2026年监理工程师之合同管理考试题库500道【夺冠】

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】：D2、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

【答案】：A3、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人

【答案】：B4、下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。

A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算

B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%

C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿

D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保

【答案】：D5、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。

A.生产日期

B.批号

C.保质期

D.食用方法

E.营养成分

【答案】：B6、（2018年真题）关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

【答案】：D7、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金

【答案】：A8、下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（）。

A.借款合同

B.勘察设计

C.施工安装

D.知识产权

【答案】：D9、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】：C10、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

【答案】：C11、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】：B12、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是()

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：C13、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.工程监理单位独立承担责任

C.承包单位独立承担责任

D.与承包单位承担共同责任

【答案】：A14、（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

【答案】：C15、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验

【答案】：C16、下列关于膳食史法说法不正确的是（）。

A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式

D.可适用于大样本量的调查，费用低，使用人力低

【答案】：A17、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.15

C.28

D.14

【答案】：C18、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输.保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税.销售环节增值税）+运输.保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输.保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输.保险费+其他相关费用

【答案】：A19、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.与承包单位承担按份赔偿责任

C.承包单位独自承担赔偿责任

D.监理单位独自承担赔偿责任

【答案】：A20、健康档案中健康数据的收集方式有（）。

A.健康筛查

B.利用现存资料

C.社区调查

D.经常性工作记录

E.小组讨论

【答案】：A21、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购单价计算全部数量的货款

B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款

【答案】：A22、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。

A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

【答案】：A23、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元:乙投标报价6200万元，评标价5950万元:丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元

【答案】：B24、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。

A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

【答案】：D25、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和签约合同价分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

【答案】：C26、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

【答案】：C27、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。

A.担保人无条件地提供担保

B.履约保证金的数额不确定

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】：C28、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B29、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（）mg水平以上。

A.300

B.200

C.400

D.500

【答案】：C30、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

【答案】：D31、（2018年真题）招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B32、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

【答案】：B33、以下属于分类资料的是（）。

A.身高

B.年龄

C.贫穷富裕程度

D.性别

【答案】：D34、买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收，则下列说法正确的是（）。

A.买卖双方应签署合同材料验收证书

B.卖方可签署进度款支付函

C.进度款支付函自签署之日起生效

D.卖方对买方进行检验和验收不再承担配合义务

【答案】：B35、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况

【答案】：A36、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B37、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务

【答案】：B38、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.订立合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.履行合同时履行地

【答案】：B39、下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。

A.可以减少设计变更

B.增加承包人的索赔

C.合同责任单一，责任明确

D.固定工期、固定费用

【答案】：B40、进行食谱营养评价的目的是（）。

A.分析食谱中的食物来源

B.检查该食谱能否满足营养需要

C.对食谱进行调整和纠正

D.发现是否有某些营养素的缺乏

E.同其他食谱进行比较

【答案】：B41、（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。

A.抵押

B.抵押权

C.质押

D.质权

【答案】：D42、设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。

A.监理人

B.技术负责人

C.承包人

D.勘察人

【答案】：C43、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

【答案】：D44、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】：A45、国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经（）同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.投标人

B.招标人

C.总监理工程师

D.项目经理

【答案】：B46、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

【答案】：C47、（2018年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

【答案】：A48、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分

【答案】：D49、依据《物权法》的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照（）的规定清偿。

A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押物未登记的先于已登记的受偿

【答案】：C50、招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。

A.不少于5个

B.不大于5个

C.不少于3个

D.不大于3个

【答案】：A51、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】：B52、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A.必须在投标文件中进行全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制

【答案】：D53、下列选项中，属于非法人组织的是（）

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构

【答案】：A54、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。

A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.发包人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】：C55、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。

A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担

B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担

C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担

D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担

【答案】：C56、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】：D57、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案

【答案】：A58、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

【答案】：A59、6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。

A.6月1日

B.6月10日

C.6月15日

D.6月16日

【答案】：C60、工程施工合同文本具有（）的特点。

A.条款用词简单.适用范围广

B.条款用词简单.使用灵活

C.条款用词简洁.使用灵活

D.条款用词简洁.适用范围广

【答案】：C61、某住宅采用砖缝贯通的空心玻璃砖隔断，隔断高为2m，宽为4m，则该空心玻璃砖隔断与相连砖墙的连接方式，下列哪一种正确？()

