2025二级建造师案例真题模拟卷

2025二级建造师案例真题模拟卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、背景：某市政工程项目的施工合同纠纷甲施工单位与乙建设单位签订了某城市道路工程项目的施工合同。合同工期为180天，自2024年3月1日开始计算。合同约定采用固定总价方式结算，合同价为800万元。在施工过程中发生了以下事件：事件1：由于设计单位提供的地质勘察资料不准确，导致K1+100至K1+400段地基处理工作量增加，实际发生额外成本15万元。甲施工单位及时向乙建设单位提出了索赔申请，并提供了相关证据。事件2：施工至第90天时，遭遇罕见台风袭击，导致施工现场部分临时设施损坏，停工15天。甲施工单位随即向乙建设单位和监理单位发送了停工报告，并准备了相应的损失索赔资料。乙建设单位认为停工期间应承担工期延误责任，但甲施工单位认为主要责任应由不可抗力承担。事件3：在主体结构施工期间，甲施工单位发现乙建设单位提供的某批次钢筋存在质量缺陷，经检测不符合设计要求和国家标准。甲施工单位立即停止使用该批次钢筋，并通知了乙建设单位和监理单位。经协商，双方决定将该批次钢筋退回，并由乙建设单位承担退货及重新采购的额外费用20万元。同时，由于更换钢筋导致该分项工程工期延误7天。事件4：工程竣工验收后，乙建设单位发现部分路面平整度不符合合同约定标准。乙建设单位要求甲施工单位进行免费返工修复，甲施工单位认为这是施工质量问题，同意返工，但要求乙建设单位承担由此造成的额外人工和材料费用，并顺延工期5天。双方就返工费用和工期顺延问题产生争议。事件5：在施工过程中，甲施工单位的一名工人在操作机械时违规操作，导致自身受伤，花费医疗费用8万元。甲施工单位垫付了全部医疗费用，并认为此事件应由乙建设单位承担部分责任，因为工人操作地点靠近非施工区域，乙建设单位有安全警示义务。根据上述背景，请回答以下问题：1.针对事件1中地基处理工作量的增加，甲施工单位提出的索赔是否合理？请结合合同约定和相关法律法规说明理由。2.事件2中，关于罕见台风袭击造成的停工损失和工期延误，乙建设单位和甲施工单位各自应承担哪些责任？请说明法律依据。3.事件3中，甲施工单位发现钢筋质量缺陷后采取的措施是否妥当？乙建设单位承担额外费用的依据是什么？对于工期延误，甲施工单位是否有权要求顺延？4.事件4中，乙建设单位要求甲施工单位进行免费返工修复的理由是否充分？甲施工单位要求承担额外费用和顺延工期的主张是否合理？请分析双方争议的焦点及可能的解决途径。5.事件5中，甲施工单位垫付的工人医疗费用8万元，乙建设单位是否应承担部分责任？请说明法律依据，并分析乙建设单位可能需要承担责任的情形和范围。二、背景：某住宅项目的安全生产管理某施工单位承接了某市一栋18层住宅楼的建设工程，项目经理为张三。在施工过程中，发生了以下情况：情况1：施工总承包单位编制了专项施工方案，其中涉及深基坑开挖工程，方案中仅配备了总平面布置图和文字说明，未附具计算书和相关图纸。情况2：在主体结构施工期间，监理单位检查发现，部分楼层安全防护栏杆高度不足，且未设置警示标志。安全员李四立即要求停止该区域作业，但现场施工员王五以工期紧为由，要求工人继续施工，并口头同意后续补做。情况3：项目进行了一次消防安全演练，演练结束后，张三仅要求安全员李四对演练情况做了简单记录，未形成书面总结报告，也未针对演练中发现的问题制定整改措施。情况4：施工过程中，需要搭设高度为24米的落地式脚手架，项目负责人张三根据本单位类似工程经验，指定了搭设方案，并口头交代了主要注意事项，未组织专家进行论证，也未办理搭设审批手续。情况5：项目使用的某批次安全网，由分包单位采购，甲施工单位现场负责人检查时，发现该安全网外观完好，便予以验收合格并投入使用。后经检测，该安全网存在安全隐患。根据上述背景，请回答以下问题：1.情况1中，该深基坑专项施工方案是否合格？