灾后重建工程监理协议

灾后重建工程监理协议甲方（建设单位）：[全称]统一社会信用代码：[代码]地址：[地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话]乙方（监理单位）：[全称]统一社会信用代码：[代码]资质等级：[监理综合资质/专业资质，需明确灾后重建相关业绩要求]地址：[地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话]鉴于1.甲方因[XX地区XX灾害]需实施灾后重建工程（以下简称“本工程”），已取得项目审批文件（见附件1）；2.乙方具备相应监理资质及3年以上灾后重建工程监理经验，同意接受甲方委托提供监理服务。甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信原则，订立本协议：第一条监理范围与内容1.1监理范围（1）工程范围：本工程包括[民房重建（XX户）、农村道路修复（XX公里）、村级卫生室重建（XX㎡）、供水设施恢复（XX处）]，具体以附件2《工程范围清单》为准；（2）阶段范围：从勘察阶段开始，至缺陷责任期届满（含竣工验收、竣工结算审核）。1.2监理内容（1）质量控制：-原材料/构配件进场验收（实行见证取样送检，不合格品严禁进场）；-隐蔽工程（如基础、防水、结构连接）100%旁站验收；-督促施工单位落实灾后重建专项抗震、抗灾规范（见附件3《灾后重建技术标准清单》）；-参与质量事故调查，出具监理处理意见。（2）进度控制：-审核施工总进度计划及应急工期调整方案；-每日巡查进度偏差，每周召开监理例会协调工期；-因不可抗力（如次生灾害）导致工期延误，协助甲方办理工期顺延手续。（3）投资控制：-审核施工单位上报的工程量清单及工程款支付申请（误差率不得超过3%）；-跟踪工程变更签证，控制总投资不突破概算（见附件4《工程概算表》）；-协助甲方审核竣工结算，出具结算监理意见。（4）安全监理：-审核施工单位安全专项方案（含地质灾害防控、临时设施安全）；-每日巡查施工现场安全隐患，签发《监理通知单》，逾期未整改的签发《工程暂停令》并上报当地住建部门；-建立安全监理台账，每月向甲方提交安全月报。（5）合同管理：-协助甲方审核施工单位合同条款（重点核查灾后重建专项责任）；-处理施工单位索赔申请，出具监理索赔意见。（6）信息管理：-建立监理档案（含纸质版+电子版），竣工验收后30日内移交甲方及城建档案部门；-每月提交《监理月报》（含质量、进度、安全、投资数据）。第二条监理依据1.国家法律法规：《建筑法》《建设工程质量管理条例》《灾后恢复重建条例》；2.行业规范：《建设工程监理规范》（GB/T50319）、当地《灾后重建工程质量安全管理办法》；3.甲方提供的文件：项目审批文件、设计图纸、施工合同、概算书；4.本协议及附件。第三条双方权利义务3.1甲方权利（1）要求乙方按协议及规范履职，检查监理人员到岗、资料归档情况；（2）对乙方提出的设计优化、进度调整建议3日内答复；（3）更换不合格监理人员（需书面说明理由）。3.2甲方义务（1）协议签订后7日内提供完整勘察、设计文件及审批资料；（2）协调施工、设计、勘察等单位配合监理工作；（3）按时支付监理费用，逾期需承担违约责任（见第七条）；（4）对乙方发出的《工程暂停令》，24小时内答复处理意见。3.3乙方权利（1）要求甲方提供监理所需资料，逾期可顺延服务期限；（2）对不合格工程、违规施工有权拒绝签认，签发监理指令；（3）因甲方原因导致监理成本增加，有权申请费用调整。3.4乙方义务（1）派驻符合要求的监理团队：-总监理工程师：注册监理工程师（建筑/市政专业）+3年灾后重建监理业绩；-专业监理工程师：3名（结构、安全、造价各1名，需注册）；-监理员：2名（持证上岗）；-人员更换需提前7日书面报甲方批准，更换总监理工程师需经甲方书面同意。（2）建立监理项目部，制定《监理规划》《监理实施细则》，报甲方审核后实施；（3）缺陷责任期内（12个月）每季度巡查1次，处理质量缺陷（需24小时内响应）；（4）保守甲方商业秘密（如灾后重建资金使用、工程技术参数）；（5）配合甲方接受政府部门的灾后重建专项检查。第四条监理服务期限1.服务开始日期：本协议签订之日；2.服务结束日期：本工程缺陷责任期届满之日（即竣工验收合格后12个月）；3.因甲方原因（如设计变更、资金延误）导致工期延长，服务期限相应顺延，费用按实际延长天数调整（调整公式：新增费用=总监理费÷原服务天数×顺延天数）。第五条监理费用及支付5.1费用计算总监理费=工程概算投资额×1.2%，暂定为人民币[XX元]（大写：[XX元整]），最终按竣工结算价调整（多退少补）。5.2支付节点（1）预付款：协议签订后5日内，支付总费用的20%（即[XX元]）；（2）中期款1：主体结构封顶后7日内，支付总费用的30%（即[XX元]）；（3）中期款2：竣工验收合格后7日内，支付总费用的40%（即[XX元]）；（4）尾款（质量保证金）：缺陷责任期届满后7日内，支付总费用的10%（即[XX元]）。5.3支付方式甲方通过银行转账支付至乙方指定账户（账户信息见附件5），乙方需提供增值税专用发票。第六条风险防控1.地质风险：乙方需督促施工单位在开工前完成地质勘察复核，制定滑坡、泥石流防控专项方案；2.次生灾害风险：乙方需在汛期前检查施工临时设施的抗灾能力，督促施工单位制定应急撤离预案；3.资金风险：乙方需跟踪灾后重建资金拨付情况，若发现资金延误影响进度，需立即书面通知甲方。第七条违约责任1.甲方逾期支付费用：每逾期1日，按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超过30日，乙方有权暂停监理工作，直至费用支付，暂停期间服务期限顺延；2.乙方未按约定派驻监理人员：每次扣减监理费5000元，累计扣减超过总费用10%的，甲方有权解除协议；3.乙方监理失职导致质量事故：-一般事故：退还已收监理费的20%，承担事故损失的10%；-重大事故：退还全部已收监理费，承担事故损失的20%，并配合甲方及主管部门调查；4.甲方要求提前竣工：需提前15日书面通知乙方，协商调整监理费及人员配置，否则乙方不承担进度延误责任。第八条争议解决因本协议发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第九条其他1.本协议自双方签字盖章之日起生效；2.协议一式6份，甲方3份，乙方3份，具有同等法律效力；3.附件为本协议组成部分，与本协议具有同等效力（附件清单：1.项目审批文件；2.工程范