障碍场施工合同范本

障碍场施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司。

甲方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

甲方是一家依法注册成立的建设工程企业，具备相应的企业法人资格和经营范围。甲方在建筑领域拥有丰富的项目管理和施工经验，特别是在障碍场施工方面具备专业能力。甲方为推进XX项目的建设，需委托乙方提供专业的障碍场施工服务，以保障项目顺利实施。基于此，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就障碍场施工事宜达成如下协议。

甲方的主要业务涵盖建筑工程设计、施工及项目管理，尤其在障碍场施工领域拥有多个成功案例。为满足XX项目的特定需求，甲方选择乙方作为合作方，利用乙方的专业技术和服务能力，确保施工质量和进度。双方的合作基于平等互利、诚实信用的原则，甲方将提供必要的施工条件和资源支持，乙方则按照合同约定完成施工任务。

在合作背景方面，XX项目属于甲方的重要投资项目，该项目位于XX市XX区，占地面积约XX平方米，计划用于XX用途。项目施工过程中，部分区域存在障碍物需要清除或处理，这些障碍物包括但不限于地下管线、旧有建筑物、树木等。为确保项目顺利推进，甲方经评估后决定采用障碍场施工方案，并委托乙方承担具体施工工作。

甲方在合同履行过程中，将负责提供施工区域的详细图纸、地质勘察报告及相关技术资料，并协调相关部门办理施工许可等手续。同时，甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保施工符合设计要求和安全生产标准。乙方的施工成果需经甲方验收合格后，方可进入下一阶段工作。双方将通过充分沟通和协作，共同推进项目的顺利实施。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX专业施工有限公司。

乙方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

乙方是一家依法注册成立的专业施工企业，具备相应的企业法人资格和经营范围。乙方在障碍场施工领域拥有丰富的技术积累和项目经验，特别是在复杂地质条件和特殊施工环境下的处理能力方面表现突出。乙方为响应甲方的合作需求，愿意按照合同约定提供专业的障碍场施工服务，协助甲方完成XX项目的建设目标。基于此，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就障碍场施工事宜达成如下协议。

乙方的主要业务涵盖障碍场施工、地基处理、地下管线改造等特种工程，拥有专业的施工团队和先进的施工设备。乙方的技术团队具备丰富的行业经验，能够针对不同类型的障碍物制定科学合理的施工方案，确保施工安全、高效、环保。在本次合作中，乙方将充分发挥自身优势，严格按照甲方的要求完成施工任务，并提供全方位的技术支持和服务保障。

在合作背景方面，乙方在前期已对XX项目进行充分调研，了解该区域存在的障碍物类型及分布情况。乙方根据甲方提供的施工需求，制定了详细的施工计划，包括施工流程、资源配置、质量控制等环节。乙方承诺将严格按照计划执行，确保施工进度和工程质量符合合同要求。同时，乙方将积极配合甲方协调相关方，解决施工过程中可能出现的各类问题，确保项目顺利推进。

乙方在合同履行过程中，将负责组建专业的施工队伍，配备必要的施工设备和材料，并严格按照施工方案和技术标准进行作业。乙方需确保施工过程符合安全生产规范，并承担因施工产生的所有安全责任。施工完成后，乙方将主动向甲方提交完整的施工报告和验收资料，配合甲方进行项目验收。双方将通过紧密协作，共同推动XX项目的顺利实施。

甲乙双方的合作基于长期稳定的合作关系基础，双方均致力于提供高质量的工程服务。甲方将充分发挥资源优势，为乙方提供必要的支持和保障；乙方则发挥专业技术优势，确保施工任务的顺利完成。通过双方的共同努力，XX项目的障碍场施工工作将得到高效、专业的解决，为项目的整体推进奠定坚实基础。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX项目障碍场施工中的权利与义务，确保障碍物清除及场地平整工作按照约定标准、进度及安全要求完成。具体范围包括但不限于：对XX项目施工区域内存在的地下管线、旧有建筑物基础、树木及其他障碍物的勘察、定位、清除、拆除及场地恢复等工作。施工范围以甲方提供的详细图纸及现场实际情况为准，涉及的具体内容包括障碍物拆除方案制定、施工设备调配、人员组织、安全生产管理、施工废弃物处理以及最终场地验收等全部环节。双方将依据本合同约定，共同推进障碍场施工工作的顺利实施，为后续项目建设的顺利进行提供保障。

