2026年监理工程师之合同管理考试题库500道带答案（轻巧夺冠）

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

【答案】：B2、关于委托代理的说法中，错误的是（）。

A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判

B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果

C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果

D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

【答案】：D3、施工评标中，可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是（）。

A.资质条件

B.财务状况

C.类似项目的业绩

D.信誉

【答案】：C4、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】：A5、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

【答案】：A6、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（）直接确定评标专家。

A.招投标监督机构

B.上级主管部门

C.招标代理机构

D.招标人

【答案】：D7、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。

A.启运7日前，启运24小时前

B.启运7日前，启运24小时内

C.启运24小时前，启动24小时内

D.启运24小时前，到达前24小时内

【答案】：B8、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约

【答案】：A9、联合体资质等级的确定（）

A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定

【答案】：C10、程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（）。

A.招标选择供货商

B.询价选择供货商

C.直接向供货商订购

D.服务采购

【答案】：A11、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（）作出结论。

A.招标人的意见

B.评标委员会主席的意见

C.多数成员的意见

D.政府主管部门的意见

【答案】：C12、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。

A.封闭基层的气孔

B.加强油毡防水层和基层的粘结力

C.防止水分进入基层

D.防止水分进入防水层

【答案】：B13、招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。

A.不少于5个

B.不大于5个

C.不少于3个

D.不大于3个

【答案】：A14、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()

A.招标公告

B.资格预审合格通知书，

C.投标书

D.中标通知书

【答案】：C15、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.造价咨询机构

D.合同条款确定的该风险责任人

【答案】：D16、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

【答案】：B17、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证

【答案】：C18、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

【答案】：B19、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.投标函及投标函附录

D.投标企业定额标准

【答案】：D20、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

【答案】：B21、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

【答案】：C22、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

【答案】：D23、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法

【答案】：C24、下列选项中不属于投标保证金形式的是()。

A.现金

B.支票

C.保函

D.保证

【答案】：D25、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任

【答案】：C26、下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（）。

A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21天内完成核查

B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14天内完成审核

C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内将应支付款支付给承包人

D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请

【答案】：A27、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.保险人

【答案】：B28、定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%

【答案】：B29、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A.由第三人自己承担损失

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】：C30、发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：D31、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点

【答案】：D32、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】：D33、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】：D34、三级公共营养师的考核应包括__________。

A.理论知识考试

B.专业能力考核

C.面试

D.理论知识考试和专业能力考核

【答案】：D35、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。

A.书面交底

B.电子数据交底

C.视听资料交底

D.口头交底

【答案】：A36、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C37、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。

A.28日

B.56日

C.60日

D.90日

【答案】：D38、下列各项中，不属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（）。

A.招标公告

B.工程量清单

C.投标人须知

D.评标办法

【答案】：B39、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这～钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.临理单位

D.发包人

【答案】：D40、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧

D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

【答案】：D41、对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。

A.7

B.24

C.28

D.56

【答案】：D42、对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：D43、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

【答案】：B44、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日

【答案】：D45、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（）。

A.投标人名称

B.投标内容

C.投标文件格式

D.联合体协议书

【答案】：B46、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（）。

A.夜盲症

B.畏光

C.毕脱氏斑

D.流泪

E.失明

【答案】：A47、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（），订立书面合同。

A.7日内

B.10日内

C.15日内

D.30日内

【答案】：D48、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.15

C.28

D.14

【答案】：C49、关于要约的说法，正确的是()

A.要约必须以缔结合同为目的

B.要约内容可以是不确定的

C.要约的相对人必须是特定的人

D.商业广告是要约

【答案】：A50、保证合同的担保范围不包括（）。

A.违约金

B.主债权及利息

C.损害赔偿金

D.债权人的间接损失

【答案】：D51、下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。

A.发包人的要求

B.工程量清单

C.合同条款及格式

D.发包人提供的资料

【答案】：B52、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】：C53、（）是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约商业保函

D.履约担保书

【答案】：D54、根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（）日。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：C55、不属于数据库基本结构的是（）。

A.原始数据

B.概念数据层

C.数据共享

D.逻辑数据层

【答案】：C56、资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格预审申请文件

D.资格预审文件澄清

【答案】：A57、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.该笔款项在合同履行阶段一定发生

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容包括计日工

【答案】：D58、关于招标文件的澄清说法错误的是（）。

A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人

B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间

C.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出

D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复

【答案】：C59、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。

A.监理人，14天

B.监理人，21天

C.发包人，14天

D.发包人，21天

【答案】：D60、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费

【答案】：A61、影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（）。

A.钙

B.铁

C.锌

D.硒

【答案】：C62、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。

A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款

C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险

D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整

【答案】：D63、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】：D64、监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。

