船舶维修报价合同范本

船舶维修报价合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX船舶管理有限公司，

地址：中国上海市浦东新区世纪大道888号XX大厦18层，

法定代表人/负责人：张明，

联系方式

甲方是一家专业的船舶管理公司，拥有丰富的船舶运营及维护经验。为满足其旗下船舶的日常运营需求及安全标准，甲方需定期对所属船舶进行必要的维修保养。鉴于乙方在船舶维修领域具备专业技术和丰富经验，双方经友好协商，同意就甲方所属船舶的维修事宜达成合作。甲方委托乙方提供高质量的船舶维修服务，以确保船舶的安全航行和高效运营。本次合作基于甲方的实际需求，旨在通过乙方的专业服务，降低船舶运营成本，延长船舶使用寿命，并符合国际海事组织的相关安全标准。双方的合作背景为甲方对船舶维修服务的具体需求，以及乙方在船舶维修行业的专业资质和良好信誉。甲方通过此次合作，期望获得全面、及时且经济的船舶维修解决方案，而乙方则通过提供专业服务，巩固其在船舶维修市场的地位，实现双方的互利共赢。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX船舶工程技术有限公司，

地址：中国广东省深圳市南山区科技园科苑路1号XX科技大厦10层，

法定代表人/负责人：李强，

联系方式

乙方是一家专注于船舶工程技术及维修服务的专业公司，拥有先进的维修设备、经验丰富的技术团队和完善的质量管理体系。公司成立于20XX年，多年来一直致力于为全球客户提供高质量的船舶维修服务，涵盖船体结构、机械系统、电气设备等多个领域。乙方凭借其专业技术、高效服务和良好口碑，在船舶维修行业建立了较高的市场占有率。此次合作中，乙方将根据甲方的需求，提供全面的船舶维修方案，包括但不限于定期检查、故障维修、设备更新等。乙方的服务承诺是确保维修质量、缩短维修周期，并提供合理的维修报价。双方的合作基于乙方的专业能力和市场信誉，以及甲方对高效、可靠维修服务的具体需求。通过此次合作，乙方期望进一步拓展其客户群体，提升市场竞争力，同时甲方则期望通过乙方的专业服务，确保船舶的持续安全运营和经济效益。双方的合作将严格按照本合同约定执行，以实现资源共享、优势互补的合作目标。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方对甲方所属的船舶进行维修服务的相关事宜，确保维修工作符合海事安全规范和甲方运营需求。合同范围包括但不限于船舶的日常保养、故障维修、设备更换以及相关技术支持服务。具体维修项目将依据甲方提供的维修清单和乙方的专业评估确定，涉及船体结构、主辅机系统、甲板机械、电气系统等多个方面。甲方负责提供维修所需的船舶资料和安全条件，乙方负责按照合同约定完成所有维修工作，并确保维修质量符合行业标准。双方将通过本合同约定，共同保障船舶的航行安全和高效运营，实现维修服务的专业化、规范化和高效化。

第二条定义

1.船舶维修：指为保持船舶适航状态而进行的检查、保养、修理和更换船舶部件或系统的活动。

2.维修清单：甲方根据船舶实际情况编制的需维修项目清单，作为乙方维修工作的依据。

3.维修报价：乙方根据维修清单和实际维修工作提供的费用明细。

4.适航证书：船舶经检验合格，符合国际海事组织规定的安全航行证书。

5.安全规范：指国际海事组织及各国政府颁布的关于船舶建设和运营的安全标准和法规。

6.合同期限：本合同约定的有效期限及具体维修服务的执行周期。

7.紧急维修：指因突发情况导致需立即处理的船舶故障或安全问题。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的范围和质量标准提供船舶维修服务，并对维修工作进度和质量进行监督。