A.木楔固定，M5水泥砂浆嵌固

B.与砖墙接缝宽为20mm，垂直布1根φ8mm钢筋，M5水泥砂浆嵌牢

C.用U形材卡牢，型材卡用膨胀螺栓与砖墙连接

D.每2层砖布2根φ8mm钢筋，伸人砖墙内240mm，伸入空心玻璃砖墙内500mm

【答案】：C62、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】：C63、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：D64、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

【答案】：B65、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。

A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作

B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作

C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作

D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

【答案】：B66、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法

【答案】：A67、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同义务的说法，正确的是()

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验，发包人承担相应费用

D.发包人负责试验，承包人承担相应费用

【答案】：C68、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.发包人原因指示的暂停施工

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

【答案】：C69、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

【答案】：B70、某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。

A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

C.每次阶段支付时均不允许扣减定金

D.勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金

【答案】：C71、关于投标文件递交与接收说法错误的是（）。

A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件

B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证

C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准

D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件

【答案】：C72、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

【答案】：A73、下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（）。

A.适用于混合食物的蛋白质的评价

B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸

C.适用于单一食物蛋白质的评价

D.可以评价食物蛋白质的营养价值

E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足

【答案】：A74、工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由（）收集，地形、水文、地质资料由（）探明。

A.发包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，承包人

D.承包人，发包人

【答案】：C75、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人

【答案】：D76、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A.战争

B.地震

C.台风

D.水文条件

【答案】：D77、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。

A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润

B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润

C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润

D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润

【答案】：C78、关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

【答案】：B79、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（）小时将其参加试验的意向通知承包商。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】：D80、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

【答案】：B81、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。

A.发包人代表

B.发包人

C.勘察人

D.勘察人的项目负责人

【答案】：B82、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款

【答案】：B83、在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是()。

A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求

B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求

D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

【答案】：D84、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

【答案】：A85、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()

A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力

【答案】：B86、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】：C87、担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。

A.债权人和债务人

B.保证人和债权人

C.保证人和债务人

D.主合同当事人

【答案】：B88、勘察设计招标文件内容不包括（）

A.评标办法

B.投标人须知

C.合同条款及格式

D.技术经济指标要求

【答案】：D89、根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

【答案】：B90、(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C91、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）

A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人

B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人

C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货

【答案】：C92、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书

【答案】：C93、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B94、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知

B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

【答案】：C95、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

【答案】：A96、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.协议书、履约保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.协议书、投标保函、预付款保函

【答案】：C97、关于委托代理关系的说法，正确的是（）。

A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的

B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担

C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任

D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担

【答案】：B98、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格

【答案】：A99、建设工程材料设备采购合同管理中，（）适用于同城市或同地区内的结算。

A.现金结算

B.转账结算

C.托收承付

D.支票结算

【答案】：B100、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表

【答案】：C101、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。

A.在到货5天前进行通知承包人

B.承包人会同监理人共同进行验收

C.要求提前交货时，承包人可以拒绝

D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担

【答案】：B102、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：C103、依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.备案

B.交付

C.登记

D.合同签订

【答案】：C104、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】：A105、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】：D106、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】：D107、ECC共同预警的最重要的机制是（）

A.早期警告

B.补偿事件

C.激励事件

D.协调沟通

【答案】：A108、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，（）。

A.主合同有效，从合同可能有效

B.主合同有效，但从合同无效

C.主合同无效，但从合同有效

D.主合同无效，从合同也无效

【答案】：D109、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。

A.0.01%

B.1%

C.5%

D.10%

【答案】：B110、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。

A.可比性

B.互斥性

C.包含性

D.重叠性

【答案】：B111、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔

【答案】：B112、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

【答案】：D113、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法

【答案】：B114、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

【答案】：D115、组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（）日进行。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：D116、缺铁性贫血的病因包括（）。

