2026年设备监理师考试题库500道及参考答案（基础题）

2026年设备监理师考试题库500道第一部分单选题(500题)1、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】：A2、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。

A.进度款

B.结算款

C.合同价格

D.保留金

【答案】：C3、设备工程投资的全寿命费用曲线中，费用最高点所在阶段是()。

A.决策阶段

B.设计阶段

C.制造阶段

D.运转阶段

【答案】：C4、设备工程项目监理服务过程与方法中诊断的目的是()。

A.及时发现问题

B.验证被监理方履行合同的行为和结果是否满足质量要求

C.对需要纠偏的项目内容督促被监理方及时纠偏

D.对不符合要求的行为和结果提出处理和解决方案

【答案】：D5、在工程网络计划中，判别关键工作的条件是()。

A.自由时差最小

B.总时差最小

C.总时差为零

D.持续时间最长

【答案】：B6、工程开工申请报告应由()向当地建设主管部门申请。

A.施工单位

B.监理单位

C.业主

D.业主会同施工单位

【答案】：C7、某设备2010年购入，到2012年由于制造工艺改进，使该种设备制造成本降低，其市场价格也随之下降。那么，该设备遭受了()。

A.第一种有形磨损

B.第二种有形磨损

C.第一种无形磨损

D.第二种无形磨损

【答案】：C8、下列选项中，不属于常用的提高产品可靠性技术的是()。

A.冗余技术

B.预应力筛选

C.降负荷使用

D.风险应对措施制定

【答案】：D9、在进行“资源有限一工期最短优化”时，下列关于工作调整的说法，正确的是()。

A.从网络计划的开始节点开始，从左向右逐次进行

B.从资源高峰时段开始，按工作总时差从大到小逐个进行

C.从网络计划的终点节点开始，从右向左逐次进行

D.按工作持续时间从大到小逐次进行

【答案】：A10、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】：D11、当设备发生不可消除的有形磨损时，可采取的设备磨损补偿方式为()。

A.设备修理

B.设备更新

C.设备现代化改造

D.设备报废

【答案】：B12、在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上()的工作组合。

A.资源消耗量之和最小

B.直接费用率之和最小

C.持续时间之和最长

D.间接费用率之和最小

【答案】：B13、以于关于过程失效模式及影响分析的说法，错误的是()。

A.PFMEA是对过程进行分析的一种分析技术

B.PFMEA是一份动态文件，应在生产设备准备之前完成

C.PFMEA可解决设计缺陷所产生的失效、过程中的失效

D.PFMEA是总结了工艺设计时的设计思想，是一种系统化的设计方法

【答案】：C14、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。

A.道德关系

B.权利义务关系

C.人际关系

D.民事关系

【答案】：B15、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前

【答案】：C16、设备监理单位在设备监理活动中具有组织有关各方协作、配合的职能，同时是合同管理的主要承担者，具有调解有关各方之间权益矛盾、维护合同双方合法权益的职能。为使这些职能得以实施，设备监理单位必须坚持其()。