请说明理由，并指出依法应补充哪些内容。2.情况2中，安全员李四的做法是否正确？现场施工员王五的做法违反了哪些安全生产规定？若发生安全事故，王五可能承担何种法律责任？3.情况3中，项目经理张三对消防安全演练的管理存在哪些不合规之处？根据《中华人民共和国消防法》，消防安全演练后应履行哪些程序？4.情况4中，该项目负责人张三指定的脚手架搭设方案存在哪些主要问题？根据《建设工程安全生产管理条例》，搭设高度超过一定标准的脚手架，应履行哪些法定程序？5.情况5中，甲施工单位现场负责人对分包单位采购的安全网验收行为是否妥当？请说明理由，并分析在此情况下，甲施工单位可能需要承担的法律责任。三、背景：某工程项目的质量与标准化管理某工程项目由甲建设单位委托乙监理单位实施监理，丙施工单位负责施工。该项目在建设和验收过程中涉及以下事项：事项1：建设单位在工程开工前，向工程质量监督机构申报了工程质量监督手续，并提交了工程概况、施工组织设计、监理合同等文件。监督机构审查后，发出了《工程质量监督告知书》。事项2：在主体结构施工阶段，监理工程师发现某混凝土构件存在蜂窝麻面现象，立即签发了《监理工程师通知单》，要求丙施工单位限期整改，并提交整改方案。丙施工单位整改后，向监理工程师申请复工，并提交了整改报告。事项3：工程竣工验收前，建设单位组织召开了竣工验收会议。会议由建设单位项目负责人主持，参会人员包括建设单位、监理单位、设计单位及丙施工单位的项目负责人和相关部门负责人。会议听取了各方汇报，并形成了《竣工验收鉴定意见》。事项4：工程竣工验收合格后，建设单位根据合同约定，向丙施工单位支付了工程进度款。随后，丙施工单位向建设单位提交了竣工结算报告，申请支付最终工程款。建设单位认为工程存在少量质量问题，需扣除5万元维修费用后才支付最终款项。事项5：该项目使用了某新型墙体材料，该材料的生产企业提供了产品合格证，但丙施工单位和建设单位均未要求对该材料进行见证取样和送检。根据上述背景，请回答以下问题：1.事项1中，建设单位申报工程质量监督手续时提交的文件是否齐全？《工程质量监督告知书》的作用是什么？2.事项2中，监理工程师签发《监理工程师通知单》的程序是否妥当？丙施工单位提交整改报告和申请复工的程序是否符合要求？3.事项3中，该竣工验收会议的组织方式是否符合《建设工程质量管理条例》的规定？简述依法组织工程竣工验收的程序。4.事项4中，建设单位在工程竣工验收合格后，是否有权扣除5万元维修费用？请说明理由，并区分工程进度款与最终工程款的支付条件。5.事项5中，丙施工单位和建设单位未对新型墙体材料进行见证取样和送检的行为是否合规？请说明理由，并阐述建设工程材料见证取样和送检制度的主要内容。四、背景：某施工企业的合同管理与劳动法应用某施工企业（以下简称“该企业”）在经营活动中涉及以下合同管理与劳动法应用问题：问题1：该企业与甲材料供应商签订了采购一批钢材的合同，约定货到付款。后因该企业资金周转困难，未能按时支付货款。甲供应商多次催款未果，遂将该企业告上法院。法院判决该企业支付货款及逾期付款利息。该企业不服，认为合同约定货到付款，其未付款并非违约。请分析该企业观点的法律依据是否充分，并说明逾期付款利息的法律性质。问题2：该企业因项目需要，雇佣了若干名临时工从事辅助工作。在用工过程中，该企业未与临时工签订书面劳动合同，也未为他们缴纳社会保险。后因工作安排调整，该企业解雇了一名临时工，双方发生争议。请分析该企业在用工管理中存在哪些违法行为？对于解雇该临时工，该企业需要承担哪些法律责任？问题3：该企业与一名正式员工签订了一份为期三年的劳动合同，合同中约定了试用期六个月，月工资为5000元。试用期内，该员工的月工资被企业按4000元标准发放。请分析该企业关于试用期工资的约定是否合法？并说明依法应如何支付试用期工资。问题4：某员工在为企业工作期间突发疾病死亡，该员工家属要求企业按照工伤待遇进行赔偿。企业认为该员工死亡是由于个人疾病原因，不属于工伤范畴。