2026年监理工程师之合同管理考试题库500道附完整答案（夺冠系列）

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】：B2、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

【答案】：A3、关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】：C4、三级营养师培训时间不得少于__________学时。

A.200

B.250

C.300

D.350

【答案】：B5、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】：B6、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一

【答案】：C7、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织

B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织

C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

【答案】：C8、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？()

A.

B.

C.

D.

【答案】：C9、设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。

A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值

B.全寿命期的费用最小的设备为最优

C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命

D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物

【答案】：C10、()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.自然人

B.法人

C.法人的分支机构

D.不具备法人资格的联营体

【答案】：B11、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

【答案】：C12、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（）。

A.经评审的最高投标价法和综合评估法

B.经评审的最高投标价法和科学评估法

C.经评审的最低投标价法和综合评估法

D.经评审的最低投标价法和科学评估法

【答案】：C13、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金

【答案】：A14、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。

A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收

B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若卖方不能交付货物，应返还40万元

【答案】：B15、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A16、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。

A.可以缩短建设周期

B.减少承包人的索赔

C.固定工期、固定费用

D.设计是最优方案

【答案】：D17、施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节

【答案】：D18、不溶性膳食纤维主要包括（）。

A.树胶

B.纤维素

C.果胶

D.半纤维素

E.木质素

【答案】：B19、下列不能作为质押担保的是（）。

A.生产设备

B.应收账款

C.正在建造的建筑物

D.存款单

【答案】：C20、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。

A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

D.由评标委员会确定中标人

【答案】：A21、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指()

A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间

B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务

C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量

D.承包人的原因使监理工作受阻，导致增加的监理工作量

【答案】：B22、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】：D23、(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】：B24、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

【答案】：B25、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）

A.FO

B.FCA

C.CIP

D.CIP

【答案】：A26、下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。

A.建筑材料采购合同

B.工程承包合同

C.项目贷款合同

D.工程设计合同

【答案】：D27、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

【答案】：D28、根据《标准施工合同》，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C29、施工合同中的履约担保期限为（）。

A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至

B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止

C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止

D.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止

【答案】：D30、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】：A31、承包人根据合同认为有权得到追加付款(或)延长工期时。应按规定程序向()提出索赔。

A.业主

B.发包人

C.承包人

D.监理人

【答案】：B32、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()

A.发包人拆除不合格设备

B.发包人负责更换

C.发包人重新安装

D.合同工期不予顺延

【答案】：B33、合同法律关系的要素包括（）。

A.主体.客体.对象

B.主体.内容.对象

C.主体.客体.内容

D.客体.内容.对象

【答案】：C34、（2019年真题）在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金

【答案】：A35、材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应（）。

A.采用固定价格合同

B.采用可变价格合同

C.通过补充协议确定合同价格

D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整

【答案】：D36、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。

A.定金或预付款应专用与本工程的设计

B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定

C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付

D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

【答案】：C37、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21

【答案】：A38、某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失

【答案】：A39、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（）。

A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格

B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项

C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用

【答案】：D40、缺陷责任期说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期

【答案】：B41、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）

A.(1)中标通知书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款

B.(1)中标通知书；(2)合同协议书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款

C.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款

D.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)通用合同条款；(5)专用合同条款

【答案】：C42、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

【答案】：C43、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

【答案】：C44、承包人未能按照合同计划完成工作时，监理人要求采取措施加快进度，此时承包人()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

【答案】：D45、FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.分包商

【答案】：D46、某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.40

B.60

C.100

D.200

【答案】：A47、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。

A.自开工日期起至当月的月底止

B.自材料设备进场起至当月的月底止

C.自合同签订之日起至当月的月底止

D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止

【答案】：A48、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是()。

A.发包人未履行合同规定的义务

B.不可抗力

C.协调管理原因

D.季节性大雨引起的停工

【答案】：D49、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款

B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求

【答案】：C50、设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。()应将被授权监理人员的()通知承包人：

A.发包人；姓名及其授权范围

B.发包人；职能分工及监理权限

C.总监理工程师；姓名及其授权范围

D.总监理工程师；职能分工及监理权限

【答案】：C51、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

【答案】：D52、建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。

A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示

C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示

【答案】：D53、工程施工合同（ECC）中，（）是对核心条款的补充和细化。

A.合同条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基础条款

【答案】：B54、某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

【答案】：A55、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】：A56、下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是（）。

A.适宜招标选择供货商

B.属于加工承揽合同

C.供货商负责从生产到保修的全过程

D.采购人较多考虑性价比

【答案】：A57、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）

A.采用成本加酬金的计价方式

B.成本部分由承包商承担

C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整

D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

【答案】：A58、关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（）。

A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力

B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人

C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体

D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】：C59、设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（）。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实施进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