A.规范性

B.专业性

C.公正性

D.独立性

【答案】：D17、过程能力是指产品生产的每个过程对产品质量的保证程度，其高低可以用标准差σ的大小来衡量，下列说法正确的是()。

A.过程能力越强、σ越小，则过程越不稳定

B.过程能力越弱、σ越大，则过程越不稳定

C.过程能力与σ无关，与产品的技术要求有关

D.σ既取决于质量因素，又与规范有关

【答案】：B18、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。

A.投标有效期内

B.评标开始之前

C.开标时间之前

D.中标通知书发出之前

【答案】：C19、某项目检查期间的挣值为100万元，计划价值为120万元，实际成本为90万元。下列关于偏差计算的说法，正确的是()。

A.进度偏差(SV)为-20万元，表示进度提前

B.进度偏差(SV)为-30万元，表示进度延误

C.成本偏差(CV)为-30万元，表示实际成本超过预算

D.成本偏差(CV)为10万元，表示实际成本低于预算

【答案】：D20、在设备监理工作的进展过程中，业主经常要根据()检查设备监理机构的工作。

A.设备监理大纲

B.相关法规和政策

C.设备监理实施细则

D.设备监理合同和设备监理规划

【答案】：D21、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该户居民如何得到炉具的事实不清

C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔

【答案】：A22、在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过其总时差，则()。

A.网络计划的计算工期不会改变

B.该工作的总时差不变

C.该工作的自由时差不变

D.网络计划中关键线路改变

【答案】：D23、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人

【答案】：C24、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。

A.投标单位董事长的父亲

B.投标单位总经理的同学

C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人

D.招标项目所在地统计局局长

【答案】：A25、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。

A.劳动者严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的

D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的

【答案】：B26、下列关于合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更无须当事人协商一致

B.签订时显失公平的合同可以变更

C.存在误解订立的合同可以变更

D.变更后的合同对已履行和未履行的合同部分均有效

【答案】：B27、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.合同约定的全部设计费

【答案】：C28、按规定，建设工程四级重大质量事故应由()归口管理。

A.国务院

B.国家建设行政主管部门

C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D.市、县级建设行政主管部门

【答案】：B29、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告

【答案】：D30、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换

【答案】：D31、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。

A.缺陷责任期

B.质量保证期

C.缺陷通知期

D.设备维修期

【答案】：C32、设备监理规划应经()审核批准后报送业主。

A.总监理工程师

B.监理单位的总经理

C.监理单位的技术负责人

D.监理单位的法定代表人

【答案】：C33、()是价值工程的目的。

A.降低工期

B.降低成本

C.提高功能

D.提高价值

【答案】：D34、通常，用于确定设备最佳更新时期或最佳折旧年限的是指设备的()。

A.折旧寿命

B.使用寿命

C.经济寿命

D.技术寿命

【答案】：C35、职能制企业组织结构的长处是()。

A.机构简单、组织稳定、专业化程度高

B.防止产生多源指令、组织稳定、专业化程度高

C.机构简单、有利于实施团队建设、专业化程度高

D.机构稳定、专业化程度高、防止产生多源指令

【答案】：A36、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程

【答案】：C37、监理工程师对施工进度控制的工作细则中所包括的内容有()。

A.明确划分施工段的要求

B.工程进度款支付的时间与方式

C.进度检查的周期与进度报表的格式

D.材料进场的时间与检验方式

【答案】：C38、影响设备质量的主要因素有人员、环境以及()。

A.管理体系、工艺、系统

B.管理体系、工艺、方法

C.机器设备、材料、系统

D.机器设备、材料、方法

【答案】：D39、不属于服务质量特性的是()。

A.服务的性能

B.服务的舒适性

C.服务的文明性

D.服务的经济性

【答案】：A40、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。

A.承包商为此工作实际支付的成本

B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费

C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润

D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润

【答案】：D41、ISO9000：2000中“明示的，通常隐含的或必须履行的需求或期望”被称为()。

A.特性

B.服务

C.要求

D.过程

【答案】：C42、限额设计就是按照设定的投资控制目标控制()，确保不突破投资限额。

A.设备制造过程

B.设备储运过程

C.设备安装调试过程

D.设备工程设计过程

【答案】：D43、同样的风险，对于不同的主体有不同的影响。这体现了风险的()特点。

A.普遍性

B.相对性

C.可变性

D.客观性

【答案】：B44、根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请甲级设备监理单位的条件之一是()。

A.技术负责人必须是注册设备监理师

B.有ISO9000体系认证证书

C.注册资金不少于400万元

D.注册设备监理师不少于20人

【答案】：A45、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。

A.采取补救措施

B.赔偿损失

C.继续履行

D.违约金规则

【答案】：C46、某工程网络计划中，工作A的最早开始时间为第20天，持续时间为7天，该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第43天、第30天和第33天，则工作A的总时差为()天。

A.3

B.6

C.10

D.16

【答案】：A47、质量特性的统计量一旦落在6σ之外，根据()，那么此时一定出现了特殊原因，过程失控，应予纠正。

A.数据分布假设

B.6σ准则

C.小概率事件不发生原则

D.统计反证推论

【答案】：D48、设计——采购——建造(EPC)总承包模式的特点是()。

A.承包商应负责项目的融资

B.业主负责项目的没计

C.承包商从事设计、采购、制造、安装和调试

D.业主负责项目设备的招标采购

【答案】：C49、总承包商在和分包商签订分包合同时，可能会另加入误期损害赔偿条款，这是()对策的运用。

A.风险回避

B.风险转移

C.风险减轻

D.风险接受

【答案】：B50、一般建设项目都包括建筑工程和设备工程两个组成部分；这两个组成部分是()

A.不可分割的

B.相互分开的

C.相互对立的

D.一部分包含另一部分

【答案】：A51、下列关于职能型组织特点说法，正确的是()。

A.通常适宜于以技术为核心的项目

B.客户是项目活动和关注的焦点

C.部门之间的交流沟通顺畅

D.成员归属感较差

【答案】：A52、现场监理人员发现严重质量问题自己又难以决定时，采取直接向业主方报告的做法属于沟通障碍中的()。

A.未选择好沟通对象

B.沟通心态不好

C.缺乏有效沟通氛围

D.沟通方式不当

【答案】：A53、PDCA循环分为四个阶段、八个步骤。以下()属于行动阶段。

A.现状调查、原因分析

B.要因确认、制定对策

C.实施措施、检查效果

D.巩固措施、寻找遗留问题

【答案】：D54、在雇用多个承包商的情况下，设备监理工程师负责()设备工程的详细进度计划。

A.编制；

B.审核；

C.编制或审核；

D.修改。

【答案】：B55、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，差距V即()是由监理服务的整个过程的其他差距综合作用引起的。

A.服务设计差距

B.服务提供差距

C.服务策划差距

D.服务感知差距

【答案】：D56、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A57、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗

【答案】：D58、大型机械设备进出场及安拆费属于()。

A.机械使用费

B.企业管理费

C.工程建设其他费用

D.措施费

【答案】：D59、根据()设计组织是建立组织结构的基本方法。

A.组织优化原则

B.最佳跨度原则

C.责任不可下推原则

D.权力分散与守恒原则

【答案】：B60、设备监理的协调是对处于冲突境界中的双方或多方通过()的方式，使其利益分配达到新的公平。

A.监理与控制

B.信息沟通与协商

C.妥协

【答案】：B61、对于不同的主体，风险有不同的影响，这体现了风险的()。

A.客观性

B.普遍性

C.偶然性

D.相对性

【答案】：D62、根据价值工程理论，产品全寿命周期成本是指()。

A.生产全过程发生的全部费用

B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和

C.从研制、生产到销售、使用的全过程发生的全部费用

D.产品使用费用

【答案】：C63、某设备安装工程9月份拟完工程计划支出8万元，已完工程计划支出5万元，已完工程实际支出10万元，则该设备安装工程9月份的费用绝对偏差和相对偏差分别为()。

A.2万元；40％

B.3万元：60％

C.5万元；100％

D.-3万元；-37.5％

【答案】：C64、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。

A.只能由债务人提供抵押物

B.抵押人转移对抵押物的占有

C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿

D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】：C65、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】：C66、职业健康安全体系策划与设计不包括()。

