2026年设备监理师考试题库500道及参考答案【综合卷】

2026年设备监理师考试题库500道第一部分单选题(500题)1、设备监理服务质量标准不包括()。

A.服务规范

B.服务提供规范

C.服务质量控制规范

D.服务绩效评价规范

【答案】：D2、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

【答案】：B3、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B4、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】：B5、下列指标中，一般常用于评价不能够或者不需要修理的产品的是()。

A.使用寿命

B.有效度

C.可靠度

D.MTBF

【答案】：C6、下列关于设备工程监理定位的表述，正确的是()。

A.设备监理单位依据与委托方签订的监理合同提供服务

B.设备监理单位可以直接进行设备的设计工作

C.设备监理单位可以直接进行设备的安装和调试工作

D.设备监理方可以替代委托方的工作

【答案】：A7、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C8、设备工程投资分析应以设备工程()为基础。

A.全寿命费用

B.建设阶段的费用

C.设备购置费用

D.运营费用

【答案】：A9、()工作贯穿于合同签订后直到设备、散材制造完工，并具备进行出厂检验条件的全过程。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：C10、正常情况下，在设备工程监理现场有权签发暂停令的是()。

A.专业监理工程师

B.注册监理工程师

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

【答案】：C11、工作上不负责任属于()风险因素。

A.道德

B.心理

C.社会

D.客观

【答案】：A12、某产品共有五个零件，功能分别为F1、F2、F3、F4、F5，用强制确定法确定零件功能评价系数时，其功能得分分别为3、5、4、1、2，则F2的功能评价系数为()。

A.0.13

B.0.20

C.0.27

D.0.33

【答案】：D13、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决

【答案】：D14、某项目检查期间的挣值为90万元，计划价值为120万元，实际成本为100万元。下列关于项目绩效指数的说法，正确的是()。

A.进度绩效指数(SPI)为0.75，表示进度提前

B.进度绩效指数(SPI)为1.33，表示进度延误

C.成本绩效指数(CPI)为0.9，表示成本超支

D.成本绩效指数(CPI)为1.1，表示成本超支

【答案】：C15、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，必须()。

A.将各条关键线路的总持续时间压缩同一数值；

B.压缩所需资源总量最少的一条关键线路；

C.压缩其中一条关键线路的总持续时间；

D.分别将各条关键线路的总持续时间压缩不同的数值。

【答案】：A16、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C17、承担设备工程监理任务时，设备工程监理人员应承诺并书面保证的内容不包括()。

A.与被监理任务无任何商业关系

B.未曾与被监理方发生聘用合同关系或已解除聘用合同关系已连续一段时间

C.与被监理单位的直接责任人无亲属关系

D.服务期后不受聘于被监理方

【答案】：D18、评价管理组织是否优化的基本指标是()。

A.功能完备、协调运行

B.低成本、高效率

C.专门化、职能关系协调

D.跨度最佳

【答案】：B19、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A.国务院

B.国家质量监督检验检疫总局

C.卫生部

D.国家工商总局

【答案】：B20、项目所创造的产品、服务或成果一般不具有临时性，大多数项目都是为了创造()的结果。

A.一次性

B.持久性

C.临时性

D.周期性

【答案】：B21、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14

【答案】：B22、项目时间管理的各个子过程中，在制订项目进度计划前进行的工作不包括()。

A.排列活动顺序

B.估算活动持续时间

C.估算活动资源

D.控制进度

【答案】：D23、检验是产品形成过程中重要的质量保证措施，下列检验中最重要的是()。

A.进货检验

B.首件检验

C.巡回检验

D.最终检验

【答案】：D24、检验指导书是指导检验人员实施检验操作的文件。它是()的细化。

A.程序

B.质量计划

C.检验规程

D.检验计划

【答案】：C25、设备制造商策划和编写制造工艺方案，常采用()方法。

A.劣质成本分析(COPQ)

B.过程改进模式(DMAIC)

C.潜在失效模式及后果分析(FMEA)

D.质量管理工作循环(PDCA)

【答案】：C26、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理

【答案】：B27、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地

【答案】：C28、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人

【答案】：B29、对设备运输过程的监理，包括按照()，拟订运输计划等。

A.设备运输合同

B.设备安装合同

C.设备监理合同

D.项目合同和采购进度计划

【答案】：D30、()是组织开展职业健康安全管理工作的准则。

A.制定职业健康安全目标

B.制定职业健康安全方针

C.制定职业健康管理方案

D.确定组织机构和职责

【答案】：B31、设备的经济寿命是指()。

A.设备从投入使用开始，到因物质磨损而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间

B.设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间

C.设备按财税部门的规定，把设备价值折旧至等于其残值所经历的时间

D.设备从开始使用，到其再继续使用从经济上变得不合理所经历的时间

【答案】：D32、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润

【答案】：C33、质量管理八项原则中，()是质量管理的首要原则。

A.以顾客为关注焦点

B.全员参与

C.持续改进

D.领导作用

【答案】：A34、某承包商从一生产厂家购买了相同规格的大批预制构件，进场后码放整齐。对其进行进场检验时，为了使样本更有代表性宜采用()的方法。

A.全数检验

B.分层抽样

C.简单随机抽样

D.等距抽样

【答案】：B35、设备从投入使用开始，到因物质磨损而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间，被称为设备的()。

