水暖改造合同范本

水暖改造合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方需要对其房屋的水暖系统进行改造，乙方具备水暖改造的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下合同协议：一、标的物或服务具体描述1.改造范围甲方房屋内的水暖系统，包括但不限于供水管道、排水管道、暖气管道及相关设备（如水龙头、阀门、暖气片等）的拆除、更换、安装及调试。具体涉及的房间包括[详细列出房间名称]。2.改造要求供水管道应采用符合国家质量标准的环保管材，确保水质安全，管道连接牢固，无渗漏现象。排水管道需顺畅排水，坡度符合设计规范，避免堵塞。暖气管道的安装应保证散热均匀，能够有效提升室内温度，符合节能标准。所有设备应选用质量可靠、性能稳定的知名品牌产品，具体品牌及型号见附件清单。3.服务内容乙方负责提供水暖改造所需的全部材料、设备及工具。安排专业技术人员进行施工，严格按照施工规范和安全操作规程进行作业。在施工过程中，对施工现场进行安全防护，设置警示标识，确保施工安全。施工完成后，进行系统调试，确保水暖系统正常运行，并向甲方提供相关的使用说明和维护建议。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督，提出合理的意见和建议。对改造完成后的水暖系统进行验收，如发现质量问题，有权要求乙方及时整改。2.义务向乙方提供改造房屋的相关图纸和资料，协助乙方了解房屋结构和水暖系统现状。按照合同约定及时支付工程款。为乙方施工提供必要的便利条件，如协调邻里关系、提供临时水电接口等。在乙方施工过程中，如因甲方原因导致施工中断或延误，应承担相应责任。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定收取工程款。根据施工需要，要求甲方提供必要的协助和配合。2.义务严格按照本合同约定的改造范围、要求和服务内容进行施工，确保工程质量达到国家相关标准和合同约定。施工前向甲方提交详细的施工方案和进度计划，经甲方确认后严格执行。负责施工现场的安全管理，承担因施工造成的安全事故责任，但因甲方原因导致的除外。施工过程中如发现原水暖系统存在隐蔽问题或其他意外情况，应及时通知甲方，并提出合理的解决方案及费用预算。工程竣工后，负责清理施工现场，将剩余材料和设备整理归位。质保期内，对改造的水暖系统提供免费维修和保养服务，因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应及时修复或更换。三、工程价款及支付方式1.工程价款本合同项下的水暖改造工程总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该价款为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部工作所需的材料、设备、人工、运输、管理、利润、税金等一切费用，除因甲方提出变更设计或增加工程量外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程预付款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），占总价款的[X]%。水暖管道及设备材料全部进场并经甲方验收合格后，甲方支付工程进度款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），占总价款的[X]%。工程施工完成并经甲方初步验收合格后，甲方支付工程尾款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），占总价款的[X]%。乙方应在每次申请付款前向甲方开具合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限1.本工程自合同签订且甲方支付预付款之日起[开工日期]开始施工，预计于[竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。2.乙方应按照经甲方确认的施工进度计划组织施工，确保各阶段工作按时完成。如因乙方原因未能按时完工，每逾期一天，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。五、验收标准及方式1.验收标准本工程的验收应按照国家现行的相关施工质量验收规范及本合同约定的改造要求进行。改造后的水暖系统应能正常运行，满足甲方日常生活用水需求，暖气系统应能有效提升室内温度至[具体温度标准]。管道无渗漏，设备运行正常，各项性能指标符合设计要求和产品质量标准。2.验收方式工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交验收申请，并提供完整的施工资料（包括但不限于材料设备清单、产品质量证明文件、施工记录、调试报告等）。甲方在接到乙方验收申请后，应在[X]天内组织验收。验收合格后双方签署验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求限期整改，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。六、质保期1.本工程质保期为自验收合格之日起[质保期时长]年/月。2.质保期内，乙方应按照本合同约定履行免费维修和保养义务。如因乙方施工质量问题导致水暖系统出现故障或损坏,乙方应在接到甲方通知后[响应时间]小时内做出响应，并在[维修时间]天内完成维修工作。3.质保期届满后，甲方如需乙方继续提供维修服务，双方可另行协商签订服务协议，乙方应按照市场合理价格收取费用，并优先保障甲方需求。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程对应的款项及违约金。因甲方原因导致乙方无法正常施工或延误工期的，甲方应承担相应的损失赔偿责任，包括但不限于乙方的窝工损失、设备材料闲置损失等。窝工损失按照乙方每日实际发生的人工费用及设备租赁费用计算；设备材料闲置损失按照设备材料的采购价格及租赁费用乘以闲置天数计算。具体计算方式为：窝工损失=每日人工费用×窝工天数+每日设备租赁费用×窝工天数；设备材料闲置损失=设备材料采购价格×闲置天数+设备材料租赁费用×闲置天数。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准施工，应负责无偿返工直至达到质量要求，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。损失赔偿范围包括但不限于甲方因水暖系统故障导致的财产损失、人身伤害赔偿费用、因维修或重新改造产生的费用等。具体赔偿金额根据实际损失情况进行评估确定，评估费用由责任方承担。若乙方未按照合同约定的工期完成施工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九