彩钢劳务合同范本

彩钢劳务合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设集团有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方是一家依法注册成立的建设工程施工企业，具备国家规定的建筑工程施工资质，主要从事钢结构、彩钢板工程的设计、施工及租赁业务。为满足XX项目（以下简称“本项目”）的施工需求，甲方需委托乙方提供彩钢板构件的加工、运输及现场安装劳务服务。基于甲方的项目进度安排及乙方的专业能力，双方经友好协商，达成如下合作意向，并依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，签订本合同，以兹共同遵守。

在本次合作中，甲方作为项目业主及施工管理方，负责提供项目整体规划、技术要求及施工组织方案，并对乙方的劳务服务进行监督和管理。乙方作为专业的劳务服务提供方，需按照甲方提出的技术标准和工期要求，完成彩钢板构件的安装任务，确保工程质量和安全。双方的合作背景基于甲方项目的实际需求，且乙方的劳务服务直接服务于甲方的施工进度，对项目的顺利推进具有重要意义。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX钢结构劳务有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方是一家专注于钢结构工程劳务服务的专业企业，拥有丰富的彩钢板安装经验及专业的技术团队，具备相应的安全生产资质及行业认证。为响应甲方的项目需求，乙方同意承接本项目的彩钢板安装劳务任务，并向甲方提供符合行业标准的技术工人及施工设备。双方的合作前提是乙方能够按照甲方的要求，在规定时间内完成劳务服务，且确保施工过程符合安全生产规范。

在本合同履行过程中，乙方需向甲方派遣经过专业培训的劳务人员，负责彩钢板构件的吊装、定位、焊接及校正等工作，并严格遵守甲方的施工图纸及现场管理指令。甲方则需为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水电供应及安全防护设施，并协调相关第三方单位配合乙方的施工活动。双方的合作基础是互利共赢，乙方的劳务服务质量直接影响甲方的项目进度及成本控制，因此双方均需以高度的责任感履行各自义务。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX项目（以下简称“本项目”）彩钢板构件安装工程中的权利与义务，确保乙方按照甲方的技术要求和进度安排，提供专业的劳务服务，完成彩钢板的加工、运输及现场安装任务。本合同涉及的具体内容包括：彩钢板构件的接收、吊装、定位、焊接、校正、清理以及相关安全防护工作。乙方需提供符合甲方要求的劳务人员及施工设备，并确保施工质量符合国家及行业相关标准。甲方负责提供施工场地、技术指导及必要的协调工作，双方共同监督工程进度，保障项目按计划顺利实施。

第二条定义

1.彩钢板构件：指本项目所需的彩色涂层钢板及其构件，包括但不限于墙面板、楼面板、屋面板等。

2.劳务服务：指乙方为完成本项目彩钢板安装任务而提供的劳务人员及相关的技术支持和服务。

3.施工图纸：甲方提供的彩钢板安装设计图纸及技术要求文件。

4.安全生产规范：国家及地方颁布的安全生产相关法律法规及行业标准。

5.项目进度：指本项目按合同约定完成彩钢板安装任务的期限及时间节点。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权对乙方的劳务服务进行监督和管理，确保施工质量和进度符合合同要求。

（2）甲方需向乙方提供详细的技术要求、施工图纸及现场条件说明，并确保乙方在施工前充分理解相关内容。

（3）甲方负责协调项目现场的其他施工单位及第三方单位，为乙方的劳务服务提供必要的配合。

（4）甲方需按照合同约定支付乙方劳务服务费用，并确保支付及时到位。

（5）甲方有权要求乙方在施工过程中遵守安全生产规范，并对乙方的安全管理工作进行监督。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权按照合同约定收取劳务服务费用，并要求甲方按时支付。

