建设工程预付款支付担保协议

建设工程预付款支付担保协议建设工程预付款支付担保协议甲方（发包人）：________________________统一社会信用代码：____________________地址：________________________法定代表人/授权代表人：________联系电话：________乙方（承包人）：________________________统一社会信用代码：____________________地址：________________________法定代表人/授权代表人：________联系电话：________丙方（担保人）：________________________（注：若为银行，需列明银行全称；若为担保公司，需列明资质编号）统一社会信用代码：____________________地址：________________________法定代表人/授权代表人：________联系电话：________鉴于1.甲方与乙方已于____年__月__日签订《建设工程施工合同》（合同编号：________，以下简称“主合同”），约定甲方就【工程名称：________；工程地点：________】向乙方支付工程预付款（以下简称“预付款”）；2.主合同第__条约定：“甲方应于乙方提交符合要求的预付款支付担保后__日内，支付预付款人民币____元（大写：________）”；3.乙方申请丙方为其履行主合同项下预付款返还义务提供连带责任保证担保，丙方同意出具本担保协议；4.三方经平等协商，达成如下一致，以资共同遵守。第一条担保主债权本协议担保的主债权为：甲方依据主合同向乙方支付的预付款本金人民币____元（大写：________），及因乙方违约产生的利息、违约金、赔偿金、甲方实现债权的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等）。第二条担保方式丙方为乙方提供连带责任保证担保，即若乙方未按本协议及主合同约定履行预付款返还义务，甲方有权直接要求丙方在担保范围内承担全部清偿责任，丙方不得主张先诉抗辩权。第三条担保范围1.预付款本金及自甲方支付之日起至乙方实际返还之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算的利息；2.乙方因挪用预付款、未按进度抵扣等违约行为产生的违约金（按日万分之五计算）；3.甲方为实现债权支出的全部费用（含律师费、诉讼费、保全费、公告费等）；4.主合同约定的其他应由乙方承担的赔偿责任。第四条担保期限1.担保期限自甲方首次支付预付款之日起，至乙方按主合同约定完成预付款抵扣完毕之日起3个月止；2.若乙方未按主合同约定抵扣预付款，或工程停工（非甲方原因）导致预付款无法抵扣，担保期限自动延续至乙方全部返还预付款及相关费用之日止；3.甲方在担保期限内未向丙方主张权利的，丙方担保责任自动免除。第五条各方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：（1）有权核查乙方预付款使用情况，要求乙方提供资金使用凭证（如材料采购合同、设备租赁发票、工资发放记录等）；（2）若乙方挪用预付款、未按进度抵扣或出现其他违约情形，有权暂停支付后续工程款，并要求乙方5日内返还预付款；（3）乙方违约时，有权直接向丙方主张担保责任，丙方不得拒绝；（4）有权将本协议项下权利转让给第三方（需书面通知丙方）。2.义务：（1）在乙方提交本担保协议及主合同约定的其他文件后__日内，足额支付预付款；（2）按主合同约定及时抵扣预付款，不得无故拖延；（3）收到乙方返还的预付款后3日内，出具收款凭证并通知丙方。（二）乙方权利义务1.权利：（1）按主合同约定领取预付款；（2）对甲方违规扣减预付款的行为提出异议。2.义务：（1）预付款仅用于本工程的材料采购、设备租赁、人员工资等直接相关费用，不得挪作他用（如投资其他项目、偿还其他债务等）；（2）按主合同约定的进度（如工程进度款支付达到__%时开始抵扣，分__次抵扣完毕）返还预付款，每次抵扣金额不低于____元；（3）每月10日前向甲方提交预付款使用明细及凭证；（4）出现工程停工、经营困难等可能影响预付款返还的情形，需在3日内书面通知甲方及丙方；（5）违约时，承担本协议及主合同约定的全部责任。（三）丙方权利义务1.权利：（1）有权向甲方核查预付款支付情况，向乙方核查工程进度及预付款使用情况；（2）承担担保责任后，有权向乙方追偿全部代偿款项及利息（按代偿金额的日万分之五计算）；（3）若甲方未按主合同约定支付预付款，有权要求甲方承担相应责任。2.义务：（1）收到甲方书面索赔通知（需附乙方违约证明、索赔金额明细）后7日内，向甲方支付全部代偿款项；（2）不得因主合同无效、变更（未经丙方书面同意的除外）、甲方与乙方协商变更预付款金额等事由拒绝承担担保责任；（3）保持自身担保资质有效，若资质发生变化需在10日内书面通知甲方及乙方。第六条担保责任的承担1.触发条件：（1）乙方挪用预付款累计金额超过____元，或挪用时间超过15日；（2）乙方未按主合同约定抵扣预付款，逾期超过10日；（3）工程停工（非甲方原因）超过30日，未返还预付款；（4）乙方破产、清算、被吊销营业执照等丧失履约能力；（5）其他违反本协议或主合同约定导致甲方有权要求返还预付款的情形。2.承担方式：甲方以书面形式向丙方提交《索赔通知书》（附相关证明文件），丙方需在7日内将代偿款项支付至甲方指定账户（账户名：________；开户行：________；账号：________）。第七条违约责任1.甲方违约：逾期支付预付款的，每逾期1日按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金；若逾期超过30日，乙方有权暂停施工，甲方需承担停工损失。2.乙方违约：（1）挪用预付款的，每逾期1日按挪用金额的万分之五向甲方支付违约金，且甲方有权要求丙方代偿；（2）未按进度抵扣预付款的，每逾期1日按应抵扣金额的万分之五向甲方支付违约金；（3）出现违约情形未及时通知甲方及丙方的，需额外支付担保金额1%的违约金。3.丙方违约：未按约定履行担保责任的，每逾期1日按代偿金额的万分之五向甲方支付违约金；若逾期超过15日，甲方有权向丙方所在地法院申请支付令，或直接起诉并申请财产保全。第八条争议解决因本协议发生的争议，三方协商解决；协商不成的，提交本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决（注：建设工程纠纷适用专属管辖，需明确工程所在地）。第九条其他约定1.本协议自三方签字盖章之日起生效，有效期至丙方担保责任全部履行完毕之日止；2.本协议为主合同的从合同，主合同无效不影响本协议效力（除非主合同无效系因甲方过错导致）；3.本协议一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力；4.附件：《建设工程施工合同》复印件、丙方担保函（若为银行保函需提供原件）、预付款支付凭证（后续提供）。甲方（盖章）：________________________法定代表人/授权代表人（签字）：________日