(2)甲方有义务向乙方提供真实、完整的船舶技术资料和维修历史记录，包括但不限于船舶图纸、设备手册、故障记录等，以便乙方制定合理的维修方案。

(3)甲方应确保维修期间船舶的安全作业环境，包括提供必要的进入通道、作业空间和临时设施，并配备符合要求的岸基安全人员。

(4)甲方有权对乙方的维修报价进行审核，但需在合同约定的期限内反馈审核结果，若无异议应按合同约定支付维修费用。

(5)甲方应按照合同约定的时间节点完成维修费用的支付，逾期支付需承担相应的违约责任。

(6)甲方有权要求乙方在维修过程中遵守相关的安全规范和环保要求，并对乙方的行为进行监督。

(7)甲方应配合乙方进行维修后的验收工作，确认维修质量符合合同约定后签署验收文件。

2.乙方的权力和义务：

(1)乙方有权根据合同约定的维修清单和费用标准，提供专业的船舶维修服务，并要求甲方提供必要的维修条件和资料支持。

(2)乙方应组建经验丰富的技术团队，配备先进的维修设备和工具，确保维修工作的质量和效率，并严格按照海事安全规范执行操作。

(3)乙方有权要求甲方在维修前提供船舶的详细状况说明和维修需求清单，以便制定合理的维修计划和报价方案。

(4)乙方应确保所有维修工作符合国际海事组织的安全标准，并持有有效的资质证书和安全生产许可，对维修过程中可能存在的风险进行评估和管理。

(5)乙方有权在维修过程中对甲方提供的船舶部件或系统进行必要的检查和测试，确保维修效果达到预期目标。

(6)乙方应按时完成所有维修工作，并提交完整的维修记录和验收文件，以便甲方进行后续的检验和验收。

(7)乙方应承担维修过程中产生的所有费用，包括材料费、人工费、设备租赁费等，并保证所使用的材料和配件符合国家标准和海事要求。

(8)乙方应配合甲方进行维修后的验收工作，若验收不合格需承担相应的责任并采取补救措施，直至维修质量符合合同约定。

(9)乙方应遵守甲方的保密义务，对在维修过程中获取的船舶技术资料和商业信息进行严格保密，未经甲方许可不得泄露给任何第三方。

(10)乙方应配备专业的安全管理人员，对维修现场进行安全监督，确保维修过程中不发生安全事故，并对可能出现的紧急情况制定应急预案。

第四条价格与支付条件

本合同项下的船舶维修价格根据乙方提交的维修报价单确定。维修报价单应详细列明各项维修工作的内容、所需材料、工时费用及预计完成时间。甲乙双方在签订本合同时，应就维修报价单进行确认。最终维修费用可能根据实际维修情况调整，调整部分需经双方书面确认。甲方应在收到乙方提交的最终合格维修发票后30日内，将维修费用支付至乙方指定的以下银行账户：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX船舶工程技术有限公司

账号：XXXXXX

乙方有权要求甲方按照合同约定支付维修费用，甲方不得无故拖延或拒绝支付。若因甲方原因导致支付延迟，乙方有权收取相应的滞纳金，滞纳金利率按逾期金额每日万分之五计算。所有支付均以人民币结算。

第五条履行期限

本合同有效期为自双方签字盖章之日起至所有约定的船舶维修工作完成并通过验收之日止。具体维修项目的履行期限由双方在维修报价单中明确约定，自维修工作开始之日起计算。乙方应按照约定的期限完成各项维修工作，如遇特殊情况需延期，乙方应提前7日书面通知甲方，并说明原因。甲方应积极配合乙方进行维修工作，提供必要的条件和支持，如因甲方原因导致工期延误，乙方完成时间相应顺延。合同履行期间，任何一方不得单方面无故解除合同，否则需承担相应的违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)若甲方未按合同约定支付维修费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付滞纳金。逾期超过30日，乙方有权暂停维修工作或解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失，包括但不限于乙方已投入的维修成本、设备闲置费等。

(2)若甲方未提供必要的维修条件或资料支持，导致乙方无法按时开始或完成维修工作，每延误一日，甲方应按合同总价的千分之一向乙方支付违约金。违约金总额不超过合同总价的10%。若延误超过15日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

(3)若甲方在维修完成后无正当理由拒绝验收或拖延验收，每拖延一日，应按合同总价的千分之五向乙方支付违约金。违约金总额不超过合同总价的5%。甲方逾期验收不构成其接受维修服务的对抗。