A.铁消耗增加

B.膳食铁摄入不足

C.铁吸收少

D.运动量大

E.膳食铁摄入不足

【答案】：A117、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入

D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】：C118、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()

A.负责青苗树木的损坏赔偿

B.拆除地上障碍物

C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备

D.提供水上勘察作业用船

【答案】：C119、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

【答案】：C120、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。

A.有助于提高交易效率，增加交易成本

B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

C.有利于对合同的审计和监督

D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】：A121、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（）。

A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量

B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准

C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议

D.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示

【答案】：B122、施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以

【答案】：B123、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构

【答案】：C124、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。

A.自开工日期起至当月的月底止

B.自材料设备进场起至当月的月底止

C.自合同签订之日起至当月的月底止

D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止

【答案】：A125、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D126、以下（）不是调查的具体方法。

A.观察法

B.实验法

C.访谈法

D.专题小组讨论法

【答案】：B127、普通人的运动指南不包括（）。

A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜

D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

【答案】：C128、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。

A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

【答案】：A129、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】：B130、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28

【答案】：B131、以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。

A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等

B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。

C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司

D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用

【答案】：C132、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.350

D.300

【答案】：A133、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续

D.组织设计交底

【答案】：B134、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是()

A.承包人负责拆除，供货商承担费用

B.承包人负责拆除，发包人承担费用

C.供货商负责拆除，发包人承担费用

D.供货商负责拆除，并承担费用

【答案】：B135、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。

A.7

B.14

C.24

D.28

【答案】：A136、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。

A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书

B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议

C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示

D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励

【答案】：B137、设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。

A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失

B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失

C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失

D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失

【答案】：C138、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.3-硝基丙酸

D.龙葵素

【答案】：C139、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()

A.保温板采用胶黏剂进行粘贴

B.保温板采用锚栓进行辅助加固

C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝

D.保温板用于高层时应设置托架

【答案】：A140、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法

【答案】：C141、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.债务人和债权人的约定

B.保证人和债务人的约定

C.保证人和债权人的约定

D.公证人和债权人的约定

【答案】：C142、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证

【答案】：C143、工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。

A.专用条款

B.通用条款

C.附录

D.协议书

【答案】：B144、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.60

B.75

C.80

D.90

【答案】：D145、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

【答案】：A146、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

【答案】：A147、关于透水地面的做法，错误的是()

A.采用透水性地面砖

B.采用透水性混凝土块状面层

C.采用灰土夯实垫层

D.采用砂石级配垫层

【答案】：C148、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。

A.0

B.12.5

C.15

D.25

【答案】：A149、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B.直接具有强制执行的效力

C.一定是不可撤销的合同

D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据

【答案】：D150、保证合同的担保范围不包括（）。

A.违约金

B.主债权及利息

C.损害赔偿金

D.债权人的间接损失

【答案】：D151、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。

A.7

B.14

C.15

D.21

【答案】：A152、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查

【答案】：B153、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

【答案】：A154、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）

A.评标的工作量小

B.邀请的范围较小选择面窄

C.评标时间短

D.招标费用低

【答案】：B155、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。

A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

【答案】：D156、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目

【答案】：A157、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B158、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元

【答案】：B159、下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（）。

A.施工企业一般办理团体意外伤害险

B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上

D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5人

【答案】：C160、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

【答案】：C161、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点

【答案】：D162、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A.承包人承担返工费用，工期不予顺延

B.承包人承担返工费用，工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

【答案】：D163、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C164、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：B165、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

A.工程施工合同

B.裁决人合同

C.工程施工分包合同

D.专业服务合同

【答案】：D166、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）

A.FO

B.FCA

C.CIP

D.CIP

【答案】：A167、下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。

A.材料和工程设备

B.临时设施

C.工程质量

D.交通运输

【答案】：C168、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行**计算

【答案】：A169、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()

