明确双方权利义务、价款支付、争议解决等，建议参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-____），结合绿化工程特点细化：（一）通用条款执行示范文本通用条款，重点关注：工程变更：设计变更需经发包人、设计单位确认，变更价款按实调整（或套用清单单价，无清单单价的协商定价）。不可抗力：因自然灾害等不可抗力造成的损失，双方各自承担己方人员、机械损失，工程损失按责任划分（如发包人承担设计范围内的苗木损失，承包人承担施工机械损失）。（二）专用条款1.合同价款与调整计价方式：固定总价合同（适用于图纸明确、工程量变化小的项目），或固定单价合同（工程量按实结算，单价执行投标报价）。调整情形：设计变更、招标人要求的工程量增减、政策性调整（如苗木价格波动超5%时，超过部分按实调整）。2.付款方式预付款：合同金额的10%-30%（不超过法规上限），在承包人提交预付款保函后7日内支付。进度款：种植工程完成并验收合格后，支付至已完工程量的60%；养护期过半（如6个月），苗木成活率≥95%，支付至已完工程量的80%；竣工验收合格、结算完成后，支付至结算价的97%；剩余3%作为质量保证金，养护期满无质量问题后14日内付清。3.双方责任发包人：提供施工场地（三通一平）、施工图纸，及时确认设计变更、签证，按合同支付工程款。承包人：按图施工，确保施工安全（办理工伤保险、购买意外险），做好文明施工（避免扬尘、噪音污染），接受监理、发包人监督。4.工程验收与移交验收程序：种植工程完成后，承包人自检合格后报监理、发包人验收；养护期满前15日，承包人申请最终验收，验收合格后办理移交手续。验收标准：苗木成活率100%（补植后），生长态势良好，配套设施运行正常，技术资料完整（含苗木检疫证、养护记录等）。5.争议解决双方协商不成时，可向工程所在地仲裁委员会申请仲裁（或人民法院提起诉讼，二选一）。五、评标办法本部分明确评标规则，确保评审公平公正：（一）评标方法采用综合评分法，总分100分，其中：技术方案：40分商务部分：30分投标报价：30分（二）评分因素及标准1.技术方案（40分）施工组织设计（15分）：进度计划合理（5分）、质量保证措施可行（5分）、安全文明施工方案完善（5分）。种植技术方案（10分）：苗木选型合理性（4分）、种植工艺科学性（3分）、土壤改良措施（3分）。养护方案（10分）：浇水、施肥、修剪计划（4分）、病虫害防治措施（3分）、应急补植方案（3分）。应急预案（5分）：极端天气（台风、暴雨）应对措施（3分）、施工安全事故预案（2分）。2.商务部分（30分）企业资质（5分）：资质等级符合要求（3分），近3年无不良记录（2分）。业绩经验（10分）：近3年完成类似园林绿化工程（单项合同规模不低于[示例：“五千平方米”或“五十万元”]），每有1项得2分，最多得10分。人员配置（10分）：项目经理资质（5分，二级建造师得3分，一级得5分）、技术负责人职称（5分，中级得3分，高级得5分）。售后服务（5分）：养护期后提供的技术支持（如免费回访、培训），方案合理得5分。3.投标报价（30分）以有效投标报价的算术平均值为基准价，投标报价等于基准价得30分；每高于基准价1%，扣1分；每低于基准价1%，扣0.5分（最低得0分，扣分比例可调整）。（三）评标程序1.初步评审：检查投标文件是否符合招标文件要求，否决不合格投标。2.详细评审：评标委员会按评分标准打分，汇总得分后推荐前3名（或1名）为中标候选人。六、投标文件格式本部分提供投标文件的标准化模板，投标人需按格式填写：（一）投标函及附录致：[招标人全称]我方已仔细研究招标文件，愿以投标总价[大写金额]（小写：￥[X]），工期[X]日历天，质量标准[符合设计及规范要求]，按招标文件要求完成本工程施工及养护。（投标单位盖章）法定代表人或授权委托人签字：日期：[年月日]（二）法定代表人身份证明单位名称：[投标人全称]单位性质：[企业类型]地址：[详细地址]成立时间：[注册日期]经营期限：[起止日期]姓名：[姓名]性别：[X]年龄：[X]职务：[法定代表人]系[投标人全称]的法定代表人。特此证明。（投标单位盖章）日期：[年月日]（三）授权委托书本人[姓名]系[投标人全称]的法定代表人，现委托[姓名]为我方代理人，以我方名义参加[项目名称]园林绿化工程投标活动，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理的一切事务，我方均予以认可。委托期限：[自投标开始至合同履行完毕]代理人无转委托权。（投标单位盖章）法定代表人签字：代理人签字：日期：[年月日]（四）投标保证金缴纳证明（附银行回单、保函等复印件，加盖公章）（五）商务标格式1.投标报价汇总表序号项目名称金额（元）备注----------------------------------------------1分部分项工程费[X]苗木、种植等2措施项目费[X]安全文明施工等3其他项目费[X]暂列金额等4规费[X]5税金[X]