第二条定义

1.**障碍物**：指在XX项目施工区域内，对项目建设构成阻碍的各类物体，包括但不限于地下管线、旧有建筑物基础、树根、岩石、地下构筑物等。

2.**施工方案**：指乙方根据甲方要求及现场实际情况编制的，包含施工流程、方法、资源配置、安全措施及进度计划的详细计划文件。

3.**验收标准**：指本项目障碍场施工应达到的质量及安全标准，包括但不限于地基承载力、场地平整度、安全文明施工要求等，具体以甲方提供的图纸及技术规范为准。

4.**安全生产责任**：指施工过程中，乙方需承担因施工活动引发的安全事故的全部责任，并负责采取有效措施确保施工人员及第三方安全。

5.**施工废弃物**：指施工过程中产生的各类废弃物，包括但不限于拆除物、土方、建筑垃圾等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务

甲方有权要求乙方按照合同约定的施工方案及进度要求完成障碍场施工任务，并有权对乙方的施工过程进行监督、检查及指导。甲方需及时提供施工所需的场地条件及必要的技术支持，包括但不限于施工图纸、地质勘察报告、地下管线分布图等资料。甲方应协调相关政府部门，协助乙方办理施工许可及临时占道等手续，并承担因协调产生的费用。在施工完成后，甲方有权组织相关方对施工成果进行验收，验收合格后支付相应款项。甲方需对乙方施工人员进行安全培训及交底，并承担因场地条件限制导致的额外风险责任。

2.乙方的权力与义务

乙方有权要求甲方提供必要的施工条件及配合，包括场地移交、资料提供、手续办理等，甲方应及时履行相关义务。乙方需组建专业的施工团队，配备符合项目要求的施工设备及材料，并严格按照施工方案及安全规范进行作业。乙方需自行承担施工过程中产生的所有安全生产责任，包括施工人员保险、安全防护措施及事故处理等，并确保施工活动不影响周边环境及第三方利益。乙方应建立完善的质量管理体系，确保施工成果符合设计要求及验收标准，并主动配合甲方的检查及验收工作。在施工过程中，乙方需妥善处理施工废弃物，并按照环保要求进行分类及清运，相关费用由乙方承担。乙方需在施工前编制详细的应急预案，并报甲方备案，以应对可能出现的突发情况。若因乙方原因导致施工延期或出现质量问题，乙方需承担相应责任并采取补救措施，由此产生的费用由乙方承担。在项目完成后，乙方需向甲方提交完整的施工资料及验收报告，并配合甲方进行项目移交。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的障碍场施工总价为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含乙方为完成本合同约定的全部施工内容所发生的人工、材料、设备、管理、利润及税金等全部费用。

2.付款方式：甲方按合同总价XX%即人民币XX元（大写：XX元整）作为预付款，于合同签订后XX日内支付至乙方指定账户；乙方完成XX%的施工内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价XX%即人民币XX元（大写：XX元整）；剩余XX%即人民币XX元（大写：XX元整）作为尾款，于项目整体竣工验收合格并资料移交完毕后XX日内支付。

3.乙方应在收到每笔款项前，向甲方提供等额的发票及收款银行回单。甲方逾期支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX‰向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。

4.若因甲方原因导致乙方无法按期收款，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自合同签订之日起至项目障碍场施工工作完成并经验收合格之日止，预计总工期为XX天，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。