A.3

B.7

C.14

D.28

【答案】：B65、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。

A.转移产权证

B.抵押物登记

C.当事人签字

D.转移房屋占有

【答案】：B66、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】：C67、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行**计算

【答案】：A68、（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。

A.抵押

B.抵押权

C.质押

D.质权

【答案】：D69、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。

A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

【答案】：C70、根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。

A.价格清单

B.专用条款

C.承包人建议书

D.联合体协议

【答案】：C71、以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。

A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法

B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法

C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据

D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标

【答案】：C72、青少年选择食物的要点包括（）。

A.注意铁、锌的补充

B.多吃谷类，供给充足的能量

C.保证蔬菜尤其是绿叶蔬菜的摄取

D.保证优质蛋白质的摄取

E.每天注意摄入一定量的奶类和豆类，以保证钙的充足

【答案】：A73、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。

A.保险单

B.合同

C.电子文件

D.邮件

【答案】：A74、招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15

【答案】：D75、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。

A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收

B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若卖方不能交付货物，应返还40万元

【答案】：B76、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金

【答案】：B77、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中错误的是（）。

A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验

B.承包人将记录送交监理人后可继续施工

C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行

D.监理人应签字确认

【答案】：C78、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：B79、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。

A.对招标文件实质性要求存在偏差

B.对招标文件非实质性要求存在偏差

C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围

D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围

【答案】：C80、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

【答案】：D81、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。

A.应当提请合同争议评审

B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼

C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择

D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

【答案】：B82、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】：D83、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()

A.

B.

C.

D.

【答案】：B84、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日

【答案】：D85、（2019年真题）下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C86、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】：B87、评标委员会的成员应为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：B88、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B89、不能成为合同保证人的是（）。

A.水泥厂

B.建筑公司

C.商业银行

D.以公益为目的的学校

【答案】：D90、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿

【答案】：B91、标准施工招标文件中的（）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式

【答案】：A92、《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目

A.设计和施工由同一承包人承担的项目

B.技术要求复杂的大型项目

C.工期不超过12个月的项目

D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

【答案】：C93、下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是（）。

A.投标截止日期

B.投标内容

C.勘察或设计服务期限

D.投标保证金

【答案】：A94、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】：D95、下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。

A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算

B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%

C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿

D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保

【答案】：D96、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（）。

A.工程预付款担保采用的形式是动产质押

B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押

C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效

D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止

【答案】：C97、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求

【答案】：A98、个人健康问题记录不包括（）。

A.周期性健康检查记录

B.基本资料

C.问题描述

D.问题目录

【答案】：A99、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】：C100、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B101、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

【答案】：D102、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法不正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担

D.因未及时退货造成的损失由订货方承担

【答案】：D103、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

【答案】：B104、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。

A.16

B.14

C.12

D.10

【答案】：D105、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】：A106、无权代理行为属于（）。

A.无效行为

B.可撤销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为

【答案】：C107、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。

A.分包商可直接向监理人递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告

【答案】：D108、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

【答案】：A109、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施

【答案】：C110、下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采购和合同管理工作的关键。

A.开展建设工程项目招标采购的总体策划

B.根据标准文本编制招标文件和合同条件

C.细化项目参建各相关方的合同界面管理

D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式

【答案】：D111、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。

A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标

B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

C.中标人根据规定未能提交履约保证金

D.投标人按照正常的程序获得中标

【答案】：D112、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.冰雹导致临时建筑坍塌

B.雷电引起火灾

C.盘点时发现的短缺

D.暴雨引起的沉降

【答案】：C113、(2017年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

【答案】：C114、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过

【答案】：D115、预付款担保的主要形式为（）

A.现金

B.存款单

C.保兑支票

D.银行保函

【答案】：D116、下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（）。

A.适用于混合食物的蛋白质的评价

B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸

C.适用于单一食物蛋白质的评价

D.可以评价食物蛋白质的营养价值

E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足

【答案】：A117、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，继续提供履约担保所需的费用应当由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.导致延期的责任方

【答案】：D118、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】：B119、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

【答案】：A120、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。

A.不能调整合同价款

B.可以调整合同价款

C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整

D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

【答案】：A121、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应性评审标准

D.施工组织设计和项目管理机构评审标准

【答案】：D122、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括()。

A.运输费

B.保险费

C.2年内易损件费

D.售后服务费

【答案】：B123、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】：B124、（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。

