2026年监理工程师之合同管理考试题库500道含完整答案【各地真题】

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。

A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复

C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担

D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书

【答案】：B2、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】：C3、（）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。

A.监理人员

B.被授权的监理人员

C.工程师

D.被授权的工程师

【答案】：B4、预付款担保的主要形式为（）。

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.现金支票

【答案】：A5、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（）。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

【答案】：A6、普通人的运动指南不包括（）。

A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜

D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

【答案】：C7、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。

A.10万元

B.80万元

C.材料招标项目估算价的2%

D.材料招标项目估算价的10%

【答案】：B8、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表.监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表.监理人在施工现场

【答案】：A9、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

【答案】：B10、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60

【答案】：A11、下列措施可以避免食物中营养素流失的是（）。

A.蔬菜先洗后切

B.淘米的次数不要多

C.发酵面食使用鲜酵母

D.煮米粥加碱

E.蔬菜先热烫再炒

【答案】：A12、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】：C13、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()

A.由招标人组织，费用也由招标人承担

B.由招标人组织，费用由投标人承担

C.由投标人组织，费用也由投标人承担

D.由投标人组织，费用由招标人承担

【答案】：B14、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金

【答案】：A15、某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失

【答案】：A16、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

【答案】：B17、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）。

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验法

【答案】：A18、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：A19、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

【答案】：D20、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入、产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.投标单位的质量管理体系是否科学

【答案】：A21、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的()天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：D22、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是()

A.防结构变形

B.防雨水渗漏

C.防热胀冷缩

D.防电化腐蚀

【答案】：B23、以下不符合普通人的运动指南的是（）。

A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜

D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

【答案】：C24、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】：C25、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计人员构成、业绩、从业经历

C.项目解读、设计构思

D.投标人信用情况和业绩

【答案】：A26、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。

A.2013年5月15日

B.2013年5月16日

C.2013年5月30日

D.2013年6月30日

【答案】：C27、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C28、以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程

【答案】：B29、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】：D30、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】：B31、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】：C32、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。

A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡

B.不易用过多的糖和甜食

C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主

D.适量的膳食纤维

【答案】：C33、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.协议书、履约保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.协议书、投标保函、预付款保函

【答案】：C34、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。

A.合同严密性、完整性评审

B.与产品或过程有关要求的评审

C.合理性、可行性评审

D.合法性、合规性评审

【答案】：B35、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】：C36、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。

A.二

B.一

C.四

D.三

【答案】：B37、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为()。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】：D38、下列食物中脂肪含量较低的是（）。

A.坚果

B.水果

C.淀粉

D.菌藻类

E.谷类

【答案】：B39、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降

【答案】：C40、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()

A.需经工程师认可，费用由承包人承担

B.需经工程师认可，费用由发包人承担

C.不经工程师认可，费用由承包人承担

D.不经工程师认可，费用由发包人承担

【答案】：B41、（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

【答案】：C42、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

【答案】：B43、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（）。

A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任

B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

【答案】：C44、凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

A.16至60

B.16至65

C.18至60

D.18至65

【答案】：B45、施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.开始进行竣工验收日

C.竣工验收合格日

D.签发工程接收证书日

【答案】：C46、（2020年真题）不可用于抵押的财产是（）。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

【答案】：C47、下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。

A.材料和工程设备

B.临时设施

C.工程质量

D.交通运输

【答案】：C48、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据

【答案】：B49、下列关于中标通知书的说法，错误的是()。

A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件

B.中标价作为该投标人评标的基准价格

C.项目经理在要求履行合同时必须到位

D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选

【答案】：D50、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）

A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成

B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决

C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB

D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

【答案】：A51、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案

【答案】：A52、标准施工招标文件中的（）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式

【答案】：A53、根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：A54、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B55、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（）。

A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行

D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行

【答案】：A56、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

【答案】：B57、关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。

A.可以是债务人，也可以是第三人

B.只能是第三人

C.只能是债务人

D.经债权人同意，可以是第三人

【答案】：B58、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.政府部分

D.发包人和承包人

【答案】：B59、定金不得超过主合同标的额的（）

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：A60、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（）作出结论。

A.招标人的意见

B.评标委员会主席的意见

C.多数成员的意见

D.政府主管部门的意见

【答案】：C61、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位

【答案】：A62、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】：D63、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

【答案】：B64、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用

【答案】：C65、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

【答案】：B66、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前

【答案】：B67、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()