A.制定职业健康安全方针

B.制定职业健康安全目标、指标和管理方案

C.评估职业健康安全体系

D.确定组织机构和职责

【答案】：C67、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。

A.合同文件

B.索赔

C.争议

D.变更

【答案】：D68、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B69、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：D70、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标

【答案】：D71、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C72、在设备工程监理资料的形成过程中，监理机构内部应本着()和监理验收工作一体化的工作原则，建立监理资料管理的内部责任制。

A.监理资料收集

B.监理资料分析

C.监理资料管理

D.工程验收

【答案】：C73、下列选项中，最适合作为寿命期不同的互斥方案选择的方法是()。

A.净现值法

B.差额法

C.净年值法

D.净将来值法

【答案】：C74、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。

A.1

B.2

C.4

D.10

【答案】：B75、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。

A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任

C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

【答案】：A76、设备是指工业企业中用于满足生产需要、形成生产能力的机械、装置、电气、机具等单体设备及成套系统，以及与之配套的()的硬件和支持其运行的配套软件。

A.信息系统

B.管理系统

C.网络系统

D.自动化系统

【答案】：A77、在设备工程投资中，设备购置费由()构成。

A.设备原价、采购与装卸费用

B.设备原价、采购与储运费用

C.设备制造费用、储运与安装费用

D.设备制造费用、采购与保管费用

【答案】：B78、()的特点是重复性较差，一般很难捕捉。

A.纯风险

B.投机风险

C.基本风险

D.特殊风险

【答案】：B79、下列对策中，与防范设备监理工程师责任风险无关的是()。

A.提高专业技能

B.加强职业道德约束

C.推行职业责任险

D.实行履约担保

【答案】：D80、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A81、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内

【答案】：A82、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益

【答案】：A83、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从()中支付。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费

C.业主管理费

D.生产准备费

【答案】：D84、注册设备监理师在国内外公开发行出版物或设备工程监理行业专业刊物上作为主要撰写人发表学术文章()篇及以上，可视为完成当年继续教育选修学时。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B85、某工程单代号网络计划的计算工期为130天。如果计划工期为135天，则关键线路上()。

A.相邻工作之间时间间隔最小

B.工作的自由时差为零

C.工作的总时差为零

D.节点最早时间等于最迟时间

【答案】：A86、监理的监督检查是建立在被监理方的行为和结果()。

A.未经自评的基础上的

B.自评认为合格的基础上的

C.自评认为不合格的基础上的

D.经委托方评价合格的基础上的

【答案】：B87、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

【答案】：B88、既未排除风险，也不会减少风险的影响程度，只是风险承担者变化的风险管理对策是()。

A.风险回避

B.风险转移

C.风险减轻

D.风险自留

【答案】：B89、在网络计划中，工作间的逻辑关系分为工艺关系和组织关系。下列关于工作间逻辑关系的说法，正确的是()。

A.工艺关系是绝对无法改变的一种客观逻辑关系

B.组织关系是根据资源优化配置原则决定的

C.工艺关系是在研究施工方案的基础上作出的人为安排

D.组织关系是由工作间客观的科学规律决定的

【答案】：B90、某设备工程项目有甲、乙、丙、丁四个不确定因素，当其变动百分比均为10%时，评价指标值变动的百分比分别为5%、20%、15%和10%，则最敏感的是()。

A.因素甲

B.因素乙

C.因素丙

D.因素丁

【答案】：B91、在双代号网络计划中，某项工作的持续时间为6天，总时差为4天，该工作完成节点的最早时间和最迟时间分别为第l3天和第l4天，则该工作自由时差为()天。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：B92、没备监理除具有一般监理所共有的一些特点外，还具有时空跨度大、涉外贸易量大、()等特点。

A.人员众多

B.难度大

C.一次性任务

D.设备类别及专业繁多

【答案】：D93、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。

A.逾期送达的投标文件

B.没有送到指定地点的投标文件

C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件

D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

【答案】：C94、()反映过程加工中质量满足产品技术要求的程度，也即产品的控制范围满足顾客要求的程度。

A.标准差

B.技术要求

C.过程能力

D.过程能力指数

【答案】：D95、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】：C96、在某工程网络计划中，工作M有2项紧前工作K、L，它们的最早开始时间分别为第4天和第6天，持续时间分别为4天和7天，则工作K、M的时间间隔LAGK，M为()天。

A.2；

B.3；

C.4；

D.5；

【答案】：D97、设备工程监理单位是指具有企业法人资格和取得设备工程监理单位资格证书、从事设备工程()业务及技术和管理咨询服务业务的社会组织。

A.设计

B.监理

C.施工

D.规划

【答案】：B98、以下反映投资、进度、质量目标的矛盾关系的有()。

A.进度加快，及早发挥效益

B.进度加快，增大投资

C.提高质量减少返工损失和日常保护费用

D.进度加快，提高质量，减少返工

【答案】：B99、下列不属于设备监理工程师应履行的义务的是()。

A.在合同期内公正、客观地履行职责，对其负责的监理任务承担相应责任

B.为委托方提供合同约定的监理服务，维护委托方的合法权益

C.只在一个设备工程监理单位执业

D.代表设备工程监理机构参与设备形成各过程的监理工作

【答案】：D100、建设项目中的设备属于()商品。

A.标准型

B.普通型

C.契约型

D.特殊型

【答案】：C101、在雇用了总承包商的情况下，设备监理工程师需对设备工程总进度计划进行()。

A.编制

B.审核

C.编制或审核

D.修改

【答案】：B102、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C103、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半