请分析企业观点的法律依据是否充分？根据《工伤保险条例》，哪些情形下可认定为工伤？问题5：该企业与员工发生了劳动争议，员工首先向当地劳动争议仲裁委员会申请了仲裁。仲裁委员会作出裁决后，该企业不服，认为裁决对其不利。该企业可以采取哪些法律途径来解决此争议？请说明不同途径的流程特点。---试卷答案一、背景：某市政工程项目的施工合同纠纷1.合理。理由：合同约定采用固定总价方式结算，但固定总价合同并非完全固定，当发生合同约定范围以外的、由非承包商原因（如设计变更、地质条件与合同勘察资料不符等）引起的额外成本时，承包商有权提出索赔。甲施工单位提供的设计单位提供的地质勘察资料不准确证据，表明额外成本是由非自身原因造成的，符合索赔条件。2.乙建设单位承担主要责任。理由：根据《中华人民共和国民法典》关于不可抗力的规定，不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。本案中，罕见台风属于不可抗力事件。虽然乙建设单位作为发包人应承担协调施工、减少损失的责任，但在不可抗力直接导致的停工和损失方面，甲施工单位作为承包人可部分免除责任。然而，作为工程的所有者和管理者，乙建设单位对整个工程项目负有不可推卸的管理和协调责任，尤其是在不可抗力发生时，应尽力采取措施减少损失，并可能需要承担因不可抗力导致的直接损失或部分工期延误责任。甲施工单位承担次要责任，因其有义务在不可抗力发生后及时通知对方并采取措施减少损失。3.措施妥当。依据：甲施工单位发现材料质量缺陷，立即停止使用并通知相关方，符合《中华人民共和国产品质量法》和《建设工程质量管理条例》中关于发现不合格材料应立即停止使用并报告的规定。乙建设单位承担费用依据：因该批次钢筋是乙建设单位提供的，其质量缺陷导致甲施工单位产生额外成本（退货、重新采购），乙建设单位应承担该损失。甲施工单位有权要求顺延工期。理由：根据《中华人民共和国民法典》关于合同履行和不可归责于当事人的事由的规定，因对方原因（乙建设单位提供不合格材料）导致合同履行障碍（需要更换材料），甲施工单位可以相应顺延工期。4.乙建设单位要求返工理由充分。甲施工单位要求承担额外费用和顺延工期的主张合理。焦点：返工是法定义务还是双方协商事项？费用承担和工期顺延的责任划分。解决途径：乙建设单位有义务确保工程符合合同约定标准，发现不合格应要求返工修复。甲施工单位因返工产生额外成本和工期延误，有权依据合同约定或法律规定要求补偿和顺延工期。可通过协商解决，协商不成可向监理单位申请调解或向法院起诉。5.乙建设单位可能承担部分责任。依据：《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位（乙建设单位）对承包单位、分包单位的安全生产工作统一协调、管理，并对其安全工作承担连带责任。理由：虽然事故是由甲施工单位工人违规操作造成，但工人操作地点靠近非施工区域，表明施工现场的安全防护和管理可能存在不足，乙建设单位作为工程所有者，对施工现场的安全环境负有警示和管理义务。若乙建设单位未能提供安全警示或存在其他安全管理失职行为，可能需承担补充赔偿责任。责任范围：以实际损失为限，并限于乙建设单位有过错的范围内。二、背景：某住宅项目的安全生产管理1.不合格。应补充：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，深度超过5米的基坑工程专项施工方案应附具计算书和施工图纸（包括基础平面布置图、支护结构设计图、降排水设计图、施工进度计划、安全措施等）。该方案仅配备总平面布置图和文字说明，不符合要求。2.李四做法正确。王五做法违反：①《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须执行依法制定的有关安全生产的规章制度和操作规程；②王五口头同意后续补做，违反了安全管理的书面确认原则，且未立即停止作业存在严重安全隐患。