铜棒铝棒销售合同范本

铜棒铝棒销售合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX金属材料有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX金属制品有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**合同简介**

本合同由甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订，旨在明确双方在铜棒、铝棒销售过程中的权利与义务。甲方作为采购方，基于自身生产及经营需要，拟向乙方采购特定规格和数量的铜棒、铝棒产品。乙方作为专业的金属制品供应商，具备稳定的生产能力和完善的供应链体系，能够满足甲方对产品质量和供货量的要求。双方基于平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

甲方在签订本合同前已充分了解乙方的产品标准、供货能力及市场行情，并确认乙方提供的铜棒、铝棒符合国家相关质量标准及甲方的具体技术要求。乙方承诺按照合同约定提供符合约定的产品，并确保持续稳定的供货。双方合作背景基于长期的市场需求及双方的商业信誉，旨在通过本合同建立长期稳定的供应链合作关系，促进双方的共同发展。甲乙双方均承诺严格遵守合同条款，确保交易的顺利完成。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲乙双方在铜棒、铝棒销售过程中的权利与义务，确保甲方能够按照约定采购到符合质量标准的金属材料，乙方能够顺利履行供货义务并获得相应报酬。合同范围包括但不限于铜棒、铝棒产品的采购、供货、运输、验收等环节。具体涉及的产品规格、数量、质量标准、价格、支付条件、履行期限、违约责任等内容均以本合同约定为准。双方将通过本合同的签订与履行，建立稳定、高效的供应链合作关系，满足甲方的生产需求。

第二条定义

1.**铜棒**：指以铜为主要原料，通过特定工艺加工而成的金属棒材，用于工业生产及加工领域。

2.**铝棒**：指以铝为主要原料，通过特定工艺加工而成的金属棒材，用于工业生产及加工领域。

3.**质量标准**：指国家或行业对铜棒、铝棒产品的质量要求，包括尺寸精度、化学成分、力学性能等指标。

4.**供货周期**：指乙方自收到甲方订单后，完成生产并交付产品的最长时间限制。

5.**验收标准**：指甲方对乙方提供的铜棒、铝棒产品进行质量检验的具体依据和流程。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权按照本合同约定向乙方采购铜棒、铝棒产品，并要求乙方提供符合质量标准的产品。

（2）甲方有权对乙方提供的铜棒、铝棒产品进行验收，并有权要求乙方对不合格产品进行更换或退货。

（3）甲方应按照本合同约定及时支付货款，并承担因延迟支付货款而产生的违约责任。

（4）甲方应向乙方提供准确、完整的采购需求信息，包括产品规格、数量、质量标准等，并确保信息的真实性。

（5）甲方应配合乙方进行产品的运输和交付，并在收到产品后按照约定进行验收。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权按照本合同约定向甲方销售铜棒、铝棒产品，并要求甲方按时支付货款。

（2）乙方应按照本合同约定提供符合质量标准的铜棒、铝棒产品，并确保产品的尺寸精度、化学成分、力学性能等指标符合国家或行业要求。

（3）乙方应按照本合同约定的时间节点完成产品的生产并交付给甲方，并承担因延迟交付而产生的违约责任。

（4）乙方应向甲方提供产品的质量证明文件，并配合甲方进行产品的验收。

（5）乙方应确保产品的运输安全，并承担运输过程中产生的相关费用。

（6）乙方应遵守国家相关法律法规，确保产品的生产、销售过程符合环保、安全等要求。

（7）乙方应配合甲方进行产品的质量检验，并在发现质量问题后及时采取补救措施。

（8）乙方应保护甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得将甲方的采购需求信息泄露给第三方。

（9）乙方应建立完善的质量管理体系，确保持续稳定地提供符合质量标准的产品。

（10）乙方应配合甲方进行产品的售后服务，并在发现产品质量问题后及时提供解决方案。

第四条价格与支付条件

1.产品价格：乙方提供的铜棒、铝棒产品价格按照市场行情及双方协商确定。具体价格以附件一《产品价格清单》为准，该清单列明了每种产品的单价及计价单位。

2.支付方式：甲方应采用银行转账方式支付货款。乙方应在收到甲方付款后及时开具发票，甲方应在收到发票后核对无误后进行报销。

3.支付时间：甲方应在收到乙方交付的产品并验收合格后XX日内支付该批次产品的货款。如甲方因特殊原因需要延迟支付货款，应提前与乙方协商并达成一致意见，否则视为违约。

4.付款账户：甲方应将货款支付至乙方以下账户：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX金属制品有限公司

账号：XXXXXX

5.税费承担：产品价格已包含增值税等税费，甲方无需额外支付其他税费。如遇国家政策调整导致税费发生变化，双方应协商调整价格。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同有效期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，自双方签字盖章之日起生效。合同期满前XX个月，如双方均有意继续合作，应另行协商签订续期合同。

2.订单确认：甲方应在每月XX日前向乙方提交下月采购订单，乙方应在收到订单后XX日内确认并回复甲方。

3.生产周期：乙方应在收到甲方订单后XX日内完成产品的生产，并准备发货。如遇特殊情况导致生产周期延长，乙方应提前XX日通知甲方，并协商调整交付时间。

4.交付时间：乙方应在生产完成后XX日内将产品交付给甲方指定地点。如甲方提供运输服务，乙方应在甲方要求的时间内将产品送达指定地点；如乙方提供运输服务，乙方应负责安排运输并确保产品按时送达。

5.验收期限：甲方应在收到产品后XX日内完成验收。如发现产品质量问题，应在验收期内书面通知乙方，并说明具体问题及处理要求。乙方应在收到通知后XX日内响应并采取补救措施。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时支付货款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分XX%的违约金。逾期超过XX日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付全部货款及违约金。

