2026年监理工程师之合同管理考试题库500道附完整答案【网校专用】

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

【答案】：A2、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标

C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应

D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

【答案】：D3、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.争端避免裁决委员会

【答案】：B4、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】：B5、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失

【答案】：A6、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%

【答案】：B7、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】：B8、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。

A.招标人

B.评标委员会

C.招投标监督机构

D.市场监督管理机构

【答案】：B9、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。

A.勘察单位必须具备法人资格

B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同

C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书

D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质

【答案】：B10、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任证书

【答案】：B11、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立

【答案】：D12、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。

A.发布招标公告

B.发售招标文件

C.开标

D.评标

【答案】：C13、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】：D14、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B15、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。

A.价格清单

B.工程量清单

C.合同协议书

D.承包人建议书

【答案】：A16、按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A17、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日

【答案】：C18、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。

A.30万元

B.25万元

C.20万元

D.55万元

【答案】：C19、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（）。

A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格

B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项

C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用

【答案】：D20、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）

A.涉及国家安全、国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企业事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目

【答案】：B21、《简明施工合同》适用于工期在()个月内的中小工程施工。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D22、缺铁性贫血的病因包括（）。

A.铁消耗增加

B.膳食铁摄入不足

C.铁吸收少

D.运动量大

E.膳食铁摄入不足

【答案】：A23、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】：C24、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度

【答案】：A25、下列不属于保证合同包括的内容的是()。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围

【答案】：B26、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】：A27、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同

【答案】：A28、IPD模式指的是（）。

A.传统模式

B.设计一建造模式

C.CM模式

D.集成项目交付模式

【答案】：D29、买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.EXW价

D.CIP价

【答案】：C30、（2018年真题）《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

【答案】：A31、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目

【答案】：A32、理论换算法的依据是（）

A.风俗习惯

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算标准

【答案】：D33、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）

A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工

B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工

【答案】：A34、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（）。

A.合同价的5%

B.合同价的10%

C.合同价的20%

D.合同价的30%

【答案】：D35、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

【答案】：B36、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

【答案】：C37、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】：B38、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8

【答案】：A39、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。

A.先勘察.后设计.再施工

B.先设计.后勘察.再施工

C.先施工.后设计.再勘察

D.先勘察.后施工.再设计

【答案】：A40、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

【答案】：C41、施工阶段因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（）d内，依法办理转让手续。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B42、安装工程一切险通常应以（）为保险期限。

A.整个工期

B.设备生产至安装完成期间

C.工程全寿命期

D.施工安装合同有效期

【答案】：A43、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出

【答案】：B44、当事人以正在建造的建筑物抵押的，抵押合同自（）之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

【答案】：B45、通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

【答案】：A46、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书

【答案】：D47、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

【答案】：D48、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】：C49、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用

【答案】：C50、以下有关组织或个人说法中，（）是不能成为合同法律关系主体。

A.设计事务所

B.监理事务所

C.自然人

D.项目经理部

【答案】：D51、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人

【答案】：C52、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.保险人

【答案】：B53、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】：B54、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则，由监理人商定

【答案】：D55、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费

【答案】：A56、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

【答案】：B57、根据施工合同标准文本，在合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字和盖章的法律文书是（）。

A.合同协议书

B.履约保函

C.预付款保函

D.中标通知书

【答案】：A58、（2018年真题）《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分

【答案】：D59、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

【答案】：B60、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

【答案】：C61、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）

A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格

C.发布招标公告、开标、审查投标人资格

D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

【答案】：B62、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D63、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】：B64、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书

【答案】：D65、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B66、建筑高度超过50m的普通旅馆，采用下列哪一种吊顶是错误的？()

A.轻钢龙骨纸面石膏板

B.轻钢龙骨GRC板

C.内外表面及相应龙骨均涂覆一级饰面型防火涂料的胶合板

D.轻钢龙骨硅酸钙板

【答案】：C67、关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。

A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响

B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费

C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判

D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求

【答案】：B68、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

A.1

B.14

C.28

D.56

【答案】：C69、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B70、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款

【答案】：B71、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。

A.12个月

B.14个月

C.24个月

D.36个月

【答案】：A72、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人

【答案】：C73、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。

A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由运输部门负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