A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力

【答案】：B68、下列关于学龄前儿童三餐二点制的叙述，正确的是（）。

A.午后点心应该高能量，以应对下午的活动

B.早餐、早点应该占一日能量和营养素的30%

C.晚餐占一日能量和营养素的30%

D.午餐加午后点心占一日能量和营养素的40%

E.晚餐应清淡，以避免影响睡眠

【答案】：B69、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程施工

【答案】：D70、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。

A.竣工验收

B.工程师签发工程接收证书

C.工程师签发履约证书

D.结清单生效

【答案】：D71、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

【答案】：D72、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.雷电引起火灾

B.洪灾引起的沉降

C.台风导致脚手架坍塌

D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

【答案】：D73、（2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】：B74、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位

【答案】：A75、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

【答案】：A76、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。

A.抵押

B.最高额抵押

C.质押

D.最高额质押

【答案】：B77、授予代理权的形式（）。

A.可以用书面形式，也可以用口头形式

B.可以用书面形式，不可以用口头形式

C.不可以用书面形式，但可以用口头形式

D.不可以用书面形式，也不可以用口头形式

【答案】：A78、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。

A.价格清单

B.工程量清单

C.合同协议书

D.承包人建议书

【答案】：A79、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.在标的物交付之前由买受人承担

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

【答案】：A80、关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。

A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查

D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度

【答案】：A81、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。

A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%

C.为该批次合同材料的合同价格的95%

D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份

【答案】：A82、施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人

【答案】：D83、关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A84、依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()．

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不能同时选用

C.违约金是承担违约责任的必备形式

D.违约金和赔偿损失不能同时使用

【答案】：C85、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（）。

A.建设工程设计施工总承包合同

B.施工承包合同

C.施工分包合同

D.建设工程施工合同

【答案】：A86、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B87、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()

A.视为不需要补偿

B.工程师应主动确定变更价款予以补偿

C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款

D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款

【答案】：A88、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

【答案】：C89、WHO认为儿童血清视黄醇低于（）μmol/L为缺乏。

A.0.35

B.0.70

C.1.05

D.3.15

【答案】：B90、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是()

A.甲某的行为属无权代理，该合同无效

B.甲某的行为属表见代理，该合同有效

C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

【答案】：C91、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。

A.对招标文件实质性要求存在偏差

B.对招标文件非实质性要求存在偏差

C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围

D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围

【答案】：C92、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，（）。

A.主合同有效，从合同可能有效

B.主合同有效，但从合同无效

C.主合同无效，但从合同有效

D.主合同无效，从合同也无效

【答案】：D93、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21

【答案】：A94、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

【答案】：C95、（）是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约商业保函

D.履约担保书

【答案】：D96、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。

A.3

B.7

C.14

D.28

【答案】：C97、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

【答案】：C98、(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】：C99、根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。

A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复

C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障

【答案】：D100、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

【答案】：B101、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】：C102、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

【答案】：A103、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）

A.幼儿园

B.医院

C.企业法人

D.国家机关

【答案】：C104、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

【答案】：C105、关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效

B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效

C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担

【答案】：D106、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8

【答案】：A107、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。

A.项目经理

B.监管部门

C.建设单位

D.施工单位

【答案】：D108、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。

A.买卖合同

B.租赁合同

C.承揽合同

D.融资租赁合同

【答案】：C109、合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。

A.按交易习惯

B.依据合同的相关条款

C.签订补充协议

D.按履行义务一方承担的原则

【答案】：C110、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.皂苷

D.龙葵素

【答案】：D111、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()

A.施工合同的发包人

B.施工会同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：A112、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D113、根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.自始至终保函的金额不得变动

【答案】：C114、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

【答案】：D115、组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会

【答案】：A116、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（）mg水平以上。

A.300

B.200

C.400

D.500

【答案】：C117、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】：D118、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（）。

A.提供勘察资料

B.对勘察资料准确性、可靠性负责

C.协调提供位于本工程区域内的临时占地

D.申请市政设施内的临时占地

【答案】：D119、（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元

【答案】：B120、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

【答案】：A121、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

【答案】：B122、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告的要求

【答案】：A123、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标企业定额标准

C.委托监理协议书

D.投标函及投标函附录

【答案】：D124、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。

A.收到索赔通知书后的28天内

B.收到索赔通知书后的42天内

C.收到索赔意向通知书后的28天内

D.收到索赔意向通知书后的42天内

【答案】：B125、轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01

【答案】：C126、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B127、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A128、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。

A.承包人可以单独进行检验

B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行

C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验

【答案】：A129、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门

【答案】：B130、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.必须通过公开招标方式

B.必须通知邀请招标方式

C.可以不通过招标方式

D.只能通过协议方式

【答案】：C131、建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书面指示发出后（）小时内发出书面确认函。

