2026年设备监理师之设备监理合同考试题库附完整答案【全优】

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定

【答案】：D2、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】：A3、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排

【答案】：A4、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.合同约定的全部设计费

【答案】：C5、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A.合同成立

B.合同签订

C.合同生效

D.违反约定

【答案】：D6、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。

A.只能由债务人提供抵押物

B.抵押人转移对抵押物的占有

C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿

D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】：C7、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。

A.违约方可以选择适用违约金或者定金

B.守约方可以选择适用违约金或者定金

C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

D.违约金和定金可以同时并用

【答案】：B8、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门

【答案】：A9、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款

【答案】：D10、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理

【答案】：B11、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石

【答案】：A12、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。

A.一般保证

B.保证人要求的方式

C.债权人要求的方式

D.连带责任保证

【答案】：D13、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C14、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前

【答案】：C15、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

D.承诺超期且无效

【答案】：B16、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通过竣工试验的日期

C.工程师签发接收证书的日期

D.接收证书中注明的竣工的日期

【答案】：D17、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。

A.无过错

B.过错

C.推定过错

D.混合

【答案】：A18、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：D19、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于()的财产。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.指定分包商

【答案】：A20、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。

A.按变更的内容确定

B.由仲裁机构裁决决定合同内容

C.推定为未变更

D.重新确定合同内容

【答案】：C21、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。

A.安装调试验收后

B.安装调试验收前

C.设备采购合同内

D.设备交于采购方后

【答案】：C22、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：C23、资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司

【答案】：C24、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B25、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书

【答案】：A26、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A27、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：D28、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14

【答案】：B29、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。

A.进入施工现场

B.工程开工

C.工程竣工移交

D.获得履约证书

【答案】：C30、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效

【答案】：A31、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内

【答案】：A32、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日

【答案】：C33、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。

A.不能出自于业主的要求

B.不能出自于承包商的建议

C.只能出自于监理工程师的建议

D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

【答案】：D34、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过

【答案】：A35、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。

A.银行保函

B.汇票

C.土地所有权

D.债券

【答案】：A36、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：D37、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。

A.刑事责任

B.瑕疵担保责任

C.行政责任

D.产品责任

【答案】：D38、业主可以使用某部分工程的条件是()。

A.工程师为该部分工程签发了接收证书

B.承包商完成了该部分工程的全部施工

C.已经对该部分工程进行了竣工试验

D.业主已对该部分工程支付了工程款

【答案】：A39、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标

【答案】：D40、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会

【答案】：A41、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表

【答案】：C42、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员

【答案】：C43、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场

【答案】：A44、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。

A.地方标准

B.乙方企业标准

C.国家标准

D.甲方企业标准

【答案】：C45、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用

【答案】：B46、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A.工程竣工

B.业主接收工程

C.签发工程接收证书

D.签发履约证书

【答案】：C47、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的()支付劳动者工资报酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%

【答案】：D48、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.指定分包商

【答案】：A49、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

【答案】：C50、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。

A.真实性、合法性、客观性

B.合法性、客观性、公正性

C.合法性、客观性、关联性

D.真实性、关联性、公正性

【答案】：C51、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】：B52、承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期

【答案】：D53、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让

【答案】：B54、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。

A.标的物交付时

B.双方当事人签字或者盖章时

C.定金支付时

D.承诺到达时

【答案】：B55、业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。

A.工程师签发接收证书后的14

B.业主接收工程后的21

C.缺陷通知期届满后的14

D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

【答案】：D56、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言

【答案】：D57、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。

A.企业赔偿责任、商家赔偿责任

B.民事责任、行政责任、刑事责任

C.一切责任

D.产品责任、缺陷责任

【答案】：B58、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】：B59、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。

A.工程师收到最终报表

B.业主收到结清证明

C.工程师收到结清证明

D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】：D60、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书

