防撞墙施工合同范本

防撞墙施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX工程集团有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX工业园XX厂房

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

###合同简介

本合同由甲方与乙方就防撞墙施工项目签订，基于甲方的项目需求及乙方的专业施工能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，明确各自的权利与义务，确保防撞墙施工项目按照约定的标准、进度和质量完成。甲方委托乙方承担防撞墙的施工任务，乙方根据甲方的具体要求提供专业的施工服务。本项目的实施将有效提升相关区域的交通安全标准，保障公共安全，符合国家及地方相关法律法规的要求。双方在充分协商的基础上，达成如下协议，以兹共同遵守。

本合同范本涉及防撞墙施工的全过程，包括但不限于设计、材料供应、施工、验收及后期维护等环节，双方的权利义务均围绕项目实施的具体内容展开。甲方的委托行为及乙方的服务内容均基于本合同条款的约定，任何一方均需严格履行合同义务，确保项目顺利推进。合同的签订背景为甲方正在进行的城市道路改造工程，该工程涉及多段防撞墙的铺设，甲方通过公开招标方式选择乙方作为施工单位，乙方凭借其技术实力和良好信誉获得本合同项下的施工任务。双方在合同中明确约定了施工范围、技术标准、进度安排及违约责任等内容，以保障项目的合规性和高效性。

在合同执行过程中，甲方需提供必要的施工场地、技术支持及协调工作，乙方则需按照合同约定及行业规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。双方通过签订本合同，不仅明确了各自的法律地位和责任分工，也为后续的合同履行提供了法律依据。本合同范本的制定充分考虑了防撞墙施工项目的特殊性，包括材料特性、施工环境、技术要求等因素，确保合同条款的实用性和可操作性。

合同的签订是双方合作的基础，也是项目顺利实施的前提。甲方作为委托方，需确保其提供的项目资料真实有效，并对施工过程中的相关风险承担相应责任；乙方作为服务提供方，需严格按照合同约定履行施工义务，并对施工质量负责。双方通过本合同明确各自的法律地位和责任范围，避免因信息不对称或责任不清导致的项目纠纷。

本合同范本在制定过程中，参考了国家及地方关于防撞墙施工的相关规范和标准，确保合同条款的合法性和合理性。同时，双方在合同中明确了违约责任和争议解决机制，以保障合同的严肃性和可执行性。合同的签订背景及简介部分为后续条款的制定提供了必要的信息支撑，确保合同内容的连贯性和完整性。双方均需在本合同框架内履行各自义务，共同推动防撞墙施工项目的顺利完成。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲乙双方在防撞墙施工项目中的权利义务，确保项目按照约定的质量、进度和标准完成，以提升相关区域的交通安全防护能力。合同范围包括但不限于以下内容：

1.防撞墙施工区域的具体范围及设计要求，由甲方提供施工图纸及相关技术文件；

2.防撞墙所用材料的质量标准及供应责任，由乙方负责采购并确保符合国家及行业规范；

3.施工工艺及施工进度安排，乙方需严格按照合同约定及行业标准进行施工，并按时完成各阶段任务；

4.工程验收标准及流程，甲方负责组织验收，乙方需配合提供相关施工记录及质量证明文件；

5.后期维护责任，乙方需在合同约定的保修期内对施工质量负责，并承担因施工质量问题导致的修复费用。

双方通过本合同明确项目实施的具体内容，确保防撞墙施工项目顺利推进，并符合国家及地方的相关法律法规要求。

第二条定义

1.“防撞墙”指在本合同项下施工的交通安全防护设施，其设计、材料及施工均需符合国家及行业相关标准；

2.“施工图纸”指甲方提供的防撞墙施工设计图纸，包括尺寸、结构、材料等技术要求；

3.“工程量”指防撞墙施工的实际工作量，以施工图纸及现场确认的变更内容为准；

4.“质量标准”指防撞墙施工需符合的国家及行业规范，如《公路交通安全设施设计规范》等；

5.“验收”指甲方对防撞墙施工质量进行的检查及确认，包括外观、结构及性能等测试。

第三条双方权利与义务

###1.甲方的权力和义务

甲方的权力与义务如下：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定及施工图纸进行防撞墙施工，并监督施工进度及质量；