A.技术寿命

B.物理寿命

C.经济寿命

D.无形寿命

【答案】：B36、在资源有限-工期最短优化中，在超过资源限量的时段，应将()，以减少该时段每天资源需要用量。

A.最迟开始时间最大的工作移到最早完成时间最小的工作之后

B.最迟开始时间最小的工作移到最早完成时间最大的工作之后

C.最迟开始时间最大的工作移到最早完成时间最大的工作之后

D.最迟开始时间最小的工作移到最早完成时间最小的工作之后

【答案】：A37、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.造成工程暂停的责任方

【答案】：C38、根据一般设备制造过程监理工作流程，在编制监理规划后和监理交底之前需要完成的任务是()。

A.编制工艺方案和试验方案

B.审查工艺方案和试验方案

C.整理监理资料

D.签订监理合同

【答案】：B39、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，()差距是主要的质量差距。

A.服务规划

B.服务认知

C.服务提供

D.服务感知

【答案】：D40、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

【答案】：D41、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A.竣工时间

B.费用

C.费用和利润

D.竣工时间、费用和利润

【答案】：C42、下列关于项目控制方法的说法，正确的是()。

A.采用被动控制方法时，应首先收集实际数据

B.偏差分析是主动控制的基本步骤之一

C.主动控制可以预防偏差出现

D.前馈控制属于被动控制

【答案】：C43、.某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加()倍。(已知n=0.6，f=1.1)

A.1.13

B.1.53

C.2.13

D.2.53

【答案】：B44、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。

A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满

B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满

C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】：B45、设备工程投资的全寿命费用曲线中，费用最高点所在阶段是()。

A.决策阶段

B.设计阶段

C.制造阶段

D.运转阶段

【答案】：C46、项目监理机构本身的组织主要是一个()问题。

A.目标落实

B.团队建设

C.项目经理选择

D.个人能力建设

【答案】：B47、根据《设备监理管理暂行办法》，具体负责设备监理活动管理的部门是()。

A.国家发展和改革部门

B.司法行政管理部门

C.国家质量监督检验检疫部门

D.全国设备工程监理行业自律组织

【答案】：C48、承接工程设计任务时，()工程设计行业资质单位承担相应行业中、小型建设项目的工程设计任务，地区不受限制。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.丁级

【答案】：B49、设备进场报审表主要用于()。

A.施工机械的验证

B.施工安装机械的验证

C.安装制造中承包商的施工机械的验证

D.安装调试中承包商的施工机械的验证

【答案】：D50、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】：C51、在某设备工程安装调试过程中，遇到异常恶劣气候，导致非关键路线上的某工序延误，并增加了费用，但并没影响关键线路，则承包商()。

A.只能索赔工期

B.对工期和费用都可索赔

C.只能索赔费用

D.对工期和费用均不可索赔

【答案】：D52、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗

【答案】：D53、在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作()。

A.结束与紧后工作开始之间的时距最小

B.与其紧前工作之间的时间间隔为零

C.与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

【答案】：D54、对设备进行检查验收时，一般通用或小型设备试车不合格则不能投入使用，应由()组织相关部门研究处理。

A.建设单位

B.设计单位

C.设备供应单位

D.监理单位

【答案】：A55、采用成本加固定百分比酬金合同，酬金一般按()的固定百分比计算。

A.实际发生的成本

B.估算工程成本

C.报价成本

D.限额成本

【答案】：A56、()要对整个服务项目过程活动予以识别.确定并提出规范要求作为行动准则，用于指导和规范一类项目监理服务提供。

A.服务规范

B.服务提供规范

C.服务质量控制规范

D.服务测量规范

【答案】：B57、组织流水施工时，流水步距是指()。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔

D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔

【答案】：C58、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件

【答案】：A59、()是项目管理的职能之一，是项目管理的基础。

A.项目计划

B.项目组织

C.项目控制

D.项目沟通

【答案】：A60、在机会研究阶段，投资估算误差范围为()。

A.±30%

B.±20%

C.±10%

D.±5%

【答案】：A61、失效模式及影响分析的流程步骤中，首要步骤是()。

A.描述产品或过程

B.定义功能

C.识别潜在失效

D.确定原因并归类

【答案】：A62、注册设备监理师在国内外公开发行出版物或设备工程监理行业专业刊物上作为主要撰写人发表学术文章()篇及以上，可视为完成当年继续教育选修学时。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B63、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C64、出厂前装配不合格的小型设备，不得进行()。

