下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工期合同罚款协议甲方:名称:法定代表人:地址:联系方式:乙方:名称:法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]签订了工期合同(合同编号:[工期合同编号]),为确保工程按时完成,明确双方在工期延误情况下的权利义务,经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方达成如下工期合同罚款协议:一、标的物或服务具体描述1.工程项目概况工程名称:[具体工程项目名称]工程地点:[详细工程地点]工程内容:[对工程具体施工内容进行详细描述,包括但不限于建筑结构、装修工程、设备安装等方面]2.工期要求计划开工日期:[具体年/月/日]计划竣工日期:[具体年/月/日]总工期天数:[X]天二、权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照工期合同约定的时间和质量标准完成工程。若乙方未能按时完成工程,甲方有权按照本协议约定要求乙方支付罚款。对乙方的施工进度、质量等情况进行监督检查。2.义务按照工期合同约定向乙方支付工程款项,但乙方存在工期延误等违约情形时,甲方有权根据本协议扣除相应款项。为乙方提供施工所需的必要条件,如施工现场的场地交付、施工用水用电接入等,但需符合合同约定的时间和标准。在乙方按照要求完成工程后,及时组织验收。(二)乙方权利义务1.权利要求甲方按照工期合同约定提供施工条件和支付工程款项。在施工过程中,因甲方原因导致工期延误或其他影响施工的情况,乙方有权要求顺延工期,并要求甲方承担相应责任。2.义务严格按照工期合同约定的时间、质量标准和施工规范进行施工,确保工程按时竣工。制定详细的施工进度计划,并提交给甲方备案。按照施工进度计划组织施工,合理安排人力、物力和财力资源,确保各阶段工期目标的实现。定期向甲方报告工程进度情况,遇有重大问题或可能影响工期的情况,及时通知甲方并采取有效措施解决。因乙方自身原因导致工期延误的,应承担本协议约定的罚款责任,并采取积极措施赶工,尽量减少对工程整体进度的影响。三、工期延误的认定及罚款标准(一)工期延误的认定1.乙方未能在工期合同约定的竣工日期前完成工程,即构成工期延误。2.因不可抗力或甲方原因导致工期延误的,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明文件,经甲方确认后,工期相应顺延。3.乙方在施工过程中,因自身原因导致工程停工、窝工累计超过[X]小时的,视为工期延误。(二)罚款标准1.每延误一天,乙方应按照工程总造价的[X%]向甲方支付罚款。2.若工期延误超过[X]天,乙方除应按照上述标准支付罚款外,还应承担因工期延误给甲方造成的一切损失,包括但不限于甲方因此支付的额外费用、甲方预期可得利益的损失等。3.乙方在支付罚款后,仍应继续履行工期合同,完成工程施工。四、罚款的支付方式及时间1.乙方应在接到甲方发出的工期延误通知后的[X]个工作日内,向甲方支付第一期罚款。罚款金额按照延误天数计算,计算公式为:罚款金额=工程总造价×[X%]×延误天数。2.此后,乙方应每周向甲方报告工期延误的情况,并根据延误天数累计计算罚款金额,在报告后的[X]个工作日内支付相应罚款。3.若工期延误超过[X]天,乙方应在工期延误达到[X]天的次日起[X]个工作日内,一次性支付全部罚款及因工期延误给甲方造成的损失赔偿款。五、违约及争议解决(一)违约责任1.若甲方未按照工期合同约定支付工程款项或提供施工条件,导致乙方工期延误的,甲方应承担相应责任,乙方有权要求顺延工期,并要求甲方赔偿因此造成的损失。2.若乙方未按照本协议约定支付罚款或承担因工期延误给甲方造成的损失,甲方有权从应付乙方的工程款项中扣除相应金额,不足部分乙方应另行支付。乙方逾期支付罚款或损失赔偿款的,每逾期一天,应按照未支付金额的[X%]向甲方支付违约金。3.任何一方违反本协议其他条款约定的,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。(二)争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜,可由双方另行签
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 青霉素皮试过敏的急救护理
- 企业新年晚会致辞4篇
- 2026年及未来5年市场数据中国高铬球行业发展前景预测及投资战略数据分析研究报告
- 制造业绿色供应链管理中的环境风险识别与防控策略研究与应用教学研究课题报告
- 金融行业客服面试题与解答指南
- 人力资源服务专员绩效考核试题
- 2025陕西空天动力试验科技有限责任公司招聘(25人)笔试参考题库附带答案详解(3卷合一版)
- 阿里巴数据分析实习生面试题集
- 销售总监领导力测试与面试题库含答案
- 2025辽宁交投集团所属辽宁交投养护工程有限责任公司拟聘人员笔试参考题库附带答案详解(3卷)
- 1688采购合同范本
- 购买铁精粉居间合同范本
- GB/T 29730-2025冷热水用分集水器
- 污水厂安全知识培训
- (2025年标准)存单转让协议书
- 医学科研诚信专项培训
- 电力通信培训课件
- 第五版FMEA控制程序文件编制
- 药物致癌性试验必要性指导原则
- 软骨肉瘤护理查房
- 高级生物化学知识要点详解
评论
0/150
提交评论