【答案】：B104、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，必须()。

A.将各条关键线路的总持续时间压缩同一数值；

B.压缩所需资源总量最少的一条关键线路；

C.压缩其中一条关键线路的总持续时间；

D.分别将各条关键线路的总持续时间压缩不同的数值。

【答案】：A105、()是指担保人应工程合同一方(申请人)的要求向另一方(债权人)作出的书面承诺。

A.分包担保

B.工程担保

C.投标担保

D.预付款担保

【答案】：B106、设备监理实施细则的主要内容中不包括()。

A.各个专业工程的特点和设备专业监理流程

B.设备监理的检查控制点及目标值

C.国家法规和政策

D.设备监理工作的技术资料与合同档案制度

【答案】：C107、质量屋的构建程序中，首要步骤是()。

A.判定内部信息、市场信息是否充分

B.调查市场要求项目重要性

C.确定研究对象

D.确定设计质量

【答案】：C108、设备质量监理形式可划分为审核、巡回、()等。

A.跟踪、试验、抽查

B.报验、跟踪、抽查

C.测量、检验、抽查

D.试验、检查、测量

【答案】：B109、下列关于可靠性的表述，错误的是()。

A.是产品的一种质量指标

B.是一项包括管理和技术的综合技术

C.同一般质量指标的区别在于它是一种空间质量指标

D.基础范围相当广

【答案】：C110、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月

【答案】：C111、在网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作()。

A.最早开始时间的最大值

B.最早开始时间的最小值

C.最迟开始时间的最大值

D.最迟开始时间的最小值

【答案】：D112、设备工程项目风险按其后果分类，可划分为纯风险和()。

A.政治风险

B.自然风险

C.特殊风险

D.投机风险

【答案】：D113、下列关于净现值的说法，正确的是()。

A.若项目的净现值小于零，则项目生产期利润肯定小于零

B.若项目的净现值大于零，则投资回收期肯定大于基准投资回收期

C.若项目的净现值大于零，则净年值也肯定大于零

D.若项目的净现值等于零，则项目生产期利润肯定等于零

【答案】：C114、下列财务评价指标中，反映项目盈利能力的指标是()。

A.资产负债率

B.流动比率

C.投资回收期

D.利息备付率

【答案】：C115、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.政府主管部门

【答案】：B116、项目管理模式中，监理制模式是指通过招标等方式选择的监理单位，在监理合同约定下，()对项目实施的过程及结果进行管理的模式。

A.组织和联络建设单位

B.组织和督导承建方

C.协助政府有关部门

D.协助承建方

【答案】：B117、项目开始时，项目的风险和不确定性()。

A.较低

B.最低

C.较高

D.最高

【答案】：C118、对于不合格的施工作业人员()有权要求承包单位予以撤换。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.资质管理部门

D.监理员

【答案】：A119、监理记录可以为可追溯性提供证据，是评定监理服务工作质量和界定监理责任的证据，也是()。

A.保护被监理方利益的证据

B.保护业主利益的证据

C.自我保护的证据

D.保护各方的证据

【答案】：C120、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】：B121、设备工程监理人员不应参与()。

A.其他监理单位提供的任何活动

B.被监理单位提供的任何可能影响正常监理的活动

C.业主单位提供的任何活动

D.业主单位与被监理单位共同提供的任何活动

【答案】：B122、设计方案的审核，包括()两部分的审核内容。

A.不平衡报价

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法

【答案】：B123、设备工程监理资料是没备工程监理单位在()过程中形成的各种记录文件。

A.投标

B.监理机构的设置

C.实施监理

D.内部人员教育

【答案】：C124、设备工程监理服务实现策划的输入通常包括信息和实物两方面内容，其中实物主要是指()。

A.来自监理单位的资源

B.来自委托人的资源

C.来自被监理方的资源

D.来自顾客的要求

【答案】：A125、由设备出口国银行把出口信贷直接贷给买方，买卖双方以即期现汇成交，这种出口信贷形式属于()。

A.买方信贷

B.卖方信贷

C.出口国信贷

D.进口国信贷

【答案】：A126、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入()。

A.业主的研究试验费

B.承包商的其他直接费

C.承包商的材料费

D.承包商的措施费

【答案】：C127、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

【答案】：D128、根据美国项目管理协会的《项目管理知识体系指南(第4版)》，“制定项目管理计划”是九大知识领域中()的一个子过程。

A.项目整合管理

B.项目时间管理

C.项目质量管理

D.项目沟通管理

【答案】：A129、下列关于失效模式及影响分析的说法，正确的是()。

A.是一种自上而下的故障因果关系的分析方法

B.是一种自下而上的故障因果关系的分析方法

C.是一种自下而上的故障递进关系的分析方法

D.是一种自上而下的故障递进关系的分析方法

【答案】：B130、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C131、设备工程监理服务特性是指监理服务满足顾客和相关方明确和隐含要求的一组固有特性，是监理()的结果和反映。