A.开箱检查

B.整机检验

C.专业检验

D.方案验收

【答案】：B65、依据《评标委员会和评标方法暂行规定》，属于初步评审内容的是()。

A.投资环境评审

B.商务性评审

C.招标文件评审

D.融资方案评审

【答案】：B66、下列设备工程监理资料中，不属于设备工程制造、安装、调试过程的文件是()。

A.定位测量资料

B.可行性研究报告

C.设备制造、安装材料的试验记录

D.技术措施、安全措施和环境保护措施

【答案】：B67、设备工程投资分析应以()为基础。

A.设备工程投资

B.工程造价

C.全寿命周期费用

D.工程投资

【答案】：C68、设备监理单位属于独立的社会()机构，与行政机关无行政隶属关系或其他经济利益关系。

A.咨询服务

B.代理服务

C.托管服务

D.中介服务

【答案】：D69、ISO9000族标准，主要根据质量体系和产品要求的不同性质把质量管理体系要求与产品要求加以区分。下列标准中，属于质量管理体系要求的是()。

A.ISO9004

B.ISO9001

C.OHSAS18000

D.ISO14000

【答案】：B70、对设备监理机构资格进行核准，颁发《设备工程监理单位资格证书》是()的职责。

A.国家质检总局和国家发改委

B.国务院有关管理部门或有关行业管理部门

C.国家质检总局和国家人事部

D.全国设备工程监理行业自律组织

【答案】：A71、以下对风险的表述中，错误的是()。

A.风险是与人类活动相生相伴的，风险无处不在

B.风险是一种潜在的可能性，是一种客观存在，人们事前无法确认其在何时何地发生

C.工程程中定义的风险也有积极的一面

D.事件或活动的后果与事前的预期偏离越大，风险就越大

【答案】：C72、在组织中起到上传下达、协调沟通、执行控制作用的组织层次是()。

A.决策层

B.协调层

C.操作层

D.执行层

【答案】：B73、设备工程项目风险按其后果分类，可划分为纯风险和()。

A.政治风险

B.自然风险

C.特殊风险

D.投机风险

【答案】：D74、设备监理服务质量指数的组成不包括()指数。

A.过程

B.满意度

C.能力

D.绩效

【答案】：B75、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】：A76、监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指()。

A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

B.协调合同工期与进度计划之间的关系

C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工

【答案】：D77、根据价值工程理论，产品全寿命周期成本是指()。

A.生产全过程发生的全部费用

B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和

C.从研制、生产到销售、使用的全过程发生的全部费用

D.产品使用费用

【答案】：C78、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的

【答案】：B79、()应是质量功能展开项目的研究重点。

A.分析产品质量可行性

B.分析产品功能构成

C.分析顾客的需求

D.分析质量展开成本

【答案】：C80、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B81、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标

【答案】：A82、下列资料中，属于设备工程监理依据类合同文件的是()。

A.设备监理质量计划

B.合同双方会议纪要

C.监理单位的监理报告

D.现场监理的见证记录

【答案】：B83、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同

【答案】：B84、在设备采购评标中，经评审的最低投标价法是按照评审程序，经初审后，以()作为中标的主要条件。

A.最低投标价

B.交货期短

C.合理低标价

D.设备质量

【答案】：C85、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D.安全生产主管部门

【答案】：A86、失效模式的影响分析(FMEA)有三种基本形式，即设计失效模式及影响分析、过程失效模式及影响分析和()模式及影响分析。

A.部件失效

B.组件失效

C.运行原理失效

D.系统失效

【答案】：D87、对设备工程设计质量进行控制时，通常要编制()文件，以作为设计管理和控制的重要文件。

A.设计输入

B.设计计划

C.设计评审

D.设计验证

【答案】：B88、资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司

【答案】：C89、开展设备工程监理工作的前提条件是设备工程监理单位()。

A.编制完成质量工作计划

B.进行全面的合同分析

C.完成与被监理方的合同交底

D.与委托方订立监理合同

【答案】：D90、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。

A.承包商

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表

【答案】：A91、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是()条款。

A.不可抗力

B.索赔

C.风险与保险

D.竣工结算

【答案】：A92、确定和细化项目或项目阶段的目标是项目管理中的()过程组的工作。

A.启动

B.规划

C.执行

D.收尾

【答案】：B93、在一些大型复杂设备的质量形成过程中，由于某个环节或某个零部件质量失控，就有可能导致质量问题，甚至酿成质量事故。这是质量影响因素的()，它直接导致了质量的波动性。

A.协作广泛性

B.多样性

C.协调性

D.隐蔽性

【答案】：B94、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人的宅基地使用权

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

【答案】：A95、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。

A.工程师

B.承包商

C.业主

D.保安公司

【答案】：B96、设备监理合同是建设项目的项目法人或建设单位与设备监理单位就设备监理签订的合同。监理合同是一种()。

A.技术合同

B.管理合同

C.委托合同

D.承包合同

【答案】：C97、()是指由一位评价人，多次使用一种测量仪器，测量同一零件的同一特性时，获得的测量值变差或在固定和规定测量条件下连续(短期)试验的变差。

A.重复性

B.再现性

C.精密度

D.准确度

【答案】：A98、属于与项目建设有关的其他费用的是()。

A.企业管理费

B.施工企业临时设施费

C.检验试验费

D.工程保险费

【答案】：D99、在监理计划编写完成后，需要进行的下一步工作是()。

A.评审

B.签字批准

C.调整修改

D.执行

【答案】：A100、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B101、监理工程师对施工进度控制的工作细则中所包括的内容有()。

A.明确划分施工段的要求

B.工程进度款支付的时间与方式

C.进度检查的周期与进度报表的格式

D.材料进场的时间与检验方式

【答案】：C102、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】：C103、国际上常见的工程担保种类中，担保金额最大是()。

A.投资担保

B.履约担保

C.维修担保

D.进口物资税担保

【答案】：B104、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A105、按照我国现行的设备工程监理管理体制，下列工作属于国家发展改革部门与国家质检部门共同职责的是()。

A.委托中国设备监理协会对设备工程监理单位资格和设备监理师执业资格进行管理

B.负责统一管理全国注册设备监理师的继续教育工作

C.会同人力资源社会保障部门组织实施注册设备监理师执业资格的认定工作

D.会同人力资源社会保障部门颁发《注册设备监理师执业资格证书》

【答案】：A106、《设备监理管理暂行办法》要求对()设备的设计、采购、制造、安装、调试等过程的质量、进度和投资等实施监督。

A.所有

B.重要

C.民用

D.核心

【答案】：B107、专业监理工程师的职责包括()。

A.签发工程暂停令

B.主持整理全部设备监理资料

C.撰写设备监理报告

D.审核工程计量数据和原始凭证

【答案】：D108、建设工程投资中的积极投资部分是指()。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费‘