A.该施工企业

B.该外地的分公司

C.项目经理部

D.项目经理

【答案】：A125、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】：A126、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D127、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B128、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作

D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任

【答案】：A129、膨胀蛭石的最高使用温度是()。

A.600～700℃

B.800～900℃

C.1000～1100℃

D.1200～1300℃

【答案】：C130、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是()。

A.砂石垫层

B.碎石垫层

C.灰土垫层

D.炉渣垫层

【答案】：C131、（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

【答案】：C132、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()

A.无权对该工程主张任何权利

B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权

C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿

D.可以留置该工程

【答案】：C133、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：B134、下列选项中不能作为履约担保金的是（）。

A.保兑支票

B.银行汇票

C.现金支票

D.银行保函

【答案】：D135、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】：B136、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】：B137、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()

A.保温板采用胶黏剂进行粘贴

B.保温板采用锚栓进行辅助加固

C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝

D.保温板用于高层时应设置托架

【答案】：A138、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书

【答案】：D139、在AIA合同中的C序列，是（）。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

B.总承包商与分包商之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与建筑师之间合同的文本

【答案】：C140、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人

B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

【答案】：D141、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：B142、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】：D143、某项目的招标人委托中介机构代理招标，下列说法正确的是（）。

A.由招标人办理备案

B.由招标人办理审批

C.由招标代理机构办理备案

D.由招标代理机构办理审批

【答案】：A144、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标

B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段

C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案

【答案】：C145、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。

A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位

B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位

C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位

D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位

E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位

【答案】：B146、公开招标的优点是（）。

A.投标人及投标人的数量事先可以确定

B.招标人所期待的投标人均参加了投标

C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标

D.招标人熟悉投标人的情况

【答案】：C147、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应()。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】：C148、以下关于石材墙面采用粘贴法的构造做法，错误的是()

A.厚度≤10mm的石材应用胶黏剂粘贴

B.厚度≤20mm的石材应用大力胶粘贴

C.粘贴的石材每一块面积应≤1㎡

D.粘贴法适用高度应≤3m

【答案】：D149、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等

B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%

C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算

【答案】：A150、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。

A.总承包合同的承包人应是是独立承包人

B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系

C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议

D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

【答案】：D151、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】：D152、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A153、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C154、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告和补偿事件

C.测试和缺陷

D.争端和合同终止

【答案】：B155、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。

A.包括设计要求的质量标准

B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成

C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格

D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用

【答案】：B156、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。

A.试验前准备

B.对联动试车的要求

C.对投料试车的要求

D.对性能的测试

【答案】：A157、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

【答案】：C158、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门

【答案】：B159、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。

A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】：A160、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外〉

A.发包人

B.承包人

C.总承包单位

D.设计单位

【答案】：A161、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书

B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书

C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期

D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

【答案】：A162、2012年9部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），其（）与标准施工合同的要求相同。

A.招标文件和合同专用条款的使用要求

B.投标文件和合同专用条款的使用要求

C.招标文件和合同通用条款的使用要求

D.投标文件和合同通用条款的使用要求

【答案】：C163、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货商承担供货的全部运费

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用

【答案】：B164、某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.100

D.300

【答案】：C165、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。

A.招标公告或投标邀请书

B.申请人须知

C.已标价的工程量清单

D.发包人要求

【答案】：A166、(2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

【答案】：C167、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。

A.可以缩短建设周期

B.减少承包人的索赔

C.固定工期、固定费用

D.设计是最优方案

【答案】：D168、订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.21

B.24

C.28

D.30

【答案】：C169、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？()

A.材料强度高

B.便于裁剪

C.价格比单板低

D.耐久不宜变形

【答案】：D170、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】：B171、我国居民的膳食结构属于（）。

A.动植物食物平衡的膳食结构

B.以植物性食物为主的膳食结构

C.以动物性食物为主的膳食结构

D.地中海膳食结构

【答案】：B172、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C173、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

【答案】：A174、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员

【答案】：A175、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.设计方案不一定最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.减少承包人的索赔

【答案】：B176、下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。

A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包

B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策

C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险

D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施

【答案】：C177、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（）。

A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润

B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润

C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润

【答案】：B178、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()