【答案】：B74、建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有（）。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理单位授权总监理工程师执行工程监理任务

D.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

【答案】：B75、建筑设计投标文件有下列（）情况发生时不会被否决。

A.联合体参加方又以自己的名义单独投标

B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.联合体参加方又参加其他联合体投标

D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议

【答案】：B76、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

【答案】：A77、(2015年真题)根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】：C78、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

【答案】：B79、（2019年真题）关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B80、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

【答案】：B81、材料采购的评标中，响应性评审主要审查的内容不包括（）

A.投标内容

B.投标有效期

C.投标保证金

D.履约保证金

【答案】：D82、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：A83、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

【答案】：D84、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。

A.以投标人的平均报价作为评标价

B.以中标人的评标价作为中标价

C.以报价最低的投标价为中标价

D.以中标人的报价为中标价

【答案】：D85、关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（）。

A.预付款担保采用第三方保证的形式

B.担保方式不得采用无条件担保的形式

C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变

【答案】：C86、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C87、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日．

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】：A88、下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有（）。

A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标

B.邀请招标至少邀请6个以上的法人或组织投标

C.单项合同估算价90万的勘察合同必须进行招标

D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标

【答案】：D89、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()

A.应采用套插，搭接形成曲面组合

B.搭接长度宜为10mm

C.搭接处用密封膏密封

D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合

【答案】：D90、由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价

B.签约合同价

C.预计合同价

D.约定合同价

【答案】：B91、对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（）。

A.买方应对合同设备进行妥善包装

B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运

C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还

D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证

【答案】：B92、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元

【答案】：B93、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C94、当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。

A.定金

B.抵押

C.留置

D.质押

【答案】：A95、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。

A.全部消灭

B.还有75万元

C.还有125万元

D.还有160万元

【答案】：D96、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】：D97、（）情况下，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

A.监理人复核时发现发包人要求的错误

B.监理人复核时未发现发包人要求的错误

C.承包人复核时发现发包人要求的错误

D.承包人复核时未发现发包人要求的错误

【答案】：D98、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。

A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定

D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

【答案】：D99、（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。

A.雇主，承包商

B.雇主，项目经理

C.承包商，雇主

D.承包商，项目经理

【答案】：A100、合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.仲裁和诉讼

C.结算、清理、违约

D.结算、仲裁、违约

【答案】：A101、颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

【答案】：D102、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）

A.做好项目资金安排

B.给予承包商现场占有权

C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等

D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同

【答案】：C103、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请

【答案】：D104、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。

A.甲，3100万元

B.甲，3090万元

C.乙，2930万元

D.乙，3100万元

【答案】：A105、指定分包商条款的具体表现不包括（）。

A.承包商对指定分包商的违约需承担责任

B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容

C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理

【答案】：A106、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。

A.应当提请合同争议评审

B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼

C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择

D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

【答案】：B107、因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】：D108、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是()。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体

【答案】：C109、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算

【答案】：C110、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

【答案】：B111、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．

A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求

【答案】：B112、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（）。

A.有限数量法

B.最低评标价法

C.综合评估法

D.打分法

【答案】：B113、某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为2月1日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在2月5日开始动工。12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于12月20日竣工验收合格。则承包人的施工期为（）。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】：A114、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。

A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位

B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位

C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位

D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位

E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位

【答案】：B115、下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）。

A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品

B.采购大宗及重要建筑材料和设备

C.应急采购

D.只能从一家供应厂商获得

【答案】：A116、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.AB银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】：A117、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：B118、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法

【答案】：C119、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】：A120、设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。

A.标准施工合同

B.专业服务合同

C.工程施工合同

D.定期合同

【答案】：A121、按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A122、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（）%。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B123、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.承包人和分包人

D.发包人和承包人

【答案】：D124、（2017年真题）大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

【答案】：D125、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的.价款.质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同

【答案】：C126、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。

A.资格预审适用于邀请招标方式

B.资格后审适用于投标人数量较多的情形

C.鼓励同时采用资格预审和资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容一致

【答案】：D127、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。

A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】：C128、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()。