C.工程建设其他费

D.固定资产投资方向调节税

【答案】：B109、()初步确定了设计方案，其后的研制开发工作就是不断完善、细化各项工作。

A.产品研发质量屋

B.产品策划质量屋

C.产品设计质量屋

D.产品分析质量屋

【答案】：B110、建立设备工程项目信息管理系统的主体是()。

A.政府主管部门

B.项目组织

C.总监理工程师

D.项目信息管理部负责人

【答案】：B111、根据《注册设备监理师继续教育暂行办法》规定，注册设备监理师在注册有效期内应接受继续教育的累计时间每年不少于()学时。

A.20

B.40

C.60

D.80

【答案】：B112、在设计策划过程中，评审后的初步方案应提交()审核并作为设计计划的基础。

A.业主

B.设计承包商

C.总监理工程师

D.设备监理工程师

【答案】：D113、下列关于信息的表述中，错误的是()。

A.信息收集是信息处理的第一个环节

B.只有经过加工的信息才能符合不同层次设备工程管理的要求

C.信息收集、加工、整理的目的是存储信息

D.信息的计算机处理方式需要建立统一数据库

【答案】：C114、设备监理工程师应及时向政府质量监督人员反映实际的真实的情况，接受质量监督人员的()。

A.领导

B.指导

C.审查

D.帮助

【答案】：B115、下列设备工程监理单位的资格管理审批程序正确的是()。

A.提交申请材料，由有关单位受理，依次进行现场评审、见证评审、文件评审，最后经核准并公告

B.乙级设备工程监理单位资格申请向国务院有关管理部门或省、自治区、直辖市质量技术监督提交资料并由其受理，经中国设备监理协会评审，由国家质检总局和发改委共同核定

C.先由有关单位接受申请要求，审查申请单位资格，再提交有关资料，由中国设备监理协会组织专家进行评审，并组织技术委员会由作出评审结论意见上报，由国家质检总局和发改委共同核定

D.由中国设备监理协会组织进行评审，由国家质检总局最终核准，由国家发改委颁发设备工程监理单位资格证书

【答案】：B116、使用工程完工报验单向监理方报验()。

A.是正式验收，可以代替业主的最终验收

B.是正式验收，但不代替业主的最终验收

C.是一种预验收，但可以代替业主的最终验收

D.是一种预验收，不可以代替业主的最终验收

【答案】：D117、在进度调整过程中，要想缩短总工期，则()。

A.可以不压缩关键工作的持续时间

B.必须压缩关键工作的持续时间

C.必须调整工作间的逻辑关系

D.应该压缩所有工作的持续时间

【答案】：B118、下列选项中，不属于常用的提高产品可靠性技术的是()。

A.冗余技术

B.预应力筛选

C.降负荷使用

D.风险应对措施制定

【答案】：D119、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行

【答案】：A120、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。

A.一般保证

B.保证人要求的方式

C.债权人要求的方式

D.连带责任保证

【答案】：D121、根据《设备监理单位资格管理办法》(国家质检总局令第28号)，乙级设备监理单位可监理《设备工程监理单位资格证书》中规定的()。

A.一、二类设备工程中的所有设备

B.二类设备工程的重要设备工程，或一类设备工程中专项设备工程

C.二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中专项设备工程

D.三类设备工程的所有设备工程，或一、二类设备工程中的专项设备工程

【答案】：C122、1996年3月实际完成的某土方工程按1995年5月签约时的价格计算工程价款为10万元，该工程的固定系数为0.2，各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了10%外都未发生变化，人工费占调值部分的50%，按调值公式法完成的该土方的工程应结算的工程款为()万元。

A.10.5

B.10.4

C.10.3

D.10.2

【答案】：B123、下列关于组织结构的说法，错误的是()。

A.组织结构是指为了完成特定目标而设置的人的职务及其关系的结构

B.组织结构是组织系统内的组成部分与外部环境之间关系的框架

C.组织结构是组织内部结构要素相互作用的联系方式或形式

D.组织结构是组织内的构成部分所规定的关系形式

【答案】：B124、设备工程监理服务提供过程也是监理服务项目()过程。

A.执行

B.监督

C.管理

D.验证

【答案】：C125、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作

【答案】：C126、在设备工程项目中，按规定支付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费用应计入()。

A.引进技术和进口设备其他费

B.建设单位管理费

C.设备安装工程费

D.进口设备购置费

【答案】：A127、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。

A.产品责任的诉讼时效期间为1年

B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失

C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任

D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

【答案】：C128、实现目标过程的管理，首先进行的是()。

A.高层管理预定目标

B.确立下级目标

C.要向下级通报进度

D.定期检查

【答案】：D129、重要设备工程监理服务一般应采用公开招标和()两种方式确定监理单位。

A.评议招标

B.邀请招标

C.直接委托

D.保密招标

【答案】：B130、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由()发布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国家技术监督局