王五可能承担：①民事责任：若发生事故，可能被追究赔偿责任；②行政责任：由安全生产监督管理部门责令限期改正，给予警告；情节严重的，责令停产停业整顿，并处罚款；③刑事责任：若发生重大安全事故，造成严重后果，可能构成重大责任事故罪等，被追究刑事责任。3.张三管理不合规之处：①未形成书面总结报告；②未针对问题制定整改措施。程序：根据《中华人民共和国消防法》规定，消防演练结束后，组织单位应当对演练情况进行总结，评估效果，并根据存在的问题制定整改方案，落实整改措施。同时，应建立消防档案，记录演练情况。4.主要问题：未组织专家论证；未办理搭设审批手续。法定程序：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，搭设高度超过24米的落地式脚手架属于危险性较大的分部分项工程，施工单位应在施工前编制专项施工方案，并组织专家进行论证；通过论证后，报施工单位技术负责人、总监理工程师签字确认，并按规定报有关部门审批后方可实施。5.验收行为不妥当。理由：根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》等规定，施工单位采购的安全防护用品（如安全网）必须具有产品合格证，并应在使用前由项目技术负责人组织相关人员进行检查验收，必要时可进行抽样检测。甲施工单位仅凭外观完好就验收合格，未履行必要的检测程序，违反了安全管理规定。可能责任：若该安全网存在安全隐患导致事故，甲施工单位作为使用单位，对未按规定验收而造成的损失承担主要责任。即使分包单位采购，总包单位也有验收义务。三、背景：某工程项目的质量与标准化管理1.不齐全。作用：《工程质量监督告知书》是工程质量监督机构向建设单位发出的，告知其工程项目已纳入质量监督范围，并明确监督机构、监督内容、监督方式等，是启动工程质量监督程序的重要文件，标志着政府对工程质量的正式监管开始。2.程序妥当。整改报告和申请复工程序符合要求。理由：《建设工程质量管理条例》规定，监理发现质量问题，应签发监理通知单要求施工单位整改，并跟踪检查整改情况。施工单位整改完成后，应向监理单位提交整改报告，申请复工。这是依法依规的处理程序。3.组织方式不符合规定。依法组织竣工验收程序：①建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人进行竣工验收；②听取各方汇报；③检查工程实体质量；④审查工程资料（竣工图纸、验收记录等）；⑤形成《竣工验收鉴定意见》；⑥涉及结构安全、重要使用功能等有严重缺陷的，严禁验收；⑦验收合格后，建设单位方可办理竣工验收备案手续。4.建设单位无权随意扣除。理由：根据《中华人民共和国合同法》（或《民法典》合同编）关于质量要求和违约责任的规定，工程竣工验收合格是支付最终工程款的前提条件。虽然工程存在少量质量问题，但建设单位应与施工单位协商处理（如签订保修协议），并在保修期内解决。直接扣除维修费用须有合同约定或法定依据，且扣除金额应合理。支付最终工程款条件：工程竣工验收合格；施工单位提交完整的竣工资料；质量保修书等文件齐全。进度款支付通常与工程形象进度挂钩。5.行为不合规。主要内容：根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程材料（包括结构材料）必须进行见证取样和送检。施工单位和建设单位均有义务配合，确保取样过程真实、代表性，并送至具有相应资质的检测机构进行检测。检测合格后方可使用。见证取样和送检制度是为了确保工程材料质量，防止假冒伪劣材料进入工程。四、背景：某施工企业的合同管理与劳动法应用1.法律依据不充分。逾期付款利息性质：根据《中华人民共和国民法典》关于借款合同利息的规定，当事人对逾期利息可以约定，但约定利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的，超出部分不受法律保护。本案中，逾期付款利息是否合法，取决