合资建造合同范本_第1页
合资建造合同范本_第2页
合资建造合同范本_第3页
合资建造合同范本_第4页
合资建造合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合资建造合同范本甲方:名称:法定代表人:地址:联系方式:乙方:名称:法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲乙双方有意共同投资建造[具体项目名称],经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,双方达成如下合资建造合同:一、合同标的物或服务具体描述1.项目名称:[具体项目名称]2.项目地点:[详细地址]3.项目规模:[占地面积、建筑面积、层数等具体规模指标]4.项目用途:[如商业办公、住宅、工业厂房等具体用途]5.项目内容:包括但不限于土地平整、基础工程、主体建筑工程、装修工程、设备安装工程以及配套设施建设等,具体以施工图纸和双方确认的工程清单为准。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权按照本合同约定参与项目的决策和管理。有权了解项目的进展情况,查阅相关文件和资料。在乙方违反本合同约定时,有权要求乙方承担违约责任。2.义务按照本合同约定及时足额出资。协助乙方办理项目建设所需的相关审批手续,提供必要的文件和资料。负责协调项目所在地周边关系,确保项目建设顺利进行。对项目建设过程进行监督,提出合理的意见和建议。(二)乙方权利义务1.权利有权按照本合同约定参与项目的决策和管理。有权要求甲方按照本合同约定履行出资义务。在甲方违反本合同约定时,有权要求甲方承担违约责任。按照本合同约定收取项目建设费用。2.义务具备相应的项目建设资质和能力,按照国家相关法律法规和行业标准进行项目建设。制定详细的项目建设计划和施工方案,经甲方书面同意后组织实施。负责项目建设过程中的安全管理、质量管理和进度管理,确保项目按时、按质、按量完成。定期向甲方汇报项目进展情况,提供项目建设的相关文件和资料。对项目建设过程中发生的安全事故、质量问题等承担全部责任。三、出资方式及比例1.甲方出资出资方式:[货币出资、实物出资、土地使用权出资等具体方式]出资金额:人民币[X]元出资比例:[X]%出资时间:在本合同签订后[X]日内,甲方应将首期出资人民币[X]元支付至双方共同设立的项目专用账户;其余出资按照项目建设进度分期支付,具体支付时间和金额由双方另行协商确定。2.乙方出资出资方式:[货币出资、实物出资、土地使用权出资等具体方式]出资金额:人民币[X]元出资比例:[X]%出资时间:在本合同签订后[X]日内,乙方应将首期出资人民币[X]元支付至双方共同设立的项目专用账户;其余出资按照项目建设进度分期支付,具体支付时间和金额由双方另行协商确定。四、项目建设管理1.成立项目管理小组:由甲乙双方共同组成项目管理小组,负责项目建设的日常管理工作。项目管理小组设组长一名,由[具体人员]担任;副组长一名,由[具体人员]担任。项目管理小组的职责包括但不限于制定项目建设计划、审核工程进度款、协调各方关系等。2.工程发包:项目建设工程应依法进行招标发包,选择具有相应资质和信誉的施工单位。甲乙双方应共同参与工程招标过程,对投标单位进行考察和评估,确定中标单位。3.工程监理:聘请具有相应资质的工程监理单位对项目建设工程进行监理。工程监理单位应按照国家相关法律法规和行业标准,对工程质量、进度、安全等进行全面监督管理。甲乙双方有权对工程监理单位的工作进行监督和检查。4.工程变更:如因项目建设需要对工程设计、施工方案等进行变更,应经甲乙双方书面同意,并办理相关变更手续。变更导致的费用增加或工期延长,由双方协商解决。五、项目建设进度1.总体进度计划:乙方应在本合同签订后[X]日内制定项目建设总体进度计划,经甲方书面同意后严格按照计划组织实施。总体进度计划应包括项目建设各阶段的开始时间、完成时间以及关键节点控制等内容。2.进度调整:如因不可抗力、政策调整等原因导致项目建设进度延误,乙方应及时向甲方报告,并采取有效措施进行调整,确保项目建设能够按时完成。因乙方原因导致项目建设进度延误的,乙方应承担相应的违约责任。六、项目验收1.验收标准:项目建设完成后,应按照国家相关法律法规和行业标准进行验收。验收标准包括但不限于工程质量、工程进度、环境保护、消防安全等方面的要求。2.验收程序:乙方应在项目建设完成后[X]日内提交验收申请报告,甲方应在收到报告后[X]日内组织相关部门和人员进行验收。验收合格后,双方应签署验收报告;验收不合格的,乙方应按照要求进行整改,直至验收合格。七、违约责任1.出资违约若甲方未按照本合同约定按时足额出资,每逾期一日,应按照未出资金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的,乙方有权解除本合同,并要求甲方返还已支付的款项,同时甲方应按照本合同总金额的[X]%向乙方支付违约金。若乙方未按照本合同约定按时足额出资,每逾期一日,应按照未出资金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的,甲方有权解除本合同,并要求乙方返还已支付的款项,同时乙方应按照本合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。2.建设违约若乙方未按照本合同约定的项目建设进度、质量标准等要求进行项目建设,乙方应承担违约责任,负责采取补救措施,并赔偿甲方因此遭受的损失。如因乙方原因导致项目建设延误超过[X]日的,甲方有权解除本合同,并要求乙方返还已支付的款项,同时乙方应按照本合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方在项目建设过程中发生安全事故、质量问题等,乙方应承担全部责任,负责处理事故、解决问题,并赔偿甲方因此遭受的损失。如因乙方原因导致甲方承担法律责任或经济赔偿责任的,乙方应赔偿甲方的全部损失。3.其他违约:双方违反本合同约定的其他条款,应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。八、争议解决1.协商解决:本合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生之日起[X]日内进行,协商达成一致的,双方应签订书面协议。2.仲裁或诉讼:如协商不成,双方同意选择以下第[X]种方式解决争议:提交[具体仲裁机构名称]进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.保密条款:双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露或使用。2.合同变更与解除:本合同的变更或解除需经双方书面协商一致,并签订书面协议。3.不可抗力:因不可抗力事件导致本合同无法履行或部分

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论