C.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D.工商管理部门

【答案】：C131、由实施组织根据组织原则和资源优化配置原则决定工作间的先后顺序称为()。

A.逻辑关系

B.工艺关系

C.组织关系

D.工作关系

【答案】：C132、项目管理的成败，在很大程度上取决于()的能力。

A.总监理工程师代表

B.项目经理

C.团队成员

D.设备监理工程师

【答案】：B133、行政纠纷的处理方式不包括()。

A.听证

B.复议

C.和解

D.诉讼

【答案】：C134、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。

A.工程师

B.工程师助手

C.雇主

D.雇主代表

【答案】：C135、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排

【答案】：A136、价值工程的三个基本要素是价值、功能和()。

A.生产研制成本

B.经营使用成本

C.寿命周期成本

D.质量成本

【答案】：C137、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效

【答案】：A138、不能用于寿命期相等的互斥方案优选的是()。

A.增量净现值法

B.增量内部收益率法

C.净现值法

D.内部收益率法

【答案】：D139、开展设备工程监理工作，实际操作过程中更为适宜的顺序应是()。

A.承包合同在前，监理合同在后

B.监理合同、承包合同同时签订

C.监理合同在前，承包合同在后

D.承包合同签订5日内签订监理合同

【答案】：C140、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行

A.原价格

B.新价格

C.原价和新价的平均价格

D.当地市场价格

【答案】：B141、关于故障树的以下说法，错误的是()。

A.每一个逻辑门都要有明确的结果事件

B.两个事件可以形成不经任何逻辑门的事件串。

C.同一共同事件可能在故障树的不同分支上出现，必须有相同的事件编号

D.同一共同事件不是底事件，必须用相似的转移符号进行简化

【答案】：D142、设备工程监理具有公正性。公正性的前提是()。

A.规范性

B.专业性

C.独立性

D.独特性

【答案】：C143、下列选项中，不属于八项质量管理原则的是()。

A.提高质量标准

B.持续改进

C.领导作用

D.全员参与

【答案】：A144、根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时

【答案】：B145、投标文件一般包括综合说明及附件.监理大纲.报价表等内容。综合说明是响应招标文件规定的()中所有要求的陈述。

A.投标人须知

B.任务大纲

C.评标办法和标准

D.主要合同条件

【答案】：A146、设备监理单位应公平地对待其他()，应倡导“以质量为基础选择设备监理服务”的原则，不得故意或无意地损害其名誉和利益。

A.设备监理单位

B.建设监理单位

C.建设单位

D.承包商

【答案】：A147、下列关于组织协调层管理部门的说法，正确的是()。

A.组织协调层的设计要坚持最佳跨度原则

B.组织协调层和操作层只有命令直接传递关系

C.组织协调层的管理部门不包括直接指挥部门

D.组织协调层是组织完成目标的工作前线

【答案】：A148、在同一建设项目中，设备工程监理与建设监理的()是相同的。

A.工作内容

B.工作性质

C.工作方法

D.工作进度

【答案】：B149、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权

【答案】：A150、主持整理监理资料属于()的职责。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.专业监理工程师助理

D.总监理工程师代表

【答案】：B151、ISO9000：2000中“明示的，通常隐含的或必须履行的需求和期望”被称为()。

A.特性

B.服务

C.要求

D.过程

【答案】：C152、某工程l年建成并投产，寿命期为10年，每年净收益2万元，按10%折现率计算，恰好能在寿命期内把初始投资全部回收，则该项目的初始投资为()万元。

A.20

B.18.42

C.12.29

D.10

【答案】：C153、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%

【答案】：A154、根据委托，受理甲级设备监理机构资格申请的是()。

A.省级质量监督部门

B.国家质检总局

C.中国设备监理协会

D.国家发展和改革委员会

【答案】：C155、()分为有放回抽样、无放回抽样。

A.二次抽样

B.多次抽样

C.计数抽样检验

D.计件抽样检验

【答案】：A156、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.双方约定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C157、根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》，我国对设备监理行业实行()。

A.注册资格制度

B.行政资格制度

C.执业资格制度

D.市场资格制度

【答案】：C158、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。

A.道德关系

B.权利义务关系

C.人际关系

D.民事关系

【答案】：B159、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A160、设备工程临理机构组织建设不受监理单位自身制约和限制的内容有()。

A.监理机构的工作目标

B.监理单位领导的偏好

C.监理任务的分配

D.监理单位自身的组织结构形式

【答案】：C161、组织设计原则中的职能分工原则是为了提高各管理职能的强度和()。

A.工作效率

B.工作压力

C.保证政令畅通

D.加强管理组织的凝聚力

【答案】：A162、参与设备(或)工程项目的完工验收，并提出监理验收意见，属于设备()过程规定的工作内容。

A.设计

B.制造

C.安装

D.调试验收

【答案】：D163、按风险影响的范围不同，项目风险可分为()。

A.纯风险和投机风险

B.独立风险和非独立风险

C.基本风险和特殊风险

D.可管理风险和不可管理风险

【答案】：C164、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。

A.全部使用国有资金投资的项目

B.部分使用国有资金投资的项目

C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目

D.使用外国政府贷款的项目

【答案】：C165、当利用S曲线比较法将实际进展情况与计划S型曲线进行比较时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S型曲线的垂直距离表示()。

A.工程实际进度拖后的时间

B.工程实际进度拖后的任务量

C.工程实际进度超前的任务量

D.工程实际进度超前的时间

【答案】：C166、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期

【答案】：A167、设备监理与建设监理最主要的区别是监理的()不同。

A.内容

B.方法

C.对象

D.性质

【答案】：C168、在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现某工作进度拖延，已超过该工作的自由时差，则()。

