2026年设备监理师之设备监理合同考试题库带答案

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商

【答案】：C2、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人

【答案】：C3、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。

A.按变更的内容确定

B.由仲裁机构裁决决定合同内容

C.推定为未变更

D.重新确定合同内容

【答案】：C4、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的

【答案】：C5、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。

A.工程师向助手签发授权委托书时

B.业主和承包商收到授权委托书副本时

C.工程师向助手签发授权委托书后第14天

D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

【答案】：B6、国内设备工程合同的生效时间是()。

A.经公证

B.经批准

C.双方对合同条款取得一致意见

D.双方签署

【答案】：D7、承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期

【答案】：D8、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日

【答案】：C9、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】：C10、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是()。

A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理

B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月

C.向工地派驻1名建设单位的代表

D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】：B11、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该户居民如何得到炉具的事实不清

C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔

【答案】：A12、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况

【答案】：D13、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

【答案】：C14、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。

A.要约

B.要约邀请

C.行政

D.法律

【答案】：D15、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】：D16、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通过竣工试验的日期

C.工程师签发接收证书的日期

D.接收证书中注明的竣工的日期

【答案】：D17、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D18、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.保险人

【答案】：C19、业主可以使用某部分工程的条件是()。

A.工程师为该部分工程签发了接收证书

B.承包商完成了该部分工程的全部施工

C.已经对该部分工程进行了竣工试验

D.业主已对该部分工程支付了工程款

【答案】：A20、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼

【答案】：D21、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商

【答案】：A22、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。

A.发明专利权

B.实用新型专利权

C.职务作品著作权

D.商标专用权

【答案】：A23、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。

A.代理权

B.介入权

C.追认权

D.代位权

【答案】：B24、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润

【答案】：B25、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】：B26、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。

A.争议的解决方式

B.评标委员会的人员组成

C.主要技术性能数据

D.推荐的中标候选人

【答案】：A27、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系

【答案】：A28、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】：D29、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前

【答案】：A30、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

【答案】：B31、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同

【答案】：C32、业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。

A.工程师签发接收证书后的14

B.业主接收工程后的21

C.缺陷通知期届满后的14

D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

【答案】：D33、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受

【答案】：B34、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC

【答案】：A35、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】：C36、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】：D37、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：D38、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。

A.日常监督检查

B.定期监督检查

C.产品质量监督抽查

D.产品自查自检

【答案】：D39、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失

【答案】：A40、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变

【答案】：C41、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的

【答案】：C42、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：C43、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】：B44、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。

A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果

B.设备承揽合同是要式合同

C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同

D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同

【答案】：A45、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置

【答案】：B46、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。

A.投标单位董事长的父亲

B.投标单位总经理的同学

C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人

D.招标项目所在地统计局局长

【答案】：A47、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用

【答案】：A48、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】：D49、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.天津市人民政府建设行政主管部门

D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门

【答案】：C50、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%

【答案】：A51、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单

【答案】：D52、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】：A53、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年

【答案】：C54、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

【答案】：B55、下列关于联营体的说法，错误的是()。

A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任

B.联营体的牵头方应由联营体各方认可

C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方

D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】：C56、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉

【答案】：A57、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决

【答案】：D58、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程

【答案】：B59、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失()。

A.实体民事权利

B.胜诉权

C.起诉权

D.抗辩权

【答案】：B60、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。

A.竣工时间及相关费用

B.相关费用并加合理利润

C.竣工时间、相关费用并加合理利润

D.缺陷通知期及相关费用

【答案】：B61、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决

【答案】：D62、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。

A.接收证书

B.履约证书

C.最终付款证书

D.结清证明

【答案】：B63、下列单位可以作保证人的是()。

A.教育部直属高校

B.医科大学附属医院

C.社会团体

D.企业法人的子公司

【答案】：D64、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函

【答案】：D65、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。

A.国务院发展改革部门依法指定的媒介

B.全国发行量最大的报纸、杂志

C.全国影响最大的门户网站

D.国务院建设行政主管部门指定的媒介

【答案】：A66、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。

A.基准日期

B.投标截止日期

C.中标通知到达承包商

D.开工日期

【答案】：A67、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：C68、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C69、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。