（2）甲方未按时提供采购需求信息或提供虚假信息的，导致乙方生产或运输延误的，甲方应承担相应的损失。如延误超过XX日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已产生的费用及违约金。

（3）甲方在验收期内未提出质量异议，事后发现产品质量问题的，视为产品合格。如甲方要求乙方承担责任的，应提供充分证据，否则视为自行放弃权利。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按时交付产品的，每逾期一日，应向甲方支付逾期交付部分XX%的违约金。逾期超过XX日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付已产生费用及违约金。

（2）乙方交付的产品不符合质量标准的，甲方有权要求乙方更换或退货。如乙方拒绝更换或退货，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。损失赔偿包括但不限于产品价值、运输费、检验费等。

（3）乙方在交付产品时未提供质量证明文件或发票的，甲方有权拒绝接收产品，并要求乙方在XX日内补齐相关文件。逾期未补齐的，视为违约，乙方应承担相应责任。

（4）乙方在运输过程中造成产品损坏或丢失的，应承担赔偿责任。赔偿金额按照产品实际价值计算，并应在本合同签订后XX日内支付给甲方。

（5）乙方泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。损失赔偿包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、商誉损失等。

（6）乙方未按时响应甲方质量异议的，每逾期一日，应向甲方支付XX%的违约金。逾期超过XX日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

3.双方协商解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，双方应继续履行合同，非争议部分仍然有效。

4.赔偿范围：违约方的赔偿范围包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合同履行费用等。赔偿金额应根据实际损失计算，并应得到对方的书面确认。如无法确定具体损失金额，可参照本合同相关条款执行。

5.合同解除：如一方严重违约，导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。解除合同后，双方应立即停止履行合同，并退还已收到的款项及物品。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风、干旱等）、战争、动乱、政府行为（如征收、没收、禁运等）、流行病疫情以及无法预见的技术故障等。

2.通知义务：任何一方遭遇不可抗力事件时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，说明不可抗力事件的发生、影响以及预计持续的时间。通知应包含充分的事实依据和证明材料。

3.协商处理：收到对方不可抗力通知后，双方应友好协商，根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延迟履行、部分履行或解除合同。协商应考虑公平合理原则，尽量减少双方损失。

4.责任免除：遭遇不可抗力事件的一方，根据不可抗力事件的影响，可以部分或全部免除相应的违约责任。但免责方仍需及时采取合理的措施，防止或减少不可抗力事件造成的损失。因不可抗力事件导致的合同履行障碍消除后，双方应尽快恢复合同的履行。

5.证明责任：主张不可抗力免责的一方，应承担证明不可抗力事件及其影响的举证责任。如无法提供有效证明，将视为非不可抗力事件，应承担相应的违约责任。

6.合同解除：如不可抗力事件持续超过XX日，导致合同目的无法实现，双方均可解除合同。解除合同后，双方应相互返还已收到的款项及物品，并可根据实际情况协商赔偿损失。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下的任何争议，包括但不限于合同解释、履行、违约等，应由双方首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，双方应积极寻求达成和解的方案。

2.协商不成：如双方在XX日内通过友好协商未能解决争议，任何一方均可选择以下一种方式解决争议，且选择一旦作出，不得擅自变更：

(1)调解：协商不成的，双方可共同委托第三方调解机构进行调解。调解协议达成后，双方应自觉履行。调解不成的，任何一方均可进入下一步争议解决程序。

(2)仲裁：协商不成的，任何一方均可将争议提交至XX仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为合同签订地。双方应遵守并履行仲裁裁决，任何一方拒绝履行的，对方可向人民法院申请强制执行。

(3)诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法院的审理程序，并提供相关证据支持自己的主张。法院的判决具有法律效力，对双方均有约束力。如一方不履行法院判决，另一方可向人民法院申请强制执行。

3.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应遵循诚实信用原则，提供真实、完整的信息和证据，并尊重对方合法权益。无论采用何种争议解决方式，双方均应尽力维护良好的合作关系，避免不必要的损失和纠纷。

4.专属管辖：本合同约定争议解决方式为仲裁或诉讼的，均以合同签订地为管辖地。如一方在约定地点之外提起仲裁或诉讼，另一方有权提出管辖权异议，并要求法院或仲裁机构将案件移送至合同约定的管辖地。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式发送。通知应在营业时间内送达收件人，或在不适用营业时间的情况下，在下一个营业时间送达。以电子邮件方式发送的通知，发送成功时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的通知，寄出后XX日视为送达。双方应确保本合同中载明的联系方式准确有效，并及时更新。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何未以书面形式作出的变更或补充均无效。

3.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何义务转让给第三方或分包给任何分包商。如乙方进行分包，乙方应确保分包商遵守本合同的所有条款和条件，并对分包商的行为和违约承担连带责任。

4.独立合同关系：本合同的签订和履行不影响双方与第三方之间可能存在的任何其他合同关系。除非本合同另有明确约定，双方应各自独立履行其在其他合同项下的义务。

5.转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。但根据法律规定或本合同约定可以转让的除外。

6.合同终止：本合同在以下情况下终止：（1）合同期限届满且双方未续签；（2）双方协商一致同意终止；（3）因不可抗力导致合同无法继续履行；（4）一方严重违约，导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同。

7.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议均应依据中华人民共和国法律进行判断和处理。

8.完整协议：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解和承诺。

9.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露、使用或允许他人使用该等商业秘密。保密义务在本合同终止后仍然有效。

第十条附则

1.附件：本合同包含以下附件，为本合同不可分割的一部分