A.企业法人的分支机构

B.企业的职能部门

C.国家机关

D.企业法人

【答案】：D129、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（）。

A.肩峰

B.肩胛下角

C.肱三头肌

D.脐旁

【答案】：A130、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

【答案】：B131、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

【答案】：A132、下列关于中标通知书的说法，错误的是()。

A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件

B.中标价作为该投标人评标的基准价格

C.项目经理在要求履行合同时必须到位

D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选

【答案】：D133、预付款担保的主要形式为（）。

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.现金支票

【答案】：A134、某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。

A.工期可以顺延，但费用不予补偿

B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润

C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿

D.工期、费用、利润均不能补偿

【答案】：A135、材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，适用的采购方式是（）

A.询价方式

B.直接订购

C.招标

D.以上均不适用

【答案】：A136、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算

【答案】：B137、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。

A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】：B138、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D139、14.下列符合合同变更条件的是（）。

A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续

B.变更应经授权人签字且盖章后实施

C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期

D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限

【答案】：A140、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：B141、根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：C142、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()

A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

【答案】：D143、(2009年真题)施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】：A144、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

【答案】：A145、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：A146、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.异常恶劣的气候条件

B.不可预见的物质条件

C.监理人的指示错误

D.发包人提供的材料提前交货

【答案】：C147、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证

【答案】：A148、已知鸡蛋的食部为88%，含蛋白质13.3%，如需要8g蛋白质，财需要（）g鸡蛋。

A.60.2

B.68.4

C.55.4

D.65.4

【答案】：B149、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是()。

A.施工合同

B.监理合同

C.勘察合同

D.仓储合同

【答案】：C150、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

【答案】：A151、监理公司取得法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

【答案】：C152、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

【答案】：B153、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用

【答案】：C154、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

【答案】：A155、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（）。

A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失

B.闪电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分设备拆除重装

D.盘点时发现的短缺

【答案】：B156、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】：D157、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。

A.开始进行竣工检验日

B.发包人组织竣工验收日

C.验收组通过竣工验收日

D.承包人提交竣工验收报告日

【答案】：D158、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

【答案】：D159、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格

【答案】：A160、建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书面指示发出后（）小时内发出书面确认函。

A.12

B.24

C.48

D.56

【答案】：B161、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点

【答案】：D162、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

【答案】：B163、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：C164、根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（）。

A.建设地点

B.招标条件

C.建设工期

D.本次招标采购材料的名称

【答案】：D165、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。

A.最低投标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法

【答案】：A166、（2019年真题）下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体

【答案】：C167、施工评标中，可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是（）。

A.资质条件

B.财务状况

C.类似项目的业绩

D.信誉

【答案】：C168、在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。

A.保证技术上先进和经济上合理

B.保证质量上先进和经济上合理

C.保证质量上先进和安全上合理

D.保证技术上先进和安全上合理

【答案】：A169、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

【答案】：C170、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A.由第三人自己承担损失

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】：C171、（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】：C172、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《设计施工和运营合同条件》

【答案】：A173、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标企业定额标准

C.委托监理协议书

D.投标函及投标函附录

【答案】：D174、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（）

A.成本加固定酬金合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加可变酬金合同

D.固定总价合同

【答案】：D175、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。

A.直接代理

B.间接代理

C.法定代理

D.指定代理

【答案】：C176、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。

A.从事非法活动

B.驾驶无有效行驶证的机动车

C.从事建筑施工工作

D.醉酒

【答案】：C177、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。

A.3

B.5

C.7

D.11

【答案】：C178、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后

【答案】：C179、下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。

A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力

B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应

C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标

D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标

【答案】：C180、某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

【答案】：C181、数据库的主要特点有（）。

A.实现数据共享

B.数据的独立性

C.数据间相互影响

D.数据实现集中控制

E.数据的安全性和可靠性

【答案】：A182、社区营养干预措施的基本原则是（）。

A.考虑营养问题的重要程度

B.考虑对解决营养问题的作用大小

C.考虑实施干预的难易程度等

D.以上均是

【答案】：D183、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

【答案】：B184、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.发包人与承包人共同

【答案】：B185、价格指数应首先采用（）提供的价格指数。

A.合同签订地有关行政管理部门

B.工程项目所在地工程咨询造价机构

C.合同签订地工程咨询造价机构

D.工程项目所在地有关行政管理部门

【答案】：D186、以下说法符合安全运动条件的是（）。

A.遵守自己的步调

B.超过负荷身体会崩溃

C.注意体重负荷

D.以上都是

【答案】：D187、质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是（）。

A.转移占有

B.不转移不占有

C.转移不占有

D.不转移占有

【答案】：A188、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。

A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中

B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿

C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担

D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

【答案】：A189、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】：C190、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