2.乙方违约责任：

(1)若乙方未按合同约定的时间和质量完成维修工作，每延误一日，应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。违约金总额不超过合同总价的10%。若延误超过20日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失，包括但不限于船舶因无法按时运营而产生的经济损失、滞期费等。

(2)若乙方提供的维修质量不符合合同约定或海事安全标准，经甲方检验确认后，乙方应无条件免费修复，并承担由此产生的所有费用。若修复后仍不合格，甲方有权要求乙方承担合同总价的20%作为违约金，并有权解除合同。

(3)若乙方在维修过程中使用不符合标准的材料或配件，或因操作不当造成船舶损坏，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于维修费用、船舶损失费、第三方索赔费等。甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并有权解除合同。

(4)若乙方在维修过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价50%的违约金。

3.不可抗力导致的违约：

若因不可抗力（如战争、自然灾害等）导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力消除后，双方应继续履行合同或协商解除合同。

4.赔偿责任的限制：

除本合同另有约定外，任何一方因违约行为给对方造成损失的，赔偿金额不应超过违约方在签订合同时预见到的损失范围。任何一方均不对因第三方责任导致的损失承担赔偿责任。

5.合同解除后的责任：

若本合同因任何一方违约被解除，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的直接损失。已产生的维修费用应根据实际完成的工作量进行结算，多支付的款项应退还给甲方。

6.法律适用：

本合同项下的所有违约责任均适用中华人民共和国相关法律法规的规定。双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、战争、罢工、政府行为、法律变化、流行病疫情等。不可抗力事件应自其发生之日起对合同履行构成实质性障碍。

2.通知义务：任何一方在发生不可抗力事件时，应在合理期限内（不迟于事件发生后的7日）书面通知对方，并提供相关证明文件，如政府公告、气象报告、法院判决等。若未能及时通知，导致对方遭受损失的，通知方应承担相应责任。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失。双方应根据不可抗力事件的影响，协商调整合同条款或解除合同。若不可抗力事件持续超过30日，双方均有权解除合同，并退还已支付的款项或按已完成工作量比例结算。

4.不可抗力解除后的履行：不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复合同履行，并可根据事件影响协商调整履行期限或费用。因不可抗力导致的履行延迟或费用增加，双方互不承担责任。

5.不可抗力证明：双方应妥善保存不可抗力事件的证明文件，并在争议发生时提供给对方。若一方无法提供有效证明，应对因此产生的责任承担举证责任。

第八条争议解决

1.协商解决：本合同履行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决，寻求双方都能接受的解决方案。协商应在合同签订地或双方约定的地点进行，协商期间不因争议的存在而影响合同的继续履行。

2.调解：若协商未能解决争议，双方可共同委托第三方调解机构进行调解。调解应遵循自愿、公平、公正的原则，调解结果经双方书面确认后具有约束力。调解费用由双方按比例分担。

3.仲裁：若协商或调解未能解决争议，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁期间，双方应暂停争议事项的履行，但非争议事项仍应继续执行。

4.诉讼：若双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，并提供相关证据材料。法院判决生效后，双方应自觉履行，若一方拒不履行，对方可申请强制执行。

5.争议解决原则：争议解决过程中，双方应本着诚实信用原则，尊重事实，依法维护自身权益，避免采取损害对方利益的过激行为。任何一方在争议解决期间获得的证据材料，应如实提供给对方，不得隐瞒或伪造。

6.争议管辖的优先适用：本合同约定争议解决方式时，双方应优先选择仲裁或调解，只有在协商不成的前提下，才考虑诉讼解决。任何一方不得单方面变更争议解决方式，但经对方书面同意的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件等均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、电子邮件或传真等方式送达至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式或地址，应提前7日书面通知对方，否则按原地址或联系方式送达即视为有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并以书面形式作出，原合同条款与本书面文件不一致的，以书面文件为准。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。

3.分包：乙方在履行合同过程中，如需分包部分维修工作，应事先征得甲方书面同意，并确保分包方具备相应的资质和能力。乙方对分包方的行为及责任承担连带责任，甲方有权监督分包方的维修工作。

4.保密义务：双方应对在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术信息等予以严格保密，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务在本合同终止后仍然有效。

5.法律适用与解释：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何与合同相关的