（2）乙方需按照甲方的技术要求和施工图纸，提供符合标准的彩钢板构件安装劳务服务，确保施工质量达到国家及行业相关标准。

（3）乙方需派遣经过专业培训的劳务人员参与施工，并确保所有人员具备相应的上岗资格及安全生产意识。

（4）乙方需自行配备施工所需的设备、工具及安全防护用品，并确保其性能符合施工要求。

（5）乙方需严格遵守安全生产规范，制定并执行安全施工方案，对施工人员进行安全教育和培训，并及时处理施工过程中出现的安全问题。

（6）乙方需配合甲方的进度安排，按时完成各阶段的施工任务，并对施工进度进行自我管理。

（7）乙方需妥善保管甲方提供的彩钢板构件，并在施工结束后负责清理现场，确保施工区域整洁。

（8）乙方需对施工过程中产生的废弃物进行分类处理，并遵守环保相关规定。

（9）乙方需配合甲方及相关部门的检查和验收工作，并对施工质量负责到底。

（10）乙方需在施工过程中遇到任何技术问题时，及时向甲方汇报，并共同寻求解决方案。

（11）乙方需遵守甲方的现场管理规定，服从甲方的指挥和调度，并对施工过程中的行为负责。

（12）乙方需在合同履行过程中，维护甲方的利益和声誉，不得从事任何损害甲方利益的行为。

（13）乙方需在合同履行结束后，将所有施工资料及记录整理完整，并交付甲方存档。

（14）乙方需在合同约定的期限内完成施工任务，并对逾期完成的违约行为承担相应责任。

（15）乙方需在合同履行过程中，遵守法律法规及行业规范，并对违法行为承担相应责任。

第四条价格与支付条件

本合同项下的劳务服务费用总额为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含乙方提供劳务人员、设备、材料运输（若约定）、现场安装、安全防护、质量自检及配合甲方管理等所有相关工作内容。

支付方式采用分阶段支付方式：

（1）合同签订生效后X日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，作为预付款，用于乙方准备人员和初步设备；

（2）乙方完成XX区域（或XX比例）的彩钢板安装，并通过甲方初步验收后X日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%；

（3）全部彩钢板安装工作完成，并通过甲方最终验收合格后X日内，甲方向乙方支付至合同总价款扣除XX%质保金后的XX%；

（4）质保期满，且无任何质量问题或争议后X日内，甲方支付剩余的XX%质保金。

乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方开具等额合法发票。甲方支付款项应通过银行转账方式支付至乙方指定账户，乙方需提供相应的收款账户信息。任何一方变更联系方式或账户信息，应提前X日书面通知对方。

第五条履行期限

本合同项下的劳务服务总期限自乙方收到甲方首批支付款项且人员、设备进场开始计算，至全部彩钢板构件安装完成并通过甲方最终验收合格之日止，预计总工期为XX天。

具体关键时间节点如下：

（1）乙方应于合同生效后X日内完成首批劳务人员及主要设备的进场工作；

（2）甲方应在本合同签订后X日内向乙方提供完整的施工图纸、技术交底及相关现场条件说明；

（3）各分项工程（如墙面板安装、楼面板铺设、屋面板安装等）应按照甲方批准的施工进度计划节点按时完成；

（4）甲方应于每个支付节点验收完成后X日内，向乙方支付相应款项；

（5）全部工程竣工验收应在工程完工后X日内完成，由甲方组织，乙方配合；

（6）质保期自工程最终验收合格之日起计算，为期XX个月。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若因甲方原因（包括但不限于未按时提供图纸、技术交底、施工场地、水电接入、协调第三方单位等）导致乙方无法按合同约定正常开工或延误工期，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款XX‰的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过X日的，乙方有权解除合同，甲方除支付已完成工作的相应费用及违约金外，还应承担由此给乙方造成的实际损失。

（2）甲方未按本合同第四条约定的支付时间足额支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期支付金额XX‰的违约金。若甲方无正当理由拖欠款项超过X日，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此造成的工期延误责任，并自暂停之日起按原违约金标准支付违约金。乙方逾期施工，经甲方书面催告后仍不纠正的，甲方有权解除合同，乙方应退还已支付的款项并承担违约责任。

（3）甲方提供的施工图纸或技术要求存在严重错误或遗漏，导致乙方返工或造成损失的，甲方应承担全部返工费用和直接损失，并赔偿乙方因此遭受的合理利润损失。

2.乙方违约责任：

（1）若因乙方原因（包括但不限于人员配备不足、技能不符合要求、设备故障、管理不善、不遵守安全规范等）导致工程进度延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款XX‰的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过X日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已支付的款项（扣除已完成工作的合理费用）并承担违约金，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

