风电道路合同范本

风电道路合同范本甲方（委托方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（受托方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟建设风电项目，需要修建风电道路，乙方具备相关道路建设资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方修建风电道路事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.风电道路建设内容乙方负责修建的风电道路位于[风电项目具体地点]，道路全长约[X]公里，宽度为[X]米，设计标准为[道路设计标准，如公路等级等]。道路建设包括路基工程、路面工程、桥涵工程、排水工程、防护工程等全部配套设施的建设，具体施工内容应符合国家及行业现行相关标准、规范和设计要求。2.技术要求路基应坚实、稳定，满足道路承载能力要求，压实度符合设计标准。路面采用[路面材质，如沥青混凝土等]，厚度为[X]厘米，平整度、抗滑性能等指标应达到优良水平。桥涵结构设计应安全可靠，满足车辆和行人通行要求，其施工质量应符合桥梁工程施工质量验收规范。排水系统应畅通，能够有效排除路面雨水，防止积水影响道路使用。防护工程应根据道路沿线地形、地质条件进行合理设计和施工，确保道路边坡等部位的稳定性。3.交付标准乙方完成道路建设后，应确保道路各项指标符合设计要求，并通过相关部门的验收。验收合格后，道路应具备安全、畅通、舒适的通行条件，能够满足风电项目设备运输及人员通行的需求。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的道路建设工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的标准和期限完成道路建设任务。在乙方违反本合同约定时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务向乙方提供与风电道路建设相关的基础资料，包括但不限于项目规划图纸、地质勘察报告等，并保证所提供资料的真实性和准确性。协助乙方办理道路建设过程中所需的相关审批手续，如土地使用许可、施工许可等，并承担因甲方原因导致手续办理延误或无法办理的责任。按照本合同约定的付款方式和时间节点向乙方支付工程款。在道路建设期间，协调周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定提供相关资料和协助办理审批手续。有权按照本合同约定收取工程款。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任并给予合理的履行期限。2.义务按照国家及行业现行相关标准、规范以及本合同约定的技术要求和建设内容，组织专业施工队伍进行道路建设，确保工程质量达到优良水平。制定详细的施工计划和施工方案，并报甲方备案。严格按照施工计划和方案组织施工，确保道路建设按时完成。负责施工过程中的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。定期向甲方汇报道路建设进展情况，接受甲方的监督检查。在施工过程中发现问题或遇到困难时，及时与甲方沟通协商解决。道路建设完成后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照国家相关规定和本合同约定，对道路建设工程质量负责保修。在保修期内，对出现的质量问题及时进行修复，保修期限为自道路验收合格之日起[X]年。三、工程价款及支付方式1.工程价款本合同项下风电道路建设工程总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方提出的设计变更或不可抗力等原因导致增加的工程量除外。2.支付方式合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程预付款，金额为工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。道路建设工程进度达到[具体进度节点，如路基工程完成、路面基层铺设完成等]后，甲方向乙方支付工程进度款人民币[X]元（大写：[大写金额]），支付比例为已完工程价款的[X]%。道路建设工程全部完成并经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付至工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。道路建设工程通过相关部门正式验收合格后，甲方向乙方支付剩余工程价款，金额为工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限1.本合同项下风电道路建设工程总工期为[X]日历天，自合同签订且甲方提供完相关资料及协助乙方办理完施工许可等手续之日起计算。2.乙方应按照上述工期要求制定详细的施工进度计划，并严格按照计划组织施工。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。如因甲方原因或不可抗力等因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定向乙方支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时工期相应顺延。如果甲方提供的基础资料存在虚假或不准确情况，导致乙方施工受阻或造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任，并赔偿乙方因此增加的费用和延误的工期损失。因甲方原因未能协助乙方办理相关审批手续，致使工程无法正常进行或延误的，甲方应承担违约责任，赔偿乙方由此造成的损失，并按照合同约定支付违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的质量标准完成道路建设工程，乙方应负责无偿返工直至达到合同约定标准。如因返工导致工期延误，乙方应按照本合同约定承担工期延误违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。若乙方未按照本合同约定的工期完成道路建设工程，每逾期一天，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此遭受的损失。乙方施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失的，乙方应承担全部法律责任和赔偿责任。如因安全事故给甲方造成损失的，乙方应足额赔偿甲方的全部损失。乙方违反本合同约定的其他义务，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失，并按照合同约定支付违约金。六、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。七、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X