（2）甲方需提供施工所需的场地、水电及必要的工作条件，并确保施工环境安全；

（3）甲方负责提供施工图纸及相关技术文件，并对文件的真实性及合法性负责；

（4）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并要求乙方及时整改不符合要求的部分；

（5）甲方需按照合同约定支付工程款项，并承担因项目变更导致的额外费用；

（6）甲方负责组织防撞墙施工的验收工作，并出具验收合格证明；

（7）甲方需配合乙方处理施工过程中遇到的第三方协调问题，如土地征用、管线迁移等；

（8）甲方需在合同约定的保修期内对防撞墙施工质量负责，并承担因质量问题导致的修复费用。

###2.乙方的权力和义务

乙方的权力和义务如下：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、技术文件及工程款项；

（2）乙方需具备相应的施工资质及专业能力，并严格按照施工图纸及行业标准进行施工；

（3）乙方负责采购防撞墙施工所需的材料，并确保材料质量符合国家及行业规范；

（4）乙方需建立健全施工安全管理制度，并确保施工过程中的人员及财产安全；

（5）乙方有权要求甲方及时解决施工过程中遇到的场地、设计等问题，并承担因延误导致的损失；

（6）乙方需配合甲方的验收工作，并提供完整的施工记录及质量证明文件；

（7）乙方需在合同约定的保修期内对防撞墙施工质量负责，并承担因施工质量问题导致的修复费用；

（8）乙方需确保施工过程中产生的废弃物按照环保要求进行处置，并承担相关费用；

（9）乙方有权要求甲方在项目变更时提供书面确认，并按照变更内容调整工程款项；

（10）乙方需在施工过程中遵守相关法律法规，并承担因违法行为导致的全部责任。

双方均需严格履行各自的权利义务，确保防撞墙施工项目按照合同约定顺利完成。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下防撞墙施工项目的总价款为人民币（大写）XXXX元整（小写）￥XXXX元，该价格包含但不限于材料费、人工费、机械费、运输费、保险费、税金及利润等所有施工相关的费用。

2.价格依据：施工图纸、工程量清单及国家或地方发布的计价规范确定。如遇政策性调整或材料价格波动导致成本变化的，双方应协商调整合同价款，并以书面形式确认。

3.支付方式：甲方采用银行转账方式支付乙方工程款，乙方需提供相应的发票及收款账户信息。

4.支付节点：

（1）合同签订后，甲方支付总价款的XX%作为预付款，即人民币XXXX元；

（2）基础施工完毕并经甲方验收合格后，甲方支付总价款的XX%作为进度款，即人民币XXXX元；

（3）主体施工完毕并经甲方验收合格后，甲方支付总价款的XX%作为进度款，即人民币XXXX元；

（4）工程竣工验收合格后，甲方支付至总价款XX%的尾款，即人民币XXXX元；

（5）保修期满且无质量问题后，甲方支付剩余XX%的质保金，即人民币XXXX元，该款项在保修期满后XX日内支付。

5.支付前提：乙方需提供符合要求的发票及进度款申请，甲方在收到申请后XX个工作日内完成支付。如甲方未按时支付，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但最高不超过总价款的XX%。

6.费用承担：乙方需自行承担施工过程中产生的所有税费，并在发票中明确列示。甲方支付的款项已包含乙方应得的全部报酬，乙方不得再以任何理由要求额外支付。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至防撞墙施工项目竣工验收合格并支付完毕全部款项之日终止，共计有效期为XX个月。

2.开工日期：乙方应在收到甲方书面开工通知及首期工程款后XX日内正式开工。

3.施工期限：防撞墙主体施工期限为XX天，自开工之日起计算，如遇不可抗力或甲方原因导致的延误，工期相应顺延。

4.关键节点：

（1）基础施工完成：开工后XX日内完成；

（2）主体施工完成：开工后XX日内完成；

（3）竣工验收：主体施工完成后XX日内组织验收。

5.逾期责任：如乙方未按约定工期完成施工，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过总价款的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

6.提前完工：乙方提前完成施工并经甲方验收合格的，甲方应给予XX万元的奖励，但乙方不得以此要求调整合同总价。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按时支付工程款：除按照第四条约定支付违约金外，乙方有权暂停施工，直至甲方付清款项。因甲方原因导致乙方窝工的，甲方应承担乙方窝工费及人员遣散费，标准为每日XX元/人。