A.服务内容检查

B.市场开发

C.服务设计

D.服务提供

【答案】：D132、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。

A.地方标准

B.乙方企业标准

C.国家标准

D.甲方企业标准

【答案】：C133、某设备安装工程完工预算为1000万元，到6月底累积成本绩效指数为0.8。据此进行完工尚需估算，则其预测值为()万元。

A.800

B.1000

C.1200

D.1250

【答案】：D134、下列关于设备监理单位技术负责人任职条件的表述，正确的是()。

A.由监理机构任命

B.具有《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》，并有效注册

C.取得中级以上专业技术职称

D.取得设备监理岗位证书

【答案】：B135、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。

A.民事责任

B.行政责任

C.经济责任

D.刑事责任

【答案】：C136、()是设计质量管理的作业技术和活动，是为了确保设计的适宜性、充分性、有效性和效率，并达到规定的目标所进行的活动。

A.设计策划

B.设计评审

C.设计更改

D.设计交底

【答案】：B137、成功的QFD案例可储存在()中。

A.工程知识库

B.档案中心

C.质量控制部

D.任意地点

【答案】：C138、设备监理实施的前提是()。

A.设备监理单位得到业主的委托和授权

B.设备监理单位得到承包商的同意

C.设备监理单位应当建立监理机构

D.设备监理单位必须具有甲级资质

【答案】：A139、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。

A.工程师

B.工程师助手

C.雇主

D.雇主代表

【答案】：C140、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。

A.按变更的内容确定

B.由仲裁机构裁决决定合同内容

C.推定为未变更

D.重新确定合同内容

【答案】：C141、设备监理工程师应采取适当的方式对被监理单位管理体系进行检查和评价，如发现严重不符合，应()。

A.及时报告委托人

B.及时报告设备监理单位负责人

C.要求被监理单位及时处置并采取纠正措施

D.要求被监理单位对处置结果及纠正措施进行验证

【答案】：A142、盈亏平衡点越低，表示项目()。

A.适应市场变化的能力越弱，抗风险能力越弱

B.适应市场变化的能力越强，抗风险能力越强

C.适应市场变化的能力越弱，抗风险能力越强

D.适应市场变化的能力越强，抗风险能力越弱

【答案】：B143、直线型组织结构在上下层之间是直接纵向联系，相邻层次问()。

A.上二级直接控制下级

B.有部分交叉关系

C.有隔层的纵向联系

D.有部分横向关系

【答案】：A144、()工作完成的标志是设备、散材制造完成。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：C145、监理机构的负责人习惯上称为总监理工程师。以下不属于总监理工程师职责的()。

A.管理设备监理机构的日常工作

B.审核并签证承包人交付的工作成果

C.验证生产结果

D.审核签发给承包人的各种监理文件和指令

【答案】：C146、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应()。

A.由总包单位负责

B.由总包单位与分包单位承担连带责任

C.由分包单位负责

D.由总包单位、分包单位、监理单位共同负责

【答案】：B147、某承包商从一生产厂家购买了相同规格的大批预制构件，进场后码放整齐。对其进行进场检验时，为了使样本更有代表性宜采用()的方法。

A.全数检验

B.分层抽样

C.简单随机抽样

D.等距抽样

【答案】：B148、ISO9000族标准体系制定的理论基础是()。

A.6σ管理原则

B.质量管理体系基础

C.八项质量管理原则

D.质量管理体系方法

【答案】：C149、正交试验设计的主要目的是()。

A.寻求最优水平组合

B.挑选部分有代表性的水平组合

C.用正交表来安排与分析多因素试验

D.通过对部分试验结果的分析，了解全面试验的情况

【答案】：A150、双代号和单代号网络计划都属于()网络计划技术。

A.确定型

B.非确定型

C.随机型

D.风险型

【答案】：A151、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石

【答案】：A152、在开展设备工程监理活动时，代表业主方利益的设备监理工程师必须从()的角度考虑问题，以确保设备工程的综合效益。

A.设备建设寿命周期

B.设备物理寿命周期

C.设备技术寿命周期

D.设备全寿命周期

【答案】：D153、在设备工程进度管理的动态循环过程中，设备监理工程师通常通过()方法决定是否更新进度计划。

A.逻辑关系分析

B.三时估计

C.偏差分析

D.因果关系分析

【答案】：C154、工作人员工作不负责任，一般应属于()风险因素。

A.心理

B.客观

C.道德

D.技术

【答案】：C155、以下关于工作或活动间的先后次序，即逻辑关系的说法正确的是()。

A.组织逻辑关系在一定条件下是可以改变的

B.组织逻辑是由工作或活动间客观的科学规律所决定的，不可改变

C.挖完沟才能敷设管线，此两项工作间的逻辑关系属于组织逻辑关系

D.工艺逻辑是从活动组织安排及资源约束等方面考虑，确定各项工作或活动的工作顺序

【答案】：A156、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B157、按()分解，例如考虑不同的单项工程、单位工程的不同风险。

A.项目目标

B.项目风险因素的分类

C.项目决策和实施的阶段

D.项目结构或组成内容组成

【答案】：D158、可靠性设计的主要内容不包括()。

A.可靠性分配

B.可靠性评估

C.提高产品薄弱环节的可靠性

D.采用可靠性技术

【答案】：B159、根据设备工程动态控制原理，进度偏差分析属于()过程的主要工作。

A.进度预测

B.进度计划监测

C.进度计划调整

D.进度计划实施

【答案】：B160、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A.合同成立

B.合同签订

C.合同生效

D.违反约定

【答案】：D161、按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分部工程

【答案】：B162、设备工程监理单位，是指具有企业法人资格和取得相应资格等级《设备工程监理单位资格证书》的，从事设备工程监理业务及设备工程技术和管理咨询服务业务的()