【答案】：D60、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机构裁决

【答案】：A61、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。

A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑

B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案

C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑

D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑

【答案】：C62、FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28

【答案】：D63、当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。

A.定金

B.抵押

C.留置

D.质押

【答案】：A64、关于定金罚则的说法，正确的是()

A.合同中支付的预付款可按定金处理

B.债务人履行债务后定金必须收回

C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金

D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

【答案】：D65、不可用于抵押的财产是（）

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地使用权

D.正在使用的交通工具

【答案】：C66、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。

A.设计招标文件无法提出技术经济指标

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

【答案】：D67、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：C68、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。

A.成立

B.不成立

C.取决于被代理人是否追认

D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】：A69、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

【答案】：B70、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()

A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任

C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负

D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

【答案】：D71、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理

【答案】：A72、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】：B73、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？()

A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃

B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mm

C.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mm

D.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝

【答案】：D74、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7个，而资格审查文件规定的数量为9个，则（）。

A.不需要评分，选其中前3名通过资格审查

B.需要进行评分，7家均通过资格审查

C.不需要进行评分，7家均通过资格审查

D.需重新进行资格审查

【答案】：C75、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B76、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日

【答案】：C77、关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置权不得通过合同的约定产生

B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提

C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制

D.当事人不得约定不得留置的动产

【答案】：D78、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据

【答案】：B79、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.28

D.32

【答案】：B80、施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的()担保。

A.留置

B.保证

C.定金

D.质押

【答案】：B81、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证

【答案】：A82、（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】：C83、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法不正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担

D.因未及时退货造成的损失由订货方承担

【答案】：D84、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】：C85、膳食调查分析报告的格式不包括（）。

A.题目

B.前言

C.数据库

D.结语

【答案】：C86、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应性评审标准

D.施工组织设计和项目管理机构评审标准

【答案】：D87、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：D88、关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

【答案】：B89、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权

【答案】：C90、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

【答案】：A91、材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（）。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法

【答案】：D92、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（）。

A.提供勘察资料

B.对勘察资料准确性、可靠性负责

C.协调提供位于本工程区域内的临时占地

D.申请市政设施内的临时占地

【答案】：D93、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭

【答案】：C94、保证法律关系至少必须有（）方参加。

A.两

B.三

C.四

D.五

【答案】：B95、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或承包商

【答案】：B96、招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。

A.有从事招标代理业务的营业场所

B.有从事招标代理业务的相应资金

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术.经济等方面的专家库

【答案】：D97、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

【答案】：C98、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员

【答案】：A99、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，（）。

A.主合同有效，从合同可能有效

B.主合同有效，但从合同无效

C.主合同无效，但从合同有效

D.主合同无效，从合同也无效

【答案】：D100、某房地产开发公司将其拥有的房地产抵押给银行，以担保未来3年连续获得总额1.2亿元人民币的贷款额度，下列表述中正确的有（）。

A.该抵押属一般房地产抵押

B.该抵押可以不经登记即产生合同效力

C.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.5亿元

D.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.2亿元

【答案】：D101、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化

【答案】：D102、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.合同责任单一，责任明确

B.固定工期、固定费用

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：D103、（2020年真题）定金不得超过主合同标的额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：A104、下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）。

A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品

B.采购大宗及重要建筑材料和设备

C.应急采购

D.只能从一家供应厂商获得

【答案】：A105、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

【答案】：B106、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分

【答案】：D107、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C108、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。

A.发包人签证制度

B.勘察人签证制度

C.监理人签证制度

D.共同签订制度

【答案】：A109、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。

A.12个月

B.14个月

C.24个月

D.36个月

【答案】：A110、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水、通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

【答案】：B111、下列关于中标通知书的说法，错误的是()。

A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件

B.中标价作为该投标人评标的基准价格

C.项目经理在要求履行合同时必须到位

D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选

【答案】：D112、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查

【答案】：B113、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为()

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：D114、关于设计招标的说法，正确的是()

A.招标文件中应有具体的工作量

B.评标时不考虑设计资历

C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较

D.开标时应按报价高低排定标价次序

【答案】：C115、关于人身保险合同的说法，正确的是（）

A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立

B.被保险人不能是受益人

C.受益人可以由被保险人指定

D.投保人不能是被保险人

【答案】：C116、CM模式中，当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由（）承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。

A.雇主

B.CM承包商

C.总承包商

D.工程师

【答案】：B117、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作

【答案】：A118、（2019年真题）下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C119、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

【答案】：A120、按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（）。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】：B121、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。

