自己出钱修路合同范本

自己出钱修路合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX市XX区XX村民委员会（以下简称“甲方”）。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三（以下简称“甲方负责人”）。

甲方联系方式以下简称“甲方联系方式”）。

甲方为推动当地农村基础设施建设，改善村民出行条件，经村民代表大会集体决策，决定自行筹措资金修建村内道路。鉴于甲方缺乏专业道路施工经验，且为确保工程质量与合规性，特委托具备相应资质和施工经验的乙方承担道路修建任务。甲方通过前期调研，已明确道路修建的具体路线、长度、宽度及技术标准，并已筹集全部建设资金，现正式与乙方签订本合同，以明确双方权利义务，确保工程顺利实施。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建设工程有限公司（以下简称“乙方”）。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四（以下简称“乙方负责人”）。

乙方联系方式以下简称“乙方联系方式”）。

乙方为依法注册成立的建设工程施工企业，具备相应等级的资质证书，拥有丰富的道路修建项目经验。在接到甲方委托后，乙方对项目进行了详细的技术评估和现场勘查，确认具备施工条件，并愿意按照甲方要求及国家相关规范标准完成道路修建任务。乙方承诺将投入专业团队和设备，确保工程质量和安全，并按时完成施工，最终交付符合甲方使用需求的合格道路。双方基于平等自愿原则，经友好协商，达成以下合作意向，并签署本合同作为共同遵守的依据。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方修建村内道路的具体事宜，确保道路按照约定的技术标准和质量要求完成，以改善村民出行条件，促进当地经济发展。本合同范围包括但不限于以下内容：道路修建的起止点、总长度、路面宽度、结构层次（如基层、面层）、材料选用（如混凝土、沥青）、排水系统设计、边沟砌筑、以及相关附属设施（如警示标志、指示牌）的安装。具体技术参数和施工要求详见本合同附件一《道路修建技术规范》。甲方已根据现场实际情况和村民需求，制定了详细的施工图纸和方案，并作为本合同不可分割的一部分。乙方将严格按照该图纸和方案进行施工，任何超出范围的工作需经甲方书面同意后方可实施。

第二条定义

1.**“道路”**：指本合同约定修建的村内公共道路，包括路面、基层、边沟、排水设施及附属标志等全部工程内容。

2.**“技术标准”**：指国家及地方现行的道路施工及验收规范，如《公路工程施工技术规范》（JTG/T3650-2020）等，具体执行标准以本合同附件一为准。

3.**“工程款”**：指甲方按照本合同约定向乙方支付的道路修建费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等。

4.**“竣工验收”**：指道路工程完成后，由甲方组织相关单位（如村委会、乡镇政府及专业机构）对工程进行检测和评定，确认符合合同约定标准和实际使用需求后，办理的验收手续。

5.**“不可抗力”**：指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等自然灾害或政府行为。

第三条双方权利与义务

1.**甲方的权力和义务**

（1）甲方有权监督乙方按照合同约定的技术标准和进度进行施工，并要求乙方提交阶段性施工报告和隐蔽工程验收申请。

（2）甲方应向乙方提供施工所需的场地、水源、电力等必要条件，并协调当地村民关系，确保施工顺利进行。如遇村民阻工等第三方障碍，甲方应承担协调责任。

（3）甲方应按照本合同约定及时支付工程款，任何延误支付需提前与乙方协商并书面确认，否则乙方有权暂停施工或索赔。甲方支付工程款时应依据乙方提交的合规发票和进度报告。

（4）甲方有权参与工程竣工验收，并最终决定是否接收工程。如验收合格，甲方应办理工程移交手续；如发现质量问题，甲方有权要求乙方限期整改，整改后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

（5）甲方应保证筹集的工程款专款专用，并承担因资金问题导致工程停工的违约责任。

2.**乙方的权力和义务**

（1）乙方有权要求甲方提供施工所需的前期资料（如地质勘察报告、施工图纸等），并有权拒绝不符合安全或质量要求的指令。

（2）乙方应组建专业的施工团队，配备满足工程需求的机械设备和材料，严格按照合同附件一《道路修建技术规范》及国家相关标准施工，确保工程质量和安全。施工过程中需设置安全警示标志，并做好现场安全管理工作。