A.12

B.24

C.48

D.56

【答案】：B132、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。

A.发包人应办理证件和批件

B.发包人应支付合同价款

C.发包人应依法纳税

D.勘察人应完成全部勘察工作

【答案】：C133、门顶弹簧(缓冲器)不适用于以下哪种？()

A.右内开门

B.右外开门

C.双向开启门

D.左内开门

【答案】：C134、虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。

A.监理人

B.勘察人

C.承包人

D.发包人

【答案】：C135、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】：D136、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金

B.业主应交付的预付款

C.承包商应交付的定金

D.承包商应得的工程款

【答案】：D137、乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其行为进行了追认，则下列说法正确的是()。

A.由甲承担责任

B.由乙承担责任

C.由丙承担责任

D.由甲和乙共同承担责任

【答案】：A138、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（）。

A.经评审的最高投标价法和综合评估法

B.经评审的最高投标价法和科学评估法

C.经评审的最低投标价法和综合评估法

D.经评审的最低投标价法和科学评估法

【答案】：C139、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

【答案】：C140、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。

A.2900万元，3000万元

B.2900万元，2900万元

C.3100万元，3000万元

D.3100万元，2900万元

【答案】：A141、验收合格后，移交后的单位工程由()负责照管。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：A142、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（）。

A.夜盲症

B.畏光

C.毕脱氏斑

D.流泪

E.失明

【答案】：A143、风险型CM合同的计价方式是（）。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

【答案】：B144、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。

A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

【答案】：A145、下列对上臂围叙述正确的是（）。

A.5岁以前儿童上臂围变化很大

B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良

C.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以上为营养良好

D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长

【答案】：C146、维生素D缺乏病主要发生的地区是（）。

A.南方地区

B.热带地区

C.北方地区

D.日光照射充足地区

【答案】：C147、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格

B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序

【答案】：D148、根据《担保法》的规定，（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.抵押

B.质押

C.保证

D.定金

【答案】：C149、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

【答案】：A150、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。

A.应当经发包人代表确认后具有效力

B.应当经发包人确认后具有效力

C.与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.其效力低于发包人代表发出的指示

【答案】：C151、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元

【答案】：B152、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

【答案】：C153、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。

A.采用不可替代的专利或者专有技术的

B.建设单位承诺能够自行设计的

C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的

D.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的

【答案】：B154、下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（）。

A.被测婴幼儿脱去鞋帽株

B.保留小数点后两位

C.婴幼儿需站立测量

D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高

【答案】：A155、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

【答案】：D156、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。

A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查

B.需要进行评分，8家均通过资格审查

C.需要进行评分，前7家通过资格审查

D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查

【答案】：C157、下列勘察要求说法错误的是（）

A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置

C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔

D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可

【答案】：D158、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失

【答案】：A159、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。

A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

B.定金不得超过勘察费用的2%

C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还

D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还

【答案】：C160、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单

【答案】：B161、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满，14天

B.缺陷责任期届满，28天

C.质量保证期届满，14天

D.质量保证期届满，28天

【答案】：D162、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的（），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。

A.书面同意

B.口头同意

C.签字盖章

D.签字

【答案】：A163、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D164、根据九部委的《标准勘察合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。

A.24小时

B.48小时

C.7天

D.14天

【答案】：A165、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

A.10

B.14

C.16

D.24

【答案】：A166、下列不是体格测量工作实施标准化目的是（）。

A.权威化

B.规范化

C.系统化

D.科学化

【答案】：A167、（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

【答案】：A168、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

【答案】：C169、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化

【答案】：D170、法律关系的实质是法律主体之间存在的()。

A.特定的社会关系

B.一种意志关系

C.特定权利义务关系

D.特定的民事关系

【答案】：C171、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】：D172、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

【答案】：B173、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()

A.承包人可自行调运到其他工地

B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地

C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地

D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地

【答案】：C174、根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（）。

A.一次完成

B.有序的多次移交

C.既可一次完成，也可分次移交

D.两次完成

【答案】：C175、按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A176、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