（2）提供虚假资料：如甲方提供的施工图纸或技术文件存在错误导致乙方返工或损失，甲方应承担全部返工费用及损失赔偿，并支付XX万元的违约金。

（3）无正当理由解除合同：甲方单方面解除合同的，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金，并赔偿乙方已发生的直接损失。

2.乙方违约责任：

（1）质量不合格：乙方施工的防撞墙如存在质量问题，应无条件返工修复，并承担全部修复费用。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同总价款XX%的违约金。

（2）工期延误：除第五条约定外，乙方还应承担因延误给甲方造成的间接损失，包括但不限于第三方索赔、交通管制费等，赔偿金额不超过实际损失总额的XX%。

（3）材料不合格：如乙方采购的材料不符合合同约定或国家标准，甲方有权要求乙方更换合格材料并承担相应费用，乙方同时需支付XX万元的违约金。

（4）安全事故：施工过程中发生安全事故的，乙方应承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、罚款及整改费用，且甲方有权解除合同并扣除XX%的履约保证金。

3.双方共同责任：

（1）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应各自承担因不可抗力造成的损失。

（2）任何一方泄露对方商业秘密或违反保密约定的，应赔偿对方XX万元的经济损失。

4.赔偿上限：除本条约定外，任何一方的赔偿责任均不超过合同总价款的XX%。双方应在违约发生后的XX日内协商解决，协商不成的，依法通过争议解决机制处理。

5.减损义务：任何一方违约时，守约方应采取合理措施减少损失，如未采取合理措施导致损失扩大的，扩大的损失由守约方自行承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）、罢工、火灾、疫情等不可预见的事件。

2.通知义务：发生不可抗力事件的一方应在事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府部门公告、事故报告等）。如对方在收到通知后XX日内未能确认，视为认可通知内容。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，受影响方根据不可抗力的影响程度，可部分或全部免除责任，包括但不限于工期延误、费用增加等。不可抗力造成的损失由双方各自承担，互不追责。

4.合同变更或解除：如不可抗力持续超过XX日，双方应协商变更或解除合同。协商不成的，任何一方均有权书面解除合同，并退还已收款项（除不可抗力造成的损失外）。

5.举证责任：主张不可抗力的一方应承担举证责任，未能提供充分证明的，视为非不可抗力事件。

6.后续措施：不可抗力消除后，双方应尽快恢复合同履行，已完成的工程量按实际价值结算，未完成的工程量可协商调整合同内容。

第八条争议解决

1.争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，应提交至合同签订地XX仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

2.争议范围：本条款适用于因合同解释、履行、违约、不可抗力等产生的任何争议，包括但不限于合同无效、解除、赔偿等法律问题。

3.仲裁前置：任何一方在仲裁前已向人民法院提起诉讼的，应主动撤回诉讼，否则仲裁委员会不予受理。

4.证据提交：争议发生后，双方应妥善保存相关证据，并在仲裁庭要求的期限内提交。如一方未能提供关键证据，仲裁庭可自行调查核实，但需通知对方。

5.保密条款：仲裁过程中双方提交的文件、证据及仲裁庭的审理内容均应保密，但法律另有规定的除外。仲裁裁决作出后，双方应遵守保密义务，不得泄露。

6.专属管辖：除本条款约定外，任何一方不得就本合同项下的争议向其他仲裁机构或人民法院提起诉讼或仲裁。如一方违反此约定，对方有权请求法院驳回该诉讼或仲裁申请。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件等均应采用书面形式，可通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的送达地址进行。电子送达需双方提前书面约定，并确保对方能及时接收。通知发出后XX日内视为送达。

2.合同变更：本合同的任何变更或补充，均需经双方协商一致，并签署书面文件方能生效。口头约定或一方单方作出的变更无效。

3.分包与转包：乙方不得将本合同项下的任何工作转包或分包给第三方，如确需分包，须事先获得甲方书面同意，且分包方需具备相应资质。乙方对分包方的行为承担连带责任。

4.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.不可分割性：本合同各条款互为关联，任何条款的无效不影响其他条款的效力。

6.保留权利：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.通知与送达：双方在本合同首页载明的地址为有效送达地址，任何变更应及时书面通知对方。因地址变更未通知导致未收到通知的，由未通知方承担相应责任。

8.合同解除：除本合同另有约定外，任