2.乙方应于收到甲方开工通知后XX日内进场施工，并严格按照施工方案及进度计划推进工作。关键时间节点包括：XX年XX月XX日前完成XX区域障碍物清除；XX年XX月XX日前完成全部场地平整及验收。

3.若遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后，工期可相应顺延，顺延时间不超过XX天。乙方需提前XX日书面通知甲方任何可能影响工期的异常情况，并提供相关证明文件。

4.在合同履行期间，乙方应定期向甲方提交施工进度报告，并接受甲方的检查与监督。甲方应在收到乙方进度报告后XX日内完成审核并反馈意见。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按本合同第四条约定的付款时间足额支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX‰向乙方支付违约金，且应承担乙方因此产生的追款费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方需承担由此造成的全部损失。

（2）若甲方提供的施工图纸、地质资料等存在重大错误或遗漏，导致乙方施工方案需重大调整或出现返工，甲方应承担由此增加的费用，并赔偿乙方因此遭受的直接损失，赔偿上限不超过合同总价的XX%。

（3）若甲方未按时移交施工场地或提供必要配合，导致乙方工期延误，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价XX‰的延误赔偿金，且乙方有权要求甲方赔偿停工损失。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未按本合同第五条约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按合同总价XX‰向甲方支付工期延误违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方需退还已收取的款项并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（2）若乙方施工质量不符合合同约定的验收标准，甲方有权要求乙方在XX日内进行免费整改，整改期间产生的费用由乙方承担。若整改后仍不合格，甲方有权拒绝验收，并要求乙方承担合同总价XX%的违约金，甲方还有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担。

（3）若乙方在施工过程中发生重大安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方需承担全部赔偿责任，并承担由此产生的行政处罚及罚款。同时，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的款项。

（4）若乙方擅自更换合同约定的施工材料或设备，或未按规范进行施工，导致场地出现质量问题或安全隐患，乙方需承担全部修复责任及由此产生的损失，并支付合同总价XX%的违约金。甲方还有权要求乙方赔偿因其违约行为给甲方造成的全部间接损失。

3.双方共同责任：

若因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。若一方违约行为导致合同解除，违约方需赔偿对方因此遭受的直接损失，包括但不限于预期收益损失、合同履行费用等。双方应在违约发生后XX日内协商解决违约事宜，协商不成的，依法通过争议解决条款处理。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、征用或政策调整）、法律变化等。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府公告、灾害鉴定报告等）。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任，但应及时采取措施减少损失，因未采取有效措施导致的扩大损失，由责任方承担。

4.若不可抗力影响持续超过XX日，双方有权解除合同，并应就合同履行情况及损失进行结算，互不承担违约责任。解除合同后，乙方应妥善保管已完成的施工成果，甲方按实际完成工作量支付相应款项。

5.不可抗力事件消除后，双方应立即恢复履行合同，已发生的费用按实际情况分摊。

第八条争议解决

1.本合同项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，非争议事项的履行不得因此中断。

3.甲方所在地有管辖权的人民法院对本案享有专属管辖权，任何一方均不得就同一争议事项向其他法院提起诉讼或申请仲裁。

4.诉讼费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）由败诉方承担，胜诉方有权要求败诉方承担其合理维权费用。

5.在诉讼期间，双方应积极配合法院查明事实，并应遵守法院的判决或裁定，任何一方拒不履行法院生效判决的，另一方有权申请强制执行。若一方申请仲裁，则应向约定的仲裁机构提交仲裁申请书及相关证据材料，仲裁裁决具有法律效力，双方均应自觉履行。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本合同中载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何书面通知应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至上述地址或联系方式。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后XX日视为送达。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方，否则按原联系方式发送的通知视为有效送达。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均需经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议内容与原合同冲突，以补充协议为准。任何一方单方面提出的变更要求，若对方不同意，变更不发生效力。

3.**保密义务**：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于价格、技术信息、客户资料等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任