A.政府机构

B.事业单位

C.社会组织

D.管理协会

【答案】：C163、进口非标准机械设备的结算一般分为预付款、阶段付款和()等三个阶段。

A.投料款

B.到货付款

C.安装调试后付款

D.最终付款

【答案】：D164、被动控制的第一步工作是()。

A.分解

B.反馈

C.比较

D.纠偏

【答案】：A165、由于项目的()，其创造的产品、服务或成果可能存在不确定性。

A.一次性

B.独特性

C.临时性

D.周期性

【答案】：B166、在设备工程监理服务的策划过程中，从事不同专业范围的不同项目监理服务时，()。

A.应分别策划策划

B.可能要进行多次策划

C.可能一次完成多次采用

D.可能要进行多次策划或在原来策划的基础上再策划

【答案】：D167、过程能力的高低可用过程数据的()来衡量。

A.平均值

B.极差

C.标准差

D.期望值

【答案】：C168、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前

【答案】：C169、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为丙，合同价为950万元

D.中标人为乙，合同价为980万元

【答案】：B170、沟通控制就是按照所策划的沟通计划的要求()，达到有效沟通的目标。

A.控制沟通过程

B.控制监理过程

C.控制沟通反馈过程

D.控制沟通改进过程

【答案】：A171、对设备运输过程的监理，包括按照()，拟订运输计划等。

A.设备运输合同

B.设备安装合同

C.设备监理合同

D.项目合同和采购进度计划

【答案】：D172、下列关于矩阵型组织的说法，正确的是()。

A.项目经理的权限高于职能经理

B.平衡资源分配是公司的权限

C.可以对顾客要求作出快速响应

D.项目成员只接受单一指令

【答案】：B173、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。

A.专职安全员

B.施工监督员

C.应急救援人员

D.专职医护人员

【答案】：A174、在设备工程监理服务策划过程中，负责组织编制设备工程监理服务质量计划的是()。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.总监理工程师代表

D.专业监理工程师

【答案】：B175、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日

【答案】：C176、承包商在开始制造前必须制定一套相应的质量目标文件，该义件一般采用()方式，要便于检查证实。

A.定性

B.定量

C.半定量

D.类比

【答案】：C177、检验卡片是一种比较简单地表达工序检验要求的文件形式，它适用于()。

A.工序检验

B.过程检验

C.零件工序检验

D.定型产品检验

【答案】：C178、下列选项中，不属于抽样检验特点的是()。

A.不适用于破坏性检验

B.检验的单位产品数量少、费用少、时间省、成本低

C.接收批中可能包含不合格品，不接收批中也可能包含合格品

D.检验对象是一批产品

【答案】：A179、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】：D180、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C181、在确定设备制造合同价格时，不应考虑的费用是()。

A.废品损失费

B.非标准设备设计费

C.包装费

D.预备费

【答案】：D182、设备工程监理投标文件中的综合说明一般包括总体承诺、关于资格的声明及()。

A.关于项目背景的说明

B.主要合同条件

C.服务提要

D.关于能力的说明

【答案】：D183、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。

A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】：C184、《设备工程监理规范》是用于规范设备工程监理服务活动的()国家标准。

A.指导性

B.约束性

C.推荐性

D.强制性

【答案】：C185、下列各项中，不属于国家质量监督检验检疫部门的主要职责的是()。

A.组织制定设备工程监理法规及有关的规章制度

B.具体负责设备工程监理活动的管理，并组织实施

C.会同国家人事部门，颁发《注册设备监理单位资格证书》

D.建立设备监理信息系统

【答案】：D186、设备的规划、设计、采购、制造、安装、调试等设备形成的全过程和/或最终形成的结果，我们统称为()。

A.设备监理

B.设备工程项目

C.设备工程

D.设备形成过程

【答案】：C187、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。

A.质物可以是正在建造的建筑物

B.质权分为动产质权和不动产质权

C.质权人对质物孳息享有收取权

D.质权人有权使用质物

【答案】：C188、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。

A.委托合同

B.委托授权行为

C.人民法院指定

D.法律规定

【答案】：B189、下列关于设备工程监理资料管理职责的说法，正确的是()。

A.监理单位负责人领导监理资料的管理工作

B.总监理工程师负责监理资料的收集、汇总

C.专业监理工程师负责监理资料的收、发、传阅的登记和保管

D.资料管理员负责监理资料的归档、分类整理

【答案】：D190、下列关于分包商的说法，正确的是()。

A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意

B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师

C.承包商应当对指定分包商的行为负责

D.承包商可将整个工程分包给他人

【答案】：C191、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】：D192、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天，其持续时间为7天。工作M有2项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天和第26天，则工作M的总时差和自由时差()天。

A.分别为4和3；

B.均为3；

C.分别为3和2；

D.均为2；

【答案】：C193、设备工程监理工作进度计划是以()为基础而进行编制的。

A.监理合同；

B.监理大纲；

C.监理工作计划；

D.监理工作计划中有关进度控制的总体部署。

【答案】：D194、质量管理八项原则中，()是质量管理的首要原则。

A.以顾客为关注焦点

B.全员参与

C.持续改进

D.领导作用

【答案】：A195、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的

【答案】：C196、被监理方已完成的设备(阶段或最终结果)质量按事先约定好的报验项目内容提交监理检查／见证的申报，应采用()。

A.见证情况表

B.见证通知单

C.报验申请表

D.工作联系单

【答案】：C197、项目标的系统性是指每个项目就是一个系统，其各个目标总是按照其()的联系而构成一个整体，由此使得一个项目自成一体，不同于别的项目。

A.内在和外在

B.外在

C.内在

D.总体

【答案】：C198、某建设工程由甲.乙.丙.丁4个单位工程组成，甲单位工程最先开工：甲单位工程开工后1个月乙单位工程开工；甲单位工程开工后2个月丙.丁单位工程同时开工。则该建设工程开工报审表的正确填报方式是()。

A.甲.乙2个单位工程分别填报，丙.丁2个单位工程统一填报

B.甲单位工程单独填报，乙.丙.丁3个单位工程统一填报

C.甲.乙2个甲位工程统一填报，丙.丁2个单位工程统一填报

D.甲.乙.丙.丁4个单位工程统一填报

【答案】：A199、某项目第1年投资500万元，第2年又投资500万元，从第3年进入正常运营期。正常运营期共18年，每年净收人为110万元，设行业基准收益率为80%，该项目的财务净现值为()万元。