A.法定代理终止

B.委托代理终止

C.指定代理终止

D.无权代理终止

【答案】：B70、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B71、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内

【答案】：A72、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。

A.避免风险事件的发生

B.避免风险事件对保险标的的损害

C.发生风险事件后得到经济补偿

D.发生风险事件后转移责任

【答案】：C73、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石

【答案】：A74、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。

A.民事责任

B.行政责任

C.经济责任

D.刑事责任

【答案】：C75、劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C76、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于()的财产。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.指定分包商

【答案】：A77、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天

【答案】：B78、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的

【答案】：B79、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。

A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】：D80、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的()。

A.最后4个月

B.最后6个月

C.最后3个月

D.最后2个月

【答案】：B81、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额

【答案】：D82、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。

A.返还定金

B.抵作合同价款

C.双倍返还定金

D.继续履行合同

【答案】：C83、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前

【答案】：C84、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换

【答案】：D85、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】：C86、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任

【答案】：D87、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天

【答案】：B88、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.合同约定的全部设计费

【答案】：C89、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B90、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权

【答案】：A91、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定

【答案】：D92、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。

A.承包商

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表

【答案】：A93、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】：D94、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人

【答案】：B95、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润

【答案】：C96、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：B97、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员

【答案】：C98、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用

【答案】：B99、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任

【答案】：A100、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者

【答案】：B第二部分多选题(20题)1、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。

A.确定每个合同的工作范围

B.确定合同中的重要条款

C.选择评标方法

D.明确评标程序

E.编制设备工程合同管理计划

【答案】：AB2、总体策划设备工程项目整个建设期内可能签订的合同时，主要依据包括()。

A.相关法律法规

B.设备工程的特性

C.设计文件

D.资源情况

E.市场环境

【答案】：ABD3、设备工程合同谈判可能涉及的主要内容有()。

A.关于设备工程合同的标的确认

B.关于技术要求、技术规范和标准

C.关于价格调整

D.关于争端的解决

E.关于设备监理工程师的取费

【答案】：ABCD4、相对其他合同计价方式而言，固定单价合同的优点有()。

A.编制工程量清单不需要花费一定的物质成本和时间成本

B.承包商所做的每项工作都能在合同价格中得到体现，承包商能够根据工程量估算自己的工作范围并据此制订适当的实施计划

C.如果工作范围不发生变化，业主的财务支出将是固定的

D.填入单价的工程量清单有利于业主通过汇总价评判投标人的报价优劣情况

E.在一定程度上可激励承包商降低成本，以提高单位直接成本的效益

【答案】：BCD5、甲公司与乙公司因设备工程合同纠纷提起诉讼，甲公司向法庭提供的下列文件，可作为证据使用的有()。

A.设备工程合同

B.监理工程师证言

C.法庭记录

D.工程部分梁裂缝的照片

E.法律、行政法规和工程验收规范

【答案】：ABD6、担保的方式包括()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.预付款

E.定金

【答案】：ABC7、买卖合同中，买受人应当按照约定数额支付价款，合同对价款没有约定或约定不明确时，买受人可依《合同法》确定价款的方法有()。

A.提议双方签订补充协议确定

B.按照合同有关条款确定

C.按照交易习惯确定

D.按照订立合同时签订地市场价格确定

E.按照订立合同时履行地市场价格确定

【答案】：ABC8、在买卖合同中，出卖人就交付标的物负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务，该义务的内容有()。

A.出卖人对该标的物拥有所有权或处分权

B.该标的物未侵犯第三人的知识产权

C.出卖人对该标的物拥有租赁权并告知买受人

D.出卖人将该标的物抵押给银行