【答案】：C177、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

【答案】：B178、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

【答案】：C179、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

【答案】：B180、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

【答案】：B181、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。

A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易

B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明

C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同

D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准

【答案】：D182、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.在代理权限范围内与对方谈判

C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求

D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担

【答案】：B183、关于联合体投标的说法错误的是（）。

A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书

B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标

【答案】：C184、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。

A.应当由发包人保管

B.应当由承包人保管

C.应当由监理人保管

D.应当由材料供应商保管

【答案】：B185、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。

A.2

B.5

C.7

D.12

【答案】：C186、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.抵押合同成立

B.建筑工程竣工

C.抵押合同生效

D.抵押登记

【答案】：D187、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括()。

A.取消合同中任何一项工作

B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序

【答案】：A188、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。

A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收

B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若卖方不能交付货物，应返还40万元

【答案】：B189、下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（）。

A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%

B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量

C.食物搭配要合理

D.各营养素的比例要适宜

E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑

【答案】：B190、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑设备

B.施工安装

C.知识产权

D.工程设计

【答案】：B191、下列工程缺陷中承包人不承担修复义务的是（）。

A.施工期运行中发现的工程设计缺陷

B.缺陷责任期内出现的工程设计缺陷

C.保修期内出现的工程设计缺陷

D.保修期内出现的工程施工缺陷

【答案】：C192、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：A193、监理合同的有效期是指()

A.监理合同中书面约定的履行期间

B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

【答案】：B194、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（）。

A.担保合同是被担保合同的从合同

B.从合同无效，主合同也无效

C.担保通常由当事人双方订立担保合同

D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

【答案】：B195、以下电梯机房的设计要点中哪条有误？()

A.电梯机房门宽为1.2m

B.电梯机房地面应平整、坚固、防滑且不允许有高差

C.墙体等维护结构应做保温隔热

D.机房室内应有良好的防尘、防潮措施

【答案】：B196、在NEC系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。

A.工程施工合同

B.工程施工分包合同

C.专业服务合同

D.裁决人合同

【答案】：A197、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准

【答案】：A198、材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是()。

A.理论换算法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.查点法

【答案】：B199、下列关于评标程序和方法的描述错误的是（）。

A.建设工程勘察设计评标，通常采用综合评估法

B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段

C.由评标委员会先进行初步评审

D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审

【答案】：B200、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()

A.综合评价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.最低评标价法

【答案】：D201、按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日

B.承包人实际开工日至实际竣工日

C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日

D.承包人实际开工日至验收合格日

【答案】：A202、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()

A.试验室只接受发包人指示的试验项目

B.试验室应完成承包人要求的试验项目

C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责

D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

【答案】：C203、建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.施工单位或者监理单位

B.业主(建设单位)或者监理单位

C.业主(建设单位)或者项目管理部门

D.施工单位或者项目管理部门

【答案】：C204、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】：D205、（2018年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

【答案】：B206、下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（）

A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务

B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数

C.总额不得超过合同价格的10%

D.总额不得超过签约合同价的10%

【答案】：C207、《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目

A.设计和施工由同一承包人承担的项目

B.技术要求复杂的大型项目

C.工期不超过12个月的项目

D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

【答案】：C208、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。

A.签订合同的5日内

B.签订合同的30日内

C.中标通知书发出后30日内

D.中标通知书送达30日内

【答案】：C209、根据《招标投标法实施条例》，（）是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。

A.优秀的建设方案

B.最低的报价

C.最好的工作质量

D.最快的工期

【答案】：A210、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。

A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止

B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔

C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任

D.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任

【答案】：D211、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.可以分开招标，也可以合并招标

B.可以按设备采购招标，也可以按安装工程招标

C.应当由承包商负责采购

D.供货方应当自己生产全部设备

【答案】：A212、（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

【答案】：A213、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B.直接具有强制执行的效力

C.一定是不可撤销的合同

D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据

【答案】：D214、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。

A.招标采购

B.直接采购

C.询价采购

D.指定采购

【答案】：A215、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任

【答案】：B216、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

【答案】：C217、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】：D218、九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。

A.15

B.21

C.25

D.28

【答案】：D219、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为()

A.设计院没收建设单位支付的定金

B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%

C.建设单位支付合同设计费的50%

D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%

【答案】：C220、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】：B221、根据《施工合同标准文本》的规定，单位工程经验收合格后，由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构

【答案】：A222、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】：B223、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】：C224、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。

A.施工合同

B.设计合同

C.买卖合同

D.勘察合同

【答案】：C225、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

【答案】：B226、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】：B227、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失

【答案】：C228、某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为（）。

A.投标人A，投标人B，投标人C

B.投标人C，投标人B，投标人A

C.投标人A，投标人C，投标人B

D.投标人C，投标人A，投标人B

【答案】：B229、对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。

A.7

B.24

C.28

D.56

【答案】：D230、评标委员会的成员应为（）人以上单数。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：B231、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（）。

A.设计人延