A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调

B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理

C.分包合同的当事人是业主和分包商

D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任

【答案】：D122、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

【答案】：D123、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）

A.1/2

B.2/3

C.1/4

D.2/5

【答案】：B124、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构

【答案】：C125、投标保证金的有效期限从()之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出

【答案】：C126、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。

A.最低投标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法

【答案】：A127、CM合同属于（）。

A.管理合同

B.管理承包合同

C.成本补偿合同

D.标价合同

【答案】：B128、因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。

A.质量

B.工期

C.解决争议

D.结算

【答案】：D129、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。

A.承包人编制的合同项目的进度计划

B.监理人编制的合同项目的进度计划

C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划

D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划

【答案】：C130、营养标签管理规范规定，营养素含量标示使用每（）食品或每份来标识。

A.10g或10mL

B.100g或100mL

C.g或mL

D.1000g或1000mL

【答案】：B131、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人

【答案】：D132、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.发包人与承包人共同

【答案】：B133、蛋白质营养评价的方法包括（）。

A.蛋白质生物价

B.氨基酸评分模式

C.蛋白质功效比值

D.氨基酸评分

E.蛋白质净利用率

【答案】：A134、适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得的采购方式是（）。

A.询价选择供货商

B.直接向供货商订购

C.招标选择供货商

D.询价与招标相结合

【答案】：B135、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（）。

A.购买的标的物要分批交付

B.工程建设的工期较长时一般不用

C.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物

D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物

【答案】：A136、（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程

【答案】：C137、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告和补偿事件

C.测试和缺陷

D.争端和合同终止

【答案】：B138、在评标委员会成员中，不包括（）。

A.招标人代表

B.技术专家

C.行政监督部门的工作人员

D.经济专家

【答案】：C139、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任

【答案】：C140、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】：C141、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】：D142、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

【答案】：A143、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元

【答案】：A144、根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.自始至终保函的金额不得变动

【答案】：C145、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C146、下列合同中，合同法律关系客体属于“行为”的是（）。

A.借款合同

B.买卖合同

C.技术转让合同

D.勘察合同

【答案】：D147、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

【答案】：A148、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金

【答案】：A149、出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）负担，但当事人另有约定的除外。

A.出卖人

B.买受人

C.承运人

D.委托人

【答案】：B150、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】：B151、根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（）。

A.管理承包

B.合同承包总价

C.风险型CM模式

D.保证工程最大费用

【答案】：D152、以下关于留置担保的说法中，正确的是（）

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

【答案】：B153、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.债务人和债权人的约定

B.保证人和债务人的约定

C.保证人和债权人的约定

D.公证人和债权人的约定

【答案】：C154、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计人员构成、业绩、从业经历

C.项目解读、设计构思

D.投标人信用情况和业绩

【答案】：A155、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42

【答案】：B156、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（）之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：B157、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（），订立书面合同。

A.7日内

B.10日内

C.15日内

D.30日内

【答案】：D158、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。

A.从事非法活动

B.驾驶无有效行驶证的机动车

C.从事建筑施工工作

D.醉酒

【答案】：C159、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的()。

A.5％

B.10％

C.20％

D.30％

【答案】：B160、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B161、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（）。

A.附加服务

B.额外服务

C.伴随服务

D.增值服务

【答案】：C162、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人

【答案】：A163、关于施工合同中缺陷责任期的表述，不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般为1年

C.包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过18个月

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期

【答案】：C164、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

【答案】：B165、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。

A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行

B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行

C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行

D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供

【答案】：A166、关于竣工验收的表述中，不正确的是（）。

A.以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明

B.实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工

C.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为未通过验收

D.实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外

【答案】：C167、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】：C168、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。

A.转移产权证

B.抵押物登记

C.当事人签字

D.转移房屋占有

【答案】：B169、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()

A.应获得业主批准

B.应获得工程师的批准

C.应获得质量监督机构的许可

D.不需再办理任何批准、许可手续

【答案】：A170、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】：B171、施工合同履行中，项目所在地突发地震导致施工不得不暂停。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以

【答案】：A172、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。

A.必须具备工程施工类注册执业资格

B.必须具备工程设计类注册执业资格

C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格

D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】：D173、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（）。

A.合同中支付的预付款可按定金处理

B.债务人履行债务后定金必须收回

C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金

D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

【答案】：D174、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金

B.业主应交付的预付款

C.承包商应交付的定金

D.承包商应得的工程款

【答案】：D175、按照化学组成分类，蛋白质可分为（）。

A.组合蛋白质值

B.纤维类蛋白质

C.单纯蛋白质

D.结合蛋白质

E.球状蛋白质

【答案】：C176、业主对分包合同的管理主要表现为（）。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

【答案】：B177、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B178、发包人要求承包人提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的()。