（3）乙方应按合同约定的时间节点提交工程进度报告，并配合甲方及第三方进行的工程检查和验收。隐蔽工程隐蔽前，需经甲方代表验收合格后方可进行下一工序施工。

（4）乙方应向甲方提供真实、完整的工程发票及付款申请，并保证材料来源合法、质量合格。如因乙方材料或施工问题导致返工，所有费用由乙方承担，并相应顺延工期。

（5）乙方应遵守施工现场的环保规定，妥善处理施工垃圾和废水，工程完工后负责清理现场至可交付状态。如发生安全事故，乙方应立即停工并承担全部责任，同时配合甲方完成事故调查及善后处理。

（6）乙方有权要求甲方按合同进度支付工程款，若甲方无正当理由拖欠超过30日，乙方有权暂停施工直至收到全部款项，由此造成的损失由甲方承担。

（7）工程竣工验收合格后，乙方应向甲方移交完整的竣工资料（包括竣工图、试验报告、验收记录等），并配合甲方办理资产移交手续。若乙方拒绝移交或移交资料不全，甲方有权暂缓支付部分尾款直至资料完善。

第四条价格与支付条件

本合同项下道路修建工程的总价款为人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00）（以下简称“总价款”）。该价格已包含设计、材料、人工、机械、管理、利润、税金及本合同约定的所有风险和责任。

支付方式如下：

（1）合同签订生效后7日内，甲方支付总价款的30%，即人民币叁拾万元整（¥300,000.00），作为乙方预付款，乙方收到款项后正式开始施工。

（2）工程完成基础层施工并经甲方验收合格后15日内，甲方支付总价款的40%，即人民币肆拾万元整（¥400,000.00）。

（3）工程完成路面层施工并经甲方验收合格后15日内，甲方支付总价款的20%，即人民币贰拾万元整（¥200,000.00）。

（4）工程竣工验收合格并完成资产移交后30日内，甲方支付总价款的10%，即人民币壹拾万元整（¥100,000.00），作为尾款。

甲方支付工程款时应向乙方提供符合税务规定的发票，乙方应在收到款项后及时开具等额发票。任何一方变更支付方式需经对方书面同意。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，工程总体履行期限为180日，自乙方预付款到账且具备施工条件之日起计算。具体进度安排如下：

（1）前期准备及场地平整：30日。

（2）基础层施工：60日。

（3）路面层施工及附属设施：60日。

如遇不可抗力或甲方原因导致的停工，履行期限相应顺延，乙方需提供有效证明。乙方应确保在180日內完成全部施工内容并通过竣工验收，如因乙方原因未能按时完工，每逾期一日，乙方向甲方支付总价款千分之五的违约金，但累计违约金不超过总价款的10%。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

（1）甲方未按本合同第四条约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付当期应付未付款项千分之五的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同。甲方支付违约金后仍应补足工程款。

（2）甲方未按时提供施工所需场地、水电或其他必要条件，导致乙方停工，每停工一日，甲方应向乙方支付总价款千分之五的停工损失费，且停工期间工期相应顺延。

（3）甲方单方面降低工程质量标准或更换合同约定的材料，乙方有权拒绝执行，由此造成的损失由甲方承担，且甲方不得要求减少相应工程款。若甲方坚持，乙方有权解除合同并要求赔偿。

（4）甲方在工程竣工验收后拒绝接收合格工程，每拖延一日，应向乙方支付总价款千分之五的保管费，超过60日甲方仍不接收的，视为工程合格，甲方须支付全部工程款及违约金。

2.**乙方违约责任**

（1）工程质量违约：

乙方施工的道路不符合本合同附件一《道路修建技术规范》或国家相关标准，甲方有权要求乙方在30日内免费整改。整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的直接损失（包括但不限于村民出行受阻的合理补偿、其他单位维修费用等），同时甲方有权从未支付或未付清的工程款中直接扣除相应赔偿款。

若质量问题导致道路短期内无法正常使用，乙方应承担相应的过错责任，并按每日总价款千分之五向甲方支付违约金，直至问题彻底解决。

（2）工期延误违约：

除不可抗力或甲方原因外，乙方未能按本合同第五条约定的期限完成工程，每逾期一日，乙方向甲方支付总价款千分之五的违约金，但累计违约金不超过总价款的10%。逾期超过60日，甲方有权解除合同，乙方除支付累计违约金外，还应退还甲方已支付的全部工程款（包括预付款、进度款等），并赔偿甲方因延误造成的直接损失。