A.不影响其后续工作和工程总工期

B.不影响其后续工作，但影响工程总工期

C.影响其后续工作，且可能影响工程总工期

D.影响其后续工作和工程总工期

【答案】：C169、职能制企业组织结构的长处是()。

A.机构简单、组织稳定、专业化程度高

B.防止产生多源指令、组织稳定、专业化程度高

C.机构简单、有利于实施团队建设、专业化程度高

D.机构稳定、专业化程度高、防止产生多源指令

【答案】：A170、下列关于组织概念的说法，错误的是()。

A.组织是为特定目标而存在的

B.组织通过专业分工和协作来实现目标

C.组织是人组成的集合

D.组织是封闭系统

【答案】：D171、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A.合同成立

B.合同签订

C.合同生效

D.违反约定

【答案】：D172、在费用偏差产生的原因中，属于业主方面的原因是()。

A.自然因素

B.法律法规变化

C.投资规划不当

D.施工质量事故

【答案】：C173、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。

A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润

B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润

C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】：A174、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化

【答案】：A175、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前

【答案】：A176、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理

【答案】：B177、通常，工程担保中担保金额最大的是()担保。

A.投标

B.履约

C.预付款

D.维修

【答案】：B178、12%人可向甲、乙两家银行申请贷款，到期一次性偿还本息。甲银行贷款年利率12%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率13%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为()。

A.12%

B.12.55%

C.13%

D.13.42%

【答案】：B179、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。

A.设备的购买价格

B.设备的残值

C.设备的全部重置成本

D.设备的制造成本

【答案】：C180、工期固定一资源均衡优化是在网络计划工期不变的条件下，通过调整网络计划中()，使资源消耗尽可能达到均衡。

A.工作间的逻辑关系

B.非关键工作的开始时间

C.非关键工作的持续时间

D.资源的需求总量

【答案】：B181、监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指()。

A.协调合同工期与进度计划之间的关系

B.编制进度控制工作细则

C.及时办理工程进度款支付手续

D.建立工程进度报告制度

【答案】：D182、项目信息足与项目有联系的各种信息。下列对项目信息的表述，错误的是()。

A.项目信息可以有多种表现形式

B.为保证信息传递平衡，应考虑延长信息的传递路径

C.项目信息量并非越多越好

D.项目信息可以被多次使用和开发

【答案】：B183、某设备安装工程9月份拟完工程计划支出8万元，已完工程计划支出5万元，已完工程实际支出10万元，则该设备安装工程9月份的费用绝对偏差和相对偏差分别为()。

A.2万元；40％

B.3万元：60％

C.5万元；100％

D.-3万元；-37.5％

【答案】：C184、某项目进展到一半时，累计实际成本(AC)为200万元，挣值(EV)为220万元，完工预算(BAC)为450万元，假设项目将按预算单价完成ETC工作，则项目完工估算为()万元。

A.230

B.250

C.430

D.470

【答案】：C185、在某设备安装工程网络计划中，已知某工作的自由时差为2天，总时差为5天，设备监理工程师在检查进度时发现该工作总时差变为-1天，则说明该工作实际进度比计划进度拖后()天。

A.1

B.3

C.6

D.8

【答案】：C186、建立故障树时，在确定顶事件之前，应该做的工作是()。

A.定量计算

B.故障因果关系分析

C.简化系统

D.自上而下逐级建立故障树

【答案】：B187、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除

【答案】：A188、某产品的实际成本为5000元，由六个零部件组成，其中一个零部件的实际成本为880元，功能评价系数为0.210，则该零部件的价值系数为()。

A.0.836

B.0.908

C.1.193

D.1.237

【答案】：C189、某设备工程工作的乐观估计时间为3周，可能估计时间为7周，悲观估计时间为11周，该工作的期望完成时间应为()周。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】：C190、下列关于流通合格率(RTY)的说法，错误的是()。

A.是指每个过程中首批生产合格产品的能力

B.流通合格率分析与劣质成本分析一样揭示劣质成本

C.评价结果易于量化

D.也称作企业中不增值的“隐蔽工厂”

【答案】：D191、项目制企业从整体上说属于()组织结构。

A.功能型

B.直线型

C.矩阵型

D.职能型

【答案】：B192、设备监理工程师应采取适当的方式对被监理单位管理体系进行检查和评价，如发现严重不符合，应()。

A.及时报告委托人

B.及时报告设备监理单位负责人

C.要求被监理单位及时处置并采取纠正措施

D.要求被监理单位对处置结果及纠正措施进行验证

【答案】：A193、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商

【答案】：B194、()是指根据被检验样本中的产品包含不合格数的多少来推断是否要接收整批产品的活动。

A.计件抽样检验

B.计点抽样检验

C.计数抽样检验

D.计量抽样检验

【答案】：B195、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：D196、建立监理组织机构的工作制度和信息管理制度是()的职责之一。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.现场监理人员

D.现场专业技术人员

【答案】：A197、下列关于风险转移对策的说法，错误的是()。

A.风险转移是项目风险管理中广泛采用的一项对策

B.风险转移是将风险转移给另一方来承担

C.转移风险可以有效减少风险的危害程度

D.风险转移包括工程保险方式和合同转移方式

【答案】：C198、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B199、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。

A.合同文件

B.索赔

C.争议

D.变更

【答案】：D200、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任

【答案】：A201、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：D202、设备折旧寿命是指按照财税部门的规定把设备价值的余额折旧到()所经过的时间。

A.合同值

B.使用单位规定值

C.接近于零时

D.零时

【答案】：C203、法定代理终止条件是()