A.承包人可自行调运到其他工地

B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地

C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地

D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地

【答案】：C170、下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（）

A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务

B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数

C.总额不得超过合同价格的10%

D.总额不得超过签约合同价的10%

【答案】：C171、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。

A.经评审的最低投标价法

B.有限数量评审法

C.最低投标价法

D.综合评估法

【答案】：A172、膳食调查数据库建立对变量设定的要求正确的是（）。

A.被调查者编码变量的长度至少设定为3位

B.食物编码的变量长度为6位

C.食物的重量的变量长度为6位

D.进餐时间的变量长度为1位

E.进餐地点的变量长度为2位

【答案】：B173、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。

A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源

B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人

C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复

D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期

【答案】：B174、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

【答案】：B175、关于招标文件下列说法正确的是（）。

A.《标准施工招标文件》只适用于公开招标

B.《简明标准施工招标文件》只适用于邀请招标

C.《标准设计施工总承包招标文件》只适用于邀请招标

D.《标准施工招标文件》既适用于公开招标又适用于邀请招标

【答案】：D176、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。

A.0～4

B.-10～0

C.5～10

D.10～65

【答案】：D177、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标

B.中标人无正当理由拒绝签订合同

C.投标人没有通过资格预审

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

【答案】：C178、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金

【答案】：D179、下列关于中标通知书的说法，错误的是()。

A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件

B.中标价作为该投标人评标的基准价格

C.项目经理在要求履行合同时必须到位

D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选

【答案】：D180、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

【答案】：B181、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C182、(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】：C183、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是()。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B184、（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

【答案】：A185、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】：B186、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28日

【答案】：D187、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.抵押合同成立

B.建筑工程竣工

C.抵押合同生效

D.抵押登记

【答案】：D188、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：B189、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】：C190、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日

【答案】：C191、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

【答案】：C192、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：D193、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D194、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是（）。

A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】：D195、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书

【答案】：A196、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】：B197、某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.100

D.300

【答案】：C198、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（）直接确定评标专家。

A.招投标监督机构

B.上级主管部门

C.招标代理机构

D.招标人

【答案】：D199、下列合同中，属于可撤销合同的是()

A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

B.以虚假资质签订的合同

C.通过串通投标订立的合同

D.在订立时显失公平的合同

【答案】：D200、赖氨酸在（）中含量较高。

A.面粉

B.大米

C.鸡蛋

D.牛肉

【答案】：D201、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。

A.索赔意向通知

B.索赔通知

C.施工现场的记录

D.索赔依据

【答案】：B202、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

【答案】：A203、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。

A.发包人与工程师

B.工程师与承包人

C.发包人与承包人

D.工程师与供货人

【答案】：C204、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。

A.委托人增加监理工作内容较多

B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

【答案】：C205、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。

A.营业执照

B.安全生产许可证

C.业绩

D.法人资格

【答案】：D206、建设工程中涉及的代理主要是（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

【答案】：D207、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

【答案】：D208、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】：C209、下列事项属于发包人应承担的义务是()

A.现场查勘

B.提供夜间施工使用的照明设备

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

【答案】：C210、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方

【答案】：A211、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

【答案】：B212、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A.申请人的澄清可以采用口头形式

B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受

C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容

D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分

【答案】：D213、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。

A.抵押

B.最高额抵押

C.质押

D.最高额质押

【答案】：B214、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】：A215、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C.设计费应保留3%的质量保证金

D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

【答案】：D216、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）日。

A.78

B.14

C.90

D.30

【答案】：C217、某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010

【答案】：B218、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

【答案】：A219、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。

A.应当经发包人代表确认后具有效力

B.应当经发包人确认后具有效力

C.与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.其效力低于发包人代表发出的指示

【答案】：C220、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.定标后5日

B.发出中标通知书后5日

C.中标人提交履约保证后5日

D.书面合同签订后5日

【答案】：D221、下列勘察要求说法错误的是（）

A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置

C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔

D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可

【答案】：D222、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《设计施工和运营合同条件》

【答案】：A223、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算

【答案】：C224、对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：A225、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】：D226、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】：C227、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。

A.电子投标文件上传完成时间

B.电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间

C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间

D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间

【答案】：D228、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。

A.监理人

B.发包人

C.勘察人

D.设计人

【答案】：A229、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.在标的物交付之前由买受人承担

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

【答案】：A230、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。

A.监理人和发包人按比例

B