A.-7.83

B.-73.35

C.-79.16

D.-144.68

【答案】：A200、下列风险分析方法中，属于定量方法的是()。

A.层次分析法

B.专家打分法

C.专家会议法

D.随机网络法

【答案】：D201、设备监理服务测量的内容包括绩效测量，下列关于绩效的说法；错误的是()。

A.绩效是监理服务的质量

B.绩效体现监理服务的价值所在

C.绩效是实现监理服务的决定性因素

D.绩效表现为项目合同目标实现的结果

【答案】：C202、根据某设备工程网络计划计算，阀门安装工作的总时差为5天，自由时差为2天，该工作实际进度比计划拖后4天，表明()。

A.影响总工期l天

B.影响后续工作但不影响总工期

C.不影响后续工作

D.既不影响后续工作也不影响总工期

【答案】：B203、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该居民获得炉具的途径不清

C.该居民应当向提供炉具的人索赔

D.对该居民的损失，该厂主观上无过错

【答案】：A204、根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请甲级设备监理单位的注册资金不少于()万元人民币。

A.300

B.400

C.500

D.600

【答案】：C205、依据《建设工程工程量清单计价规范》中的规定，由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价应()。

A.由承包商自行确定

B.由承包商提出，经发包人确认后，作为结算依据

C.由发包人自行确定

D.由监理工程师提出，经发包人确认后，作为结算依据

【答案】：B206、设备工程监理服务的核心服务是指()。

A.协助承包人完成合同任务

B.为委托人或承包人提供咨询

C.管理合同、检查质量

D.管理合同、检查工程

【答案】：D207、设备监理人员应具备的最基本的素质是()。

A.良好的思想品德

B.过硬的心理素质

C.广博的知识背景

D.丰富的实践经验

【答案】：B208、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】：A209、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟4天

C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天

【答案】：B210、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程

【答案】：B211、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B212、通常只是在总体单位之间差异程度较小和数目较少时，才采用()。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.周期系统抽样

D.随机抽样

【答案】：A213、液压挖掘机采用双泵、双发动机提高其可靠性，采用的是()。

A.冗余技术

B.防错设计

C.人机工程设计

D.维修性设计

【答案】：A214、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

【答案】：A215、下列关于项目风险管理中风险监控目的的表述，错误的是()。

A.风险定性分析与定量分析

B.观察项目风险的状况

C.检查风险的对策是否有效

D.监控机制是否在运行

【答案】：A216、HSE管理中的H、S、E分别是指()。

A.健康、安全、环境

B.卫生、安全、环境

C.健康、安全、科学

D.健康、卫生、环境

【答案】：A217、“设备监理工程师应具有较强的工作能力”是指设备监理工程师应具有()的素质。

A.处理问题能力、协调组织能力、综合判断能力

B.设备工程专业技术能力、处理问题能力

C.设备工程专业管理能力、领导能力

D.较强的执行能力、决策能力

【答案】：A218、黑带大师是6σ管理专家，其具体职责从()角度上说，主要选择和批准项目、总结评价项目等。

A.技术

B.战略

C.管理

D.开发

【答案】：A219、下列关于评审过程中让步原则的说法，错误的是()。

A.关键特性不宜让步

B.重要特性不宜让步

C.即使让步，要明确让步偏差

D.即使让步，要明确让步的数量和时间

【答案】：A220、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：B221、在进行“工期固定—资源均衡”优化时，所采取的措施是()。

A.通过改变非关键工作的开始时间

B.通过改变关键工作的开始时间

C.通过改变非关键工作的完成时间

D.通过改变关键工作的完成时间

【答案】：A222、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。

A.评标委员会未组建

B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D.投标人对开标时间有异议

【答案】：B223、一个任务，特别是大任务，通常需要很多人或若干个子任务小组相互密切配合才能完成，经常需要进行任务或信息等方面的合作，这是高效团队的()特征。

A.高度的信任

B.成员对团队有归属感

C.高度的合作互助精神

D.良好的沟通

【答案】：C224、顾客对监理服务质量的认识和感知包括服务的技术质量和功能质量两个方面。监理服务质量来源于：独到的服务设计和策划，提供以顾客满意和希望方式的系统服务，以及()。

A.监理单位与顾客的关系

B.监理单位领导与监理人员的关系

C.监理单位和监理人员与顾客的关系

D.监理单位与管理部门的关系

【答案】：C225、劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C226、一般地说，对于那些获得质量管理体系认证证书和产品质量认证证书的产品，进货检验通常都选()方式。