（2）乙方提供的劳务人员不符合安全操作规程，发生安全事故（无论是否造成人员伤亡），乙方应承担全部责任，包括但不限于事故处理、人员救治、赔偿、罚款等一切费用，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。同时，甲方有权立即解除合同，并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金。

（3）乙方施工质量不符合国家及行业相关标准或甲方明确的技术要求，经甲方指出后未能及时整改或整改后仍不合格的，乙方应承担全部返工费用，并按不合格部分价值的XX倍向甲方支付违约金。若因乙方施工质量问题导致甲方项目整体延期或产生其他损失，乙方应全额赔偿。

（4）乙方在施工过程中偷工减料、使用不合格材料或隐瞒工程问题，一经查实，甲方有权要求乙方立即停止施工，返工修复，并按合同总价款的XX%向乙方支付违约金。乙方还应承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于工程延误损失、第三方索赔等。

（5）乙方未按合同约定履行保密义务，泄露甲方商业秘密或项目信息，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的全部损失，并支付合同总价款XX%的违约金。

（6）乙方擅自将本合同项下的部分或全部工作转包给第三方，甲方有权立即解除合同，乙方应支付合同总价款XX%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

3.不可抗力导致的违约：因地震、台风、洪水、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。遭受不可抗力一方应在事件发生后X日内书面通知对方，并提供相关证明，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，或允许延期履行。不可抗力消除后，应继续履行合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

4.违约金的计算与支付：违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿实际损失。违约方应在收到守约方书面违约金支付通知后X日内支付违约金。逾期支付的，每日加收违约金支付金额XX‰的滞纳金。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。不可抗力包括但不限于：地震、台风、洪水、海啸、火山爆发、雷击、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、法律变更等）、流行病疫情以及无法预见或无法克服的其他自然灾害或社会事件。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后XX日内，以书面形式通知对方，说明事件情况及其预计影响。通知后XX日内，应向对方提供不可抗力事件的有效证明文件，如政府公告、新闻报道、保险公司证明等。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行、延迟履行或履行不符合约定的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不可抗力影响消除后，双方应协商决定是否继续履行合同、延期履行或变更履行方式。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担，互不追责。

4.合同解除：若不可抗力影响持续超过XX日，双方可协商解除合同。协商不成的，可依据法律规定或本合同约定解除合同。合同解除后，双方应互相返还已收款项和财产，已产生的费用按实际情况合理分担。

5.不可抗力免责范围：本合同项下的不可抗力免责条款适用于因不可抗力事件直接导致的损失、费用增加和工期延误。任何一方不得利用不可抗力条款故意规避责任或不当扩大免责范围。

第八条争议解决

1.争议协商：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，争取在XX日内达成书面和解协议。

2.调解：若双方协商不成，可共同选择第三方进行调解。调解协议达成后，应签订调解书，经双方签字盖章后具有约束力。调解不成的，可进入仲裁或诉讼程序。

3.仲裁：若协商和调解无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，仲裁不影响合同的继续执行。

4.诉讼：若双方在合同中明确约定选择诉讼方式解决争议，则任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。法院将依法对争议进行审理并作出判决。诉讼期间，不影响合同的继续履行，但当事人另有约定或法律另有规定的除外。

5.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应提供真实、完整的证据材料，遵守法律法规和行业惯例。解决争议应遵循公平、公正、及时的原则，以维护双方的合法权益，尽量减少争议对项目正常推进的影响。仲裁或诉讼费用（包括但不限于仲裁费、律师费、诉讼费等）由败诉方承担，双方另有约定的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件、通讯等均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、当面送达）发送至本合同首部载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式或地址，应提前XX日书面通知对方，否则按原地址或联系方式发送的通知视为有效送达。电子送达以对方确认收到或系统记录为准。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。

3.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何部分工作分包给第三方。若确需分包，分包方应具备相应资质，并承担分包合同的全部责任，且乙方仍需对分包方的行为及后果向甲方承担连带责任。

4.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、项目数据等承担保密义务。未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而解除，持续有效。

5.不可转让：本合同仅限于双方内部使用，任何一方不得将其权利和义务部分或全部转让给第三方，除非获得对方的书面同意。

6.合同终止：除本合同另有约定或法律规定外，发生以下情况之一，合同可终止：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致终止；（3）因