【答案】：B191、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()

A.由招标人组织，费用也由招标人承担

B.由招标人组织，费用由投标人承担

C.由投标人组织，费用也由投标人承担

D.由投标人组织，费用由招标人承担

【答案】：B192、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。

A.与承包人协商后确定实施变更

B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更

C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更

D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】：C193、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

【答案】：D194、ECC合同的典型特点是（）

A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款

B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议

C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为

D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同

【答案】：C195、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。

A.设计单位负责人

B.勘察单位负责人

C.总承包单位负责人

D.监理人

【答案】：D196、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

【答案】：D197、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

【答案】：D198、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B199、签订保证合同的主体是（）。

A.保证人与债务人

B.保证人与债权人

C.保证人、债务人与债权人

D.债权人与债务人

【答案】：B200、根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：D201、（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%

【答案】：A202、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.承包人承担，工期不可顺延

C.承包人承担，可以顺延工期

D.发包人承担，不批准顺延工期

【答案】：A203、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

【答案】：C204、保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：C205、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求

【答案】：A206、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。

A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务

B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务

C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应

D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应

【答案】：A207、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

【答案】：A208、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

【答案】：A209、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】：D210、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

【答案】：A211、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】：C212、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案

【答案】：A213、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为()

A.承包人应获得工期顺延和费用补偿

B.工期不予顺延，费用也不予补偿

C.工期不予顺延，费用应当补偿

D.工期应予顺延，费用不予补偿

【答案】：B214、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()

A.偏差一律不准澄清

B.所有偏差均允许澄清

C.允许对细微偏差进行澄清

D.澄清不限于投标文件的范围

【答案】：C215、下列不能作为质押担保的是（）。

A.生产设备

B.应收账款

C.正在建造的建筑物

D.存款单

【答案】：C216、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

【答案】：D217、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：B218、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()

A.发包人负责，并承担检验费用

B.发包人负责，检验费用由承包人承担

C.承包人负责，并承担检验费用

D.承包人负责，检验费用由发包人承担

【答案】：D219、（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

【答案】：A220、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件

【答案】：B221、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。

A.仅承担由此增加的费用

B.仅承担由此增加的工期延误

C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期

D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润

【答案】：D222、关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的是（）。

A.适用于工期在24个月以内一般没有调价条款，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款

B.工期24个月以上的施工合同，应设置调价条款

C.工程量清单中总价支付同样适用于调价公式

D.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源，应以基准日的价格为准

【答案】：D223、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

【答案】：C224、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()

A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延

B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延

C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延

D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延

【答案】：A225、9部委在2012年又颁发了适用于工期在12个月之内的《简明标准施工招标文件》，其中包括（）。

A.《合同条款及格式》

B.《施工合同条件》

C.《简明合同格式》

D.《简明合同条款》

【答案】：A226、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

【答案】：D227、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。

A.供货人

B.承包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：D228、不能成为合同保证人的是（）。

A.水泥厂

B.建筑公司

C.商业银行

D.以公益为目的的学校

【答案】：D229、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

【答案】：A230、某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

【答案】：A231、记账法的优点为（）。

A.较称重法更为精确

B.只能得到人均摄入量

C.可调查长时期的膳食摄入

D.能分析个人膳食摄入状况

【答案】：C232、建设工程合同管理的法律基础是（）。

A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任

B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任

C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任

D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】：C233、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()

A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作

B.合同专用条款内约定的监理人工作

C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作

D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作

【答案】：C234、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指()。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】：C235、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（）。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

【答案】：C236、接受投标书阶段的工作不包括（）。

A.资格预审

B.接收投标书

C.宣布开标

D.招标文件的澄清

【答案】：C237、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】：D238、……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】：D239、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书

【答案】：B240、关于委托代理的说法中，错误的是（）。

A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判

B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果

C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果

D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接