A.检验

B.验证

C.试验

D.现场监督抽查

【答案】：B227、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。

A.工程师

B.承包商

C.业主

D.保安公司

【答案】：B228、设备工程监理的服务对象除了包括项目法人或建设单位外，还可以包括所有需要设备工程监理相关服务的()。

A.金融机构

B.顾客

C.保险机构

D.政府部门

【答案】：B229、下列关于项目控制方法的说法，正确的是()。

A.采用被动控制方法时，应首先收集实际数据

B.偏差分析是主动控制的基本步骤之一

C.主动控制可以预防偏差出现

D.前馈控制属于被动控制

【答案】：C230、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中

【答案】：C231、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的

【答案】：B232、根据中国设备监理协会提出的《设备监理单位资格基本要求》(S111：2003)，设备工程监理服务规范中的服务特性可归纳为功能特性与()。

A.技术特性

B.质量特性

C.管理特性

D.组织特性

【答案】：A233、在费用偏差产生的原因中，属于业主方面的原因是()。

A.自然因素

B.法律法规变化

C.投资规划不当

D.施工质量事故

【答案】：C234、()是指在偏差出现之前通过分析可能产生偏差的各种干扰因素，并提前采取措施，消除偏差隐患，从而避免偏差的发生或削弱偏差的强度。

A.事后控制

B.反馈控制

C.主动控制

D.被动控制

【答案】：C235、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是()条款。

A.不可抗力

B.索赔

C.风险与保险

D.竣工结算

【答案】：A236、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收

【答案】：C237、组建设备工程项目设备监理机构是()的职责之一。

A.专业监理工程师

B.现场监理人员

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

【答案】：C238、二次搬运费属于()。

A.材料费

B.企业管理费

C.工程建设其他费用

D.措施费

【答案】：D239、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。

A.违反法律法规规定

B.当事人恶意串通损害第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.对方当事人采用欺诈手段

【答案】：D240、BOT项目是指由一个项目公司发起并提出项目，由政府授予该项目公司以特许权，由()最终所有者。

A.政府融资，项目公司为项目的

B.政府融资，政府为项目的

C.项目公司融资，项目公司为项目的

D.项目公司融资，政府为项目的

【答案】：D241、项目开始时，项目成功完成的可能性()。

A.较低

B.最低

C.较高

D.最高

【答案】：B242、项目信息管理的目的是根据项目信息的特点，有计划地组织信息()，以保证决策者能及时、准确地获得相应的信息。

A.收集

B.传递

C.加工

D.存储

【答案】：C243、通过设计更改或消除失效起因或机理是降低()的唯一途径。

A.重要程度

B.频度

C.不易探测度

D.严重度

【答案】：B244、某设备的当前市场变现价值为40万元，大修理费预计60万元，市场上同种新设备价格为200万元；现有设备大修前单位生产成本为2.5万元/吨，大修后的单位产品生产成本为2.3万元/吨，同类型新设备单位生产成本为2万元/吨。下列关于该设备大修理决策的说法，正确的是()。

A.应进行大修理，因大修理费未超出购置同种新设备所需费用

B.应进行大修理，因大修理后产品单位成本降低

C.不应进行大修理，因大修后设备单位产品成本高于同种新设备单位产品成本

D.不应进行大修理，因大修理费超出其变现价值

【答案】：C245、设备工程投资控制的原则中不包括()。

A.投资最低原则

B.主动控制原则

C.技术与经济相结合原则

D.令人满意原则

【答案】：A246、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书

【答案】：D247、现场评审是设备工程监理单位资格评审的重要程序之一，其工作内容是()。

A.对申请方质量管理体系的符合性进行评审

B.对申请方专业管理和能力及质量管理体系运行的有效性进行评审

C.对申请方实施设备监理的能力进行见证评审

D.对申请方的整改项进行跟踪评审

【答案】：B248、某设备工程工作的乐观估计时间为3周，可能估计时间为7周，悲观估计时间为11周，该工作的期望完成时间应为()周。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】：C249、某公司购置一套生产设备，设计年产量10万件，其产品出厂价50元，年固定成本为80万元，单位产品变动成本为34元。若公司年计划盈余40万元，不考虑营业税金及附加，则其年产量应达到()万件。

A.5

B.7.5

C.8.5

D.10

【答案】：B250、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有()。

A.编制阶段性设计进度计划

B.定期检查设计工作实际进展情况

C.协调设计各专业之间的配合关系

D.建立健全设计技术经济定额

【答案】：B251、大型复杂的设备往往包含了内部各种不同类型的零部件，有些零部件的过程质量以及由这些零部件装配成的系统质量不易或不能够经济地测量出来，而在设备使用后才能暴露出来，这说明设备工程质量具有()的特点。

A.适用性与可靠性

B.质量影响因素多

C.可维护性与可移植性

D.质量问题的隐蔽性

【答案】：D252、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。

A.21

B.28

C.56

D.84

【答案】：D253、某企业从现在开始每年年末均等地存入银行100万元，年利率为6%，则4年末复本利和应为()万元。[已知(F/A，6%，4)=4.375]

A.467.2

B.437.5

C.478.2

D.426.7

【答案】：B254、在设计承包商编制的设备设计计划中，除应包括项目质量目标和设计质量管理的要求外，还包括项目概况，项目设计范围，设计分工和()等内容。

A.分承包方的正式组织和技术接口

B.分承包方的初步组织和技术接口

C.设计采用的标准、规范

D.已批准的初步设计文件

【答案】：C255、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，()差距是主要的质量差距。

A.服务规划

B.服务认知

C.服务提供

D.服务感知

【答案】：D256、材料费的索赔不包括()。

A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

B.由于客观原因材料价格大幅度上涨

C.由于承包商的原因造成材料损坏失效

D.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用

【答案】：C257、下列资料中，属于设备工程监理依据类合同文件的是()。

A.设备监理质量计划

B.合同双方会议纪要

C.监理单位的监理报告

D.现场监理的见证记录

【答案】：B258、按风险影响范围分类可以将风险分为()。

A.纯风险和投机风险

B.政治风险、经济风险、技术风险和自然风险

C.可管理的风险和不可管理的风险

D.基本风险和特殊风险

【答案】：D259、沟通策划就是要明确项目各参与方所需要的信息，要建立有效的沟通机制和()。

A.评估沟通的成本

B.信息管理系统

C.确定合适的沟通场所

D.制定提供服务的方式

【答案】：B260、协调业主与承包商之间的利益冲突、协调不同承包商相互间的利益冲突等协调任务是由()究成的。

A.业主

B.承包商

C.监理机构

D.政府机构

【答案】：C261、在2000版90