（3）材料质量违约：

乙方使用假冒伪劣材料或不符合合同约定的材料，一经查实，甲方有权要求乙方立即停止使用并更换合格材料，相关费用由乙方承担，且工期相应顺延。若该材料质量问题导致道路损坏或安全隐患，乙方需承担全部赔偿责任，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿全部损失。

（4）安全生产违约：

乙方在施工过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失、行政处罚等，同时甲方有权解除合同，并从未支付或未付清的工程款中直接扣除全部治理及赔偿费用。

（5）资料移交违约：

工程竣工验收合格后，乙方未按本合同约定及时移交竣工资料，每逾期一日，乙方向甲方支付总价款千分之五的违约金，逾期超过30日，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同，由此产生的损失由乙方承担。

3.**不可抗力免责**

任何一方因不可抗力导致无法履行合同义务，应在不可抗力发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度协商是否延期履行、部分履行或解除合同，互不承担违约责任，但应采取措施减少损失。

4.**不可抗力后的继续履行**

不可抗力影响消除后，非违约方应要求违约方在合理期限内继续履行合同，逾期仍无法履行的，可视为不可抗力导致合同目的无法实现，双方可协商解除合同并按完成部分结算。

第七条不可抗力

1.**定义**

本合同所称“不可抗力”是指合同双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：地震、洪水、台风、暴雨、大雪、泥石流等自然灾害；战争、动乱、恐怖袭击等社会事件；政府行为，如法律法规变更、征收征用、政策调整等；以及其他无法预见、无法避免并不能克服的意外事故。

2.**不可抗力的影响**

任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务时，应立即通知对方，并在不可抗力发生后7日内提供相关证明文件（如政府部门出具的灾害声明、法院判决书等），以便对方核实。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.**责任免除**

因不可抗力导致合同无法履行的，受影响方不承担违约责任，且不视为违约。双方应根据不可抗力持续的时间和影响，相应顺延履行期限或部分或全部免除责任。若不可抗力导致合同目的无法实现（如道路因洪水彻底冲毁且短期内无法修复），双方可协商解除合同，已完成的工程量按实际投入成本结算，多支付的工程款应予以退还。

4.**不可抗力后的恢复履行**

不可抗力影响消除后，非违约方应要求违约方在合理期限内恢复履行合同，逾期仍无法履行的，可视为不可抗力导致合同目的无法实现，双方可协商解除合同并按完成部分结算。

5.**不可抗力证明责任**

提出不可抗力主张的一方应承担举证责任，如无法提供有效证明，则需承担违约责任。

第八条争议解决

1.**协商解决**

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则进行，力争在收到争议通知后30日内达成一致解决方案。

2.**调解解决**

若协商未果，双方可共同选择第三方调解机构（如XX市建设工程行业协会调解委员会）进行调解。调解协议经双方签字盖章后具有约束力，双方应自觉履行。

3.**仲裁解决**

若调解仍无法解决争议，任何一方均有权将争议提交XX省XX市仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。

4.**诉讼解决**

若双方未约定仲裁，任何一方也可向合同签订地（即XX省XX市XX区人民法院）提起诉讼。法院将依据中华人民共和国相关法律法规及本合同约定裁判争议。

5.**争议解决期间的履行**

在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款，任何一方不得以争议存在为由擅自停止履行合同义务。

6.**法律适用**

本合同及争议解决的适用法律为中华人民共和国法律。

第九条其他条款

1.**通知方式**

双方在本合同首部载明的联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。通过书面、电子邮件、传真或快递发送的通知，在发出当日视为送达；通过口头方式的通知，需经对方确认后视为送达。合同履行过程中发生的重要事项通知均应采用书面形式。

2.**合同变更**

对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并形成书面文件（称为“补充协议”），补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议与原合同内容冲突，以补充协议为准。任何一方不得单方面变更合同内容。

3.**保密条款**

双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于工程报价、技术方案、村民信息等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本合同的终止而解除。

4.**合同终止条件**

除本合同约定的解除条件外，以下情况导致合同终止：

（1）本合同履行完毕，工程验收合格并支