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人辞去委托

D.代理人丧失行为能力

【答案】：D204、ISO9000族标准体系制定的理论基础是()。

A.6σ管理原则

B.质量管理体系基础

C.八项质量管理原则

D.质量管理体系方法

【答案】：C205、收集和整理产品的质量数据，常用的方法有抽样法和()。

A.试验法

B.分析法

C.统计法

D.分类法

【答案】：A206、设计验证工作包括()。

A.变换计算方法、类比设计、试验验证

B.变换计算方法、不同输入核算、试验验证

C.变换计算方法、类比设计、调整核实

D.类比设计、调整

【答案】：A207、沟通控制就是按照所策划的沟通计划的要求()，达到有效沟通的目标。

A.控制沟通过程

B.控制监理过程

C.控制沟通反馈过程

D.控制沟通改进过程

【答案】：A208、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。

A.安装调试验收后

B.安装调试验收前

C.设备采购合同内

D.设备交于采购方后

【答案】：C209、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额

【答案】：D210、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。

A.开标后30

B.完成评标后15

C.发出中标通知书30

D.签订施工合同5

【答案】：D211、由设备监理工程师见证并签认后才可转入下一个过程、工序或节点而预先设定的监理控制点是()。

A.E点

B.R点

C.W点

D.H点

【答案】：D212、设备监理除了具有一般监理所共有的一些特点外，其自身的特点体现在()。

A.管理跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业较少

B.空间跨度大，协调量大，设备工程类别及涉及的专业较少

C.时间跨度大，协调量大，设备品种多及专业较少

D.时空跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业繁多

【答案】：D213、组建设备工程项目监理机构的方法包括()。

A.生产流程法

B.专家调查法

C.环境分析法

D.管理程序法

【答案】：D214、在对投资项目进行不确定性分析时，通过()来分析测算项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响及影响程度。

A.盈亏平衡分析

B.可行性分析

C.概率分析

D.敏感性分析

【答案】：D215、在设备工程可行性研究阶段，编制()是投资管理的主要目标之一。

A.投资估算

B.投资概算

C.投资预算

D.投资决算

【答案】：A216、设备工程监理资料是界定监理()的凭据。

A.范围

B.责任

C.任务

D.大纲

【答案】：B217、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.保险公司

【答案】：B218、下列选项中，不属于FMEA方法特点的是()。

A.规范化

B.标准化

C.系统化

D.集成化

【答案】：D219、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。

A.代理权

B.介入权

C.追认权

D.代位权

【答案】：B220、测量值的平均值相对标准值的位置是指()。

A.方差

B.灵敏度

C.偏倚

D.漂移

【答案】：C221、设备监理的专业特点主要指某一专业技术范围内设备/零部件生产或安装调试中()。

A.影响进度的重要的和特殊的过程特点

B.影响成本的重要的和特殊的过程特点

C.影响质量的重要的和特殊的过程特点

D.影响安全的重要的和特殊的过程特点

【答案】：C222、下列关于设备工程监理的概念表述正确的是()。

A.设备工程监理是指按照与委托方(顾客)签订的设备工程监理合同的约定，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方(顾客)的要求，对设备工程提供的咨询服务

B.设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方(顾客)签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方(顾客)的要求，对设备工程，即设备形成的全过程和最终形成的结果提供的咨询服务

C.设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方(顾客)签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方(顾客)的要求，对设备工程，即设备形成的全过程和最终形成的结果提供的咨询和管理服务

D.设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方(顾客)签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方(顾客)的要求，对设备工程，即设备形成的全过程和／或最终形成的结果提供的咨询和管理服务

【答案】：D223、下列不属于设备工程投资管理原则的是()。

A.技术与经济相结合原则

B.主动控制原则

C.令人满意原则

D.最优原则

【答案】：D224、协调业主与承包商之间的利益冲突、协调不同承包商相互间的利益冲突等协调任务是由()究成的。

A.业主

B.承包商

C.监理机构

D.政府机构

【答案】：C225、某机械设备已使用多年，拟进行大修。当前市场变现价值为80万元，预计大修理费用为100万元。大修后可继续使用4年，平均每年生产产品50吨，年经营成本为40万元，4年后设备残值忽略不计。假设基准收益率为10%，则大修后的单位产品生产成本是()万元/吨。[(A/P，10%，4)=0.315]

A.0.63

B.1.134

C.1.43

D.1.934

【答案】：D226、在设备工程进度监测系统中，对所收集的原始数据进行整理、统计和分析属于()子系统的功能。

A.数据生成

B.数据处理

C.数据对比

D.数据调整

【答案】：B227、在单代号网络计划中，某工作与其仅有的四项紧后工作的时间间隔分别是6天、3天、1天和4天，则该工作的自由时差是()天。

A.1

B.3

C.4

D.6

【答案】：A228、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内

【答案】：A229、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。

A.农产品质量

B.建筑工程质量

C.建筑材料质量

D.军工产品质量

【答案】：C230、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】：B231、有关单位编制设备工程进度计划必须以()为首要限制条件。

A.约束条件

B.风险分析资料

C.合同文件及相关文件

D.设备工程所在地的环境及所需资源状况

【答案】：C232、下列不属于设备工程监理开展监理工作的依据的是()。

A.设备工程监理合同

B.设备工程合同

C.建设项目前期审批文件

D.有关法律、法规、规章、技术标准

【答案】：C233、设备工程监理的项目管理体现在两个方面：其一是项目业主委托设备监理单位所进行的项目管理；其二是设备监理单位从自身角度出发对其承担的设备工程项目的监理任务进行的项目管理。两者的不同点主要表现在()不完全相同。