A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

B.合同签字之日起至竣工之日止的期间

C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

【答案】：D179、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任

【答案】：B180、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

【答案】：A181、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（）mg水平以上。

A.300

B.200

C.400

D.500

【答案】：C182、建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

【答案】：A183、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。

A.勘察单位必须具备法人资格

B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同

C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书

D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质

【答案】：B184、设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。

A.承包人是总承包合同的另一当事人

B.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体

C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系

D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成

【答案】：C185、承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。

A.14

B.7

C.28

D.56

【答案】：C186、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行贴现计算

【答案】：A187、在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。

A.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议

B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任

C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体

D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

【答案】：A188、在工程建设的过程中，履约保证有效期（）。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

【答案】：D189、(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

【答案】：A190、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭

【答案】：C191、某房地产开发公司将其拥有的房地产抵押给银行，以担保未来3年连续获得总额1.2亿元人民币的贷款额度，下列表述中正确的有（）。

A.该抵押属一般房地产抵押

B.该抵押可以不经登记即产生合同效力

C.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.5亿元

D.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.2亿元

【答案】：D192、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（）小时将其参加试验的意向通知承包商。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】：D193、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。

A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.发包人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】：C194、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。

A.来自蔬菜、水果

B.有利于排便

C.能被人体消化酶所水解

D.减轻毒物对机体的损害作用

【答案】：C195、（2019年真题）关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B196、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

【答案】：C197、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.28

D.32

【答案】：B198、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）日。

A.78

B.14

C.90

D.30

【答案】：C199、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5

【答案】：D200、在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C201、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.不属于业主方人员

B.可以行使合同中明确规定的权力

C.不得行使合同中必然隐含的权力

D.保持公正(Impartially)的态度处理问题

【答案】：B202、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()

A.承包人的损失都由发包人承担

B.发包人的损失都由承包人承担

C.双方的损失各自承担

D.双方的损失都由审批部门承担

【答案】：A203、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是()

A.防结构变形

B.防雨水渗漏

C.防热胀冷缩

D.防电化腐蚀

【答案】：B204、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：B205、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：C206、勘察合同中，属于发包人义务的是（）。

A.提供勘察资料

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.保证勘察作业规范

【答案】：A207、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

【答案】：D208、建筑高度超过50m的普通旅馆，采用下列哪一种吊顶是错误的？()

A.轻钢龙骨纸面石膏板

B.轻钢龙骨GRC板

C.内外表面及相应龙骨均涂覆一级饰面型防火涂料的胶合板

D.轻钢龙骨硅酸钙板

【答案】：C209、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（）。

A.附加服务

B.额外服务

C.伴随服务

D.增值服务

【答案】：C210、施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。

A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用

B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用

C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场

D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担

【答案】：B211、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）

A.质押担保

B.抵押担保

C.保证担保

D.留置担保

【答案】：C212、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】：C213、设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（）。

A.将变动结果及时通知发包人

B.事先征得发包人与监理人的同意

C.事先征得发包人同意，并通知监理人

D.事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】：C214、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21

【答案】：A215、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

【答案】：B216、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。

A.另行组织人员施工

B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议

D.使用承包人文件

【答案】：B217、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D218、关于承诺的说法，正确的是()

A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺

B.承诺可以对要约的数量作出变更

C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺

D.承诺不得撤销

【答案】：D219、根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是（）。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】：D220、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

【答案】：B221、九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款

B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单

【答案】：C222、在NEC系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。

A.工程施工合同

B.工程施工分包合同

C.专业服务合同

D.裁决人合同

【答案】：A223、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

【答案】：C224、发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】：C225、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【答案】：B226、根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：D227、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】：B228、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法不正确的是（）。

A.只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担

B.如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担

C.原始数据错误复核时未发现，则由承包人承担

D.检验标准错误复核时未发现，则由发包人承担

【答案】：C229、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。

A.不利物质条件属于发包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担

D.不利物质条件不包括不利气候条件

【答案】：B230、工程设计招标与工程材料供应招标，在程序上的特点是（）。

A.招标文件的内容不同

B.对投标书的编制要求相同

C.开标形式相同

D.评标原则相同

【答案】：A231、关于要约撤销的说法，正确的是()

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

【答案】：B232、关于联合体投标的说法错误的是（）。

A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书

B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标

【答案】：C233、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求

B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行

C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作

D.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作

【答案】：A234、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价

【答案】：B235、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

【答案】：A236、ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.监理人

【答案】：A237、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。

A.违约

B.侵权

C.“先合同义务”

D.无过错

【答案】：C238、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改

【答案】：C239、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

【答案】：C240、下列选项中关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效

【答案】：A241、(