A.20％

B.30％

C.35％

D.40％

【答案】：A179、无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理终止后的代理行为

D.超越代理权限为代理行为

【答案】：B180、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

【答案】：D181、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】：C182、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（）的优先排序。

A.设计方案得分高

B.设计资质等级高

C.投标报价低

D.项目负责人业绩优

【答案】：C183、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

【答案】：B184、依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()

A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止

B.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止

C.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止

D.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通’知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止

【答案】：D185、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】：B186、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。

A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

【答案】：A187、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。

A.招标公告

B.投标邀请书

C.工程量清单

D.内部招标通告

【答案】：A188、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元

【答案】：C189、9部委在2012年又颁发了适用于工期在12个月之内的《简明标准施工招标文件》，其中包括（）。

A.《合同条款及格式》

B.《施工合同条件》

C.《简明合同格式》

D.《简明合同条款》

【答案】：A190、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。

A.标底

B.签约合同价

C.最高投标限价

D.工程结算价

【答案】：B191、对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。

A.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书

B.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知书

【答案】：B192、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。

A.4300

B.4250

C.4200

D.4150

【答案】：D193、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】：B194、保证合同的担保范围不包括（）。

A.违约金

B.主债权及利息

C.损害赔偿金

D.债权人的间接损失

【答案】：D195、材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。

A.7天和48小时

B.14天和48小时

C.7天和24小时

D.14天和24小时

【答案】：C196、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（）。

A.事件包括作为和不作为两种表现形式

B.行政行为不属于法律事实中的行为

C.自然事件会引起一定的法律后果

D.难以预料的重大事件属于自然事件

【答案】：C197、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

【答案】：C198、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。

A.邀请招标

B.一次性招标

C.公开招标

D.分阶段招标

【答案】：C199、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。

A.发生与否的不确定性

B.赔偿额上限的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生时间的不确定性

【答案】：B200、合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的、法律效力、原则

B.范围、性质、目的

C.目的、原则、内容

D.法律效力、目的、性质

【答案】：C201、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。

A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

【答案】：B202、某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()

A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

【答案】：D203、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

【答案】：D204、进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。

A.由承包人和发包人分工办理相应的保险

B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险

C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险

D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险

【答案】：B205、预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（）。

A.担保金额效力不变更

B.预付款担保效力终止

C.担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任

D.担保金额相应递减

【答案】：D206、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

【答案】：A207、(2018年真题)根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人的责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A208、个人健康问题记录不包括（）。

A.周期性健康检查记录

B.基本资料

C.问题描述

D.问题目录

【答案】：A209、监理合同的有效期是指()

A.监理合同中书面约定的履行期间

B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

【答案】：B210、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：C211、通用条款规定的费用是指（）。

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】：A212、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输.保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税.销售环节增值税）+运输.保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输.保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输.保险费+其他相关费用

【答案】：A213、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。

A.PDCAAS=AAS×n%

B.PDCAAS=AAS×真消化率

C.PDCAAS=AAS×表观消化率

D.PDCAAS=AAS×氮吸收量

【答案】：B214、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.承包人承担，工期不可顺延

C.承包人承担，可以顺延工期

D.发包人承担，不批准顺延工期

【答案】：A215、根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在（）中明确规定。

A.招标文件

B.招标公告

C.资格预审文件

D.资格预审公告

【答案】：A216、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

【答案】：A217、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.在代理权限范围内与对方谈判

C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求

D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担

【答案】：B218、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()

A.明显不符合技术规格的允许澄清

B.投标文件记载项且完成期限超过招标文件规定的允许说明

C.大小写不一致的不影响其标书的有效性

D.缺少联合体共同协议的允许补正

【答案】：C219、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B220、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。

A.发包人要求违法

B.不可预见物质条件

C.发包人要求提前交货

D.发包人原因指示的暂停施工

【答案】：B221、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()

A.在颁发接收证书时全部返还

B.在颁发履约证书时全部返还

C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

D.不再返还

【答案】：C222、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。

A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源

B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人

C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复

D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期

【答案】：B223、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书

【答案】：A224、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立

【答案】：D225、灭菌乳的质量检验项目包括（）。

A.硝酸盐

B.蛋白质和脂肪

C.酸度和杂质

D.非脂乳固体

E.微生物

【答案】：A226、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验

A.CMA计量认证

B.MAC计量认证

C.ACM计量认证

D.CAM计量认证

【答案】：A227、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】：B228、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

【答案】：A229、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B230、在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为()。

A.合同价的5％

B.合同价的10％

C.合同价的20％

D.合同价的30％

【答案】：D231、勘察合同中，属于发包人义务的是（）。

A.提供勘察资料

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.保证勘察作业规范

【答案】：A232、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】