【答案】：D61、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是()。

A.行业管理、企业负责

B.安全为了生产、生产必须安全

C.安全第一、人人有责

D.安全第一、预防为主

【答案】：D62、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

【答案】：B63、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换

【答案】：D64、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人

【答案】：A65、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况

【答案】：D66、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中

【答案】：C67、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】：D68、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C69、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前

【答案】：A70、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前

【答案】：C71、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权

【答案】：C72、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。

A.设备起运日起，至设备离开现场

B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工

C.开工之日起，至颁发接收证书

D.开工之日起，至竣工时间届满

【答案】：A73、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰

【答案】：B74、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：C75、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同

【答案】：B76、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额

【答案】：B77、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.政府主管部门

【答案】：B78、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。

A.工程师向助手签发授权委托书时

B.业主和承包商收到授权委托书副本时

C.工程师向助手签发授权委托书后第14天

D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

【答案】：B79、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】：C80、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。

A.基准日期

B.投标截止日期

C.中标通知到达承包商

D.开工日期

【答案】：A81、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。

A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任

D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】：C82、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商建议书

D.中标通知书

【答案】：C83、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C84、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验

【答案】：C85、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】：C86、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。

A.民事法律关系

B.民事行为

C.法律责任

D.法律事实

【答案】：D87、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】：A88、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】：B89、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函

【答案】：D90、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】：D91、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。

A.开工日期

B.签发付款证书

C.签发接收证书

D.签发履约证书

【答案】：C92、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任

【答案】：B93、设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同

【答案】：D94、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人协商后的意思表示

C.代理人独立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】：C95、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化

【答案】：A96、在买卖合同中，买受人的义务有()。

A.对标的物提供质量保证

B.受领标的物

C.对标的物提供权利担保

D.提供有关单证和资料

【答案】：B97、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是()。

A.工程师

B.工程师代表

C.承包商

D.业主

【答案】：D98、法定代理终止条件是()

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人辞去委托

D.代理人丧失行为能力

【答案】：D99、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC

【答案】：A100、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日

【答案】：B第二部分多选题(20题)1、按我国有关法律规定，质量监督部门在产品质量监督抽查中正确的做法有()。

A.任意数量抽取样品

B.向被检查人收取检验费用

C.要求被检查者无偿提供样品

D.按国务院规定列支检验费用

E.不得向企业收取检验费用

【答案】：CD2、在设备工程合同中，完成工程的含义有()。

A.通过了竣工试验

B.完成了合同规定的工程或单位工程的全部工作

C.完成了合同规定的工程或单位工程接收所要求完成的全部工作

D.修补了无论在工程实施过程，还是在缺陷通知期内发现的质量缺陷

E.完成了履约证书所证明的全部工作

【答案】：AC3、无权代理人实施“代理”行为后，第三人依法可以行使()。

A.催告权

B.拒绝权

C.撤销权

D.委托权

E.追认权

【答案】：AC4、根据《合同法》规定，违约人承担赔偿损失责任的构成条件有()。

A.一方当事人有违约行为

B.违约方主观上有过错

C.另一方当事人有损失

D.违约行为与损失之间有因果关系

E.赔偿与损失应相当

【答案】：ACD5、在我国，注册商标包括()。

A.商品商标

B.服务商标

C.集体商标

D.著名商标

E.证明商标

【答案】：ABC6、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，招标人可申请邀请招标的有()。

A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择

B.未涉及国家安全、国家秘密

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

E.施工企业自建自用的工程

【答案】：ACD7、下列关于设备采购合同中买受人支付价款的叙述，正确的有()。

A.买受人应当按照约定的数额、地点、方式等条款支付价款

B.对价款约定不明确的，应按照订立合同时设备的通常价格计价支付价款

C.对支付地点约定不明确的，买受人应当在出卖人的营业地支付价款

D.价款总额未确定的，应由双方当事人另行协商确定支付的数额

E.对支付时间约定不明确的，买受人应当在收到设备或者提取