A.管理目标

B.管理范围

C.管理原理.管理内容的类别

D.所采用的管理方法及工具

【答案】：A234、风险识别过程的输出应该是()。

A.风险权重

B.风险清单

C.风险概率

D.风险影响

【答案】：B235、组织设计程序中，确定组织的目标之后，紧接着要进行的是()。

A.确定组织总体框架

B.管理规范设计

C.组织结构设计

D.运行制度设计

【答案】：A236、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

A.解除甲乙之间的合同

B.撤销甲乙之间的合同

C.撤销甲转让设备的行为

D.变更甲转让设备的价格

【答案】：C237、下列关于项目风险管理中风险监控目的的表述，错误的是()。

A.风险定性分析与定量分析

B.观察项目风险的状况

C.检查风险的对策是否有效

D.监控机制是否在运行

【答案】：A238、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。

A.标的物交付时

B.双方当事人签字或者盖章时

C.定金支付时

D.承诺到达时

【答案】：B239、设备工程质量具有其内在规律性，其形成包括了设备工程的设计过程、()、制造过程以及安装调试过程等。

A.运营过程

B.知识创新过程

C.采购过程

D.风险分析过程

【答案】：C240、设备工程监理的特点不包括()。

A.时空跨度大

B.设备工程中涉外贸易量大

C.人员流动性大

D.设备的类别及涉及的专业繁多

【答案】：C241、设计验证工作包括()。

A.变换计算方法、类比设计、试验验证

B.变换计算方法、不同输入核算、试验验证

C.变换计算方法、类比设计、调整核实

D.类比设计、调整核实、设计成果评审

【答案】：A242、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。

A.业主

B.承包商

C.设备监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：A243、指导检验人员实施检验操作的基本依据是()。

A.取样方法

B.抽样方案

C.检验和试验文件

D.检验和试验方法

【答案】：C244、下列选项中，不属于抽样检验特点的是()。

A.不适用于破坏性检验

B.检验的单位产品数量少、费用少、时间省、成本低

C.接收批中可能包含不合格品，不接收批中也可能包含合格品

D.检验对象是一批产品

【答案】：A245、下列选项中，属于设备形成过程的是()。

A.设备维护过程

B.设备大修理过程

C.设备试运行过程

D.设备使用过程

【答案】：C246、关键路径是()。

A.是项目中具有最高技术风险的最早的一系列事件和活动

B.是项目中具有最高成本的一系列事件和活动

C.如果按现有网络计划执行的话，是从现在到项目结束过程中具有最长链的一系列事件和活动

D.是一个有趣的概念，对于项目经理来说影响不大

【答案】：C247、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】：D248、某工程及该工程的施工单位均位于县镇，则该工程的综合税率为()万元。

A.3.48%

B.3.41%

C.3.35%

D.3.28%

【答案】：B249、设备工程中，设备采购工作的范围包括()环节。

A.发标、招标、评标、中标

B.计划、审批、订合同、验收

C.询价、订合同、付款、检验

D.采购、催交、检验、运输

【答案】：D250、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式

【答案】：A251、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况

【答案】：C252、从整个设备形成过程来说，设备处于不同的空间和时间段；但从制造和安装过程来说，设备工程产品的位置相对固定，这句话说明设备工程具有()的特点。

A.时空跨度大

B.涉及面广，专业性、综合性强

C.同时具备固定性和流动性

D.设施设备分布分散，管理难度大

【答案】：C253、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天

【答案】：B254、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，为使工期缩短，应()。

A.压缩所需资源总量最少的一条关键线路

B.将各关键线路持续时间压缩为同一数值

C.压缩对质量和安全影响不大的部分关键线路

D.对不同的关键线路持续时间压缩不同的数值

【答案】：B255、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。

A.设备起运日起，至设备离开现场

B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工

C.开工之日起，至颁发接收证书

D.开工之日起，至竣工时间届满

【答案】：A256、在修堤坝时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，筑土堤与修护坡之间的等待时间差值称为()搭接关系。

A.FTS

B.STS

C.FTF

D.STF

【答案】：A257、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A258、业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。

A.工程师签发接收证书后的14

B.业主接收工程后的21

C.缺陷通知期届满后的14

D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

【答案】：D259、按数据处理规则，强度检测宜取()。

A.最大值

B.最小值

C.平均值

D.按既定规则计算

【答案】：B260、质量管理活动包括制定()、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等全部质量活动。

A.质量标准和质量目标

B.质量方针和质量目标

C.质量方针和质量计划

D.质量标准和质量方针

【答案】：B261、当下列因素变动时，不会引起盈亏平衡点发生变动的是()。

A.销售量

B.单位变动成本

C.固定成本

D.产品单位售价

【答案】：A262、进行可靠性设计时，在没有现成数据和可用的经验时，()是唯一的手段。

A.失效安全设计

B.安全寿命设计

C.可靠性确认试验

D.设置故障监测和诊断装置

【答案】：C263、设备采购中优先把握的准则是向合格的供应商采购()的设备。

A.技术先进，生产适用

B.安全可靠，经济合理

C.技术先进，经济合理

D.完全符合各项技术要求及标准规范

【答案】：D264、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

【答案】：C265、()是批准设计生效，进入生产制造阶段的先决条件。

A.设计策划

B.设计评