工厂手动代工合同范本

工厂手动代工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为“XX精密制造有限公司”，注册地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为张伟，联系电话甲方是一家专业从事精密机械零部件生产的企业，拥有先进的制造设备和丰富的行业经验。为满足其生产需求，甲方决定委托乙方提供工厂手动代工服务，以完成部分非核心零部件的加工制造。甲方在行业内享有良好的声誉，其生产的产品广泛应用于汽车、电子、医疗等多个领域。随着业务规模的扩大，甲方对代工服务的需求日益增加，因此选择与具备专业能力的乙方合作，以确保产品质量和生产效率。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为“XX机械加工服务中心”，注册地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为李强，联系电话乙方是一家专注于机械加工服务的企业，拥有多年的行业经验和技术积累，具备完善的生产设备和质量控制体系。乙方向多家制造企业提供代工服务，包括零部件加工、装配调试等，其服务质量在业内具有较高的认可度。乙方拥有一支专业的技术团队，能够根据客户需求提供定制化的加工方案，并确保加工精度和效率。基于乙方的专业能力和服务信誉，甲方选择与其合作，以实现双方资源共享和互利共赢。

**合同简介**

本合同双方基于平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方提供工厂手动代工服务事宜达成一致。甲方根据自身生产需求，委托乙方进行特定零部件的加工制造，乙方同意按照甲方的技术要求和标准提供代工服务。双方合作的前提条件是，乙方能够确保加工产品的质量和生产效率，满足甲方在数量、精度和交货期方面的要求。甲方将提供详细的产品图纸和技术规范，乙方将严格按照这些要求进行加工，并承担相应的生产责任。通过本次合作，甲方旨在降低生产成本、提高生产灵活性，而乙方则通过承接代工业务，扩大服务范围、提升市场竞争力。双方均希望通过本合同的履行，建立长期稳定的合作关系，实现共同发展。

本合同范本中，当事人信息和合同简介部分为后续条款的制定提供了基础，明确了双方的身份、合作背景及合作目的，为后续的权利义务、价格支付、履行期限等条款的约定提供了依据。双方在充分了解彼此情况的前提下，通过协商达成共识，确保合同条款的合理性和可操作性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方提供工厂手动代工服务的具体内容、标准及双方责任，确保乙方按照甲方的需求完成指定零部件的加工制造，满足甲方生产所需。本合同涉及的代工范围包括但不限于：根据甲方提供的图纸和技术要求，对特定型号的机械零部件进行车削、铣削、钻孔、打磨等手动加工工序；确保加工后的零部件符合甲方规定的尺寸精度、表面光洁度及质量标准；按时完成加工任务，并按约定交付给甲方。具体代工产品清单、技术参数及数量以附件形式列明，作为本合同不可分割的一部分。

第二条定义

1.**代工服务**：指乙方根据甲方提供的技术文件和工艺要求，利用手动加工设备完成零部件的制造过程。

2.**技术文件**：包括产品图纸、工艺卡片、质量标准、检验规范等由甲方提供的与加工任务相关的技术资料。

3.**加工精度**：指零部件加工后的尺寸偏差、形位公差等符合甲方技术要求的程度。

4.**表面光洁度**：指零部件加工表面的粗糙度，应符合甲方规定的标准。

5.**质量标准**：指乙方加工的零部件必须满足甲方提出的功能性、可靠性及外观要求。

6.**交货期**：指乙方按照合同约定完成加工任务并交付给甲方的具体时间节点。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的技术文件和标准进行加工，并对乙方的加工过程进行监督和检查。

（2）甲方应向乙方提供完整、准确的技术文件和工艺要求，并确保这些文件的合法性和有效性。

（3）甲方有权对乙方加工的零部件进行质量检验，并可根据检验结果要求乙方进行整改或返工。

（4）甲方应按照合同约定支付代工费用，并承担因延迟付款导致的违约责任。

（5）甲方应向乙方提供必要的加工环境和支持，包括提供合理的加工场地、电力供应等。

（6）甲方应对其提供的技术文件和工艺要求承担全部责任，并确保这些文件的合法性和知识产权的合规性。

（7）甲方应按时通知乙方加工任务的开始和结束时间，并提供必要的加工指令和变更通知。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权要求甲方提供完整、准确的技术文件和工艺要求，并有权对甲方提供的文件进行核对和确认。

（2）乙方应严格按照合同约定的技术文件和标准进行加工，确保加工精度和表面光洁度符合甲方要求。

（3）乙方应建立完善的质量控制体系，对加工过程中的每一个环节进行严格监控，确保产品质量。

（4）乙方应按时完成加工任务，并按约定交付给甲方，若遇特殊情况需延迟交货，应提前通知甲方并协商解决方案。

（5）乙方应确保加工过程中使用的原材料和辅助材料的质量，并可根据甲方的要求提供相关证明文件。

（6）乙方应保护甲方的技术文件和商业秘密，未经甲方许可不得泄露给任何第三方。

（7）乙方应配备专业的技术团队和设备，确保加工任务的顺利进行，并可根据甲方的需求提供技术支持和咨询服务。

（8）乙方应对其加工的零部件承担全部质量责任，并可根据甲方的检验结果进行整改或返工，直至符合合同要求。

（9）乙方应建立健全的安全生产管理制度，确保加工过程中的安全生产，并对因安全生产问题导致的损失承担全部责任。

（10）乙方应配合甲方进行质量检验，并提供必要的检验数据和记录，以便甲方进行质量评估和追溯。

第四条价格与支付条件

1.代工价格：乙方完成甲方委托的代工任务，甲方应按照双方确认的加工单价及数量支付费用。具体单价及数量以附件形式列明，作为本合同不可分割的一部分。代工价格采用固定价格方式，除非合同另有约定或双方一致同意，加工单价在合同履行期内不予调整。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式将代工费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到甲方付款前，向甲方提供等额的合规发票。

3.支付时间：甲方应于乙方完成每一批次代工任务并交付合格产品后XX日内，支付该批次对应的代工费用。首期款项可在合同签订后XX日内支付，用于乙方准备生产所需的物料及设备调试，支付比例不超过合同总金额的XX%。剩余款项根据交货批次分批支付，直至合同项下全部代工任务完成并经甲方验收合格后支付完毕。

4.付款条件：甲方付款以乙方交付的、经甲方检验合格的产品为前提。若乙方交付的产品存在质量问题，甲方有权拒绝支付相应款项，直至乙方完成整改并交付合格产品。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。如需延长合同期限，双方应在合同到期前XX日协商并签订补充协议。

2.代工周期：乙方应在收到甲方确认的技术文件及首期款项后XX日内开始加工准备工作，并在XX日内完成首批代工任务的加工。后续代工任务的完成时间，应根据订单数量、加工复杂程度及甲方通知的优先级等因素确定，具体交货期以双方书面确认的排程表为准。

3.交货方式：乙方应将加工完成的零部件按照甲方指定的地点交付，并负责办理运输及保险手续，相关费用由乙方承担。甲方应在收到货物后XX日内进行检验，检验合格后确认收货。

4.合同变更：本合同项下的任何履行期限调整，均需经双方书面同意。甲方如需变更订单内容或增加加工任务，应提前XX日向乙方发出书面通知，并协商调整相关条款。

第六条违约责任

**一、甲方违约责任**

1.技术文件提供延迟：若甲方未按合同约定提供完整、准确的技术文件，导致乙方无法按时开始加工，每延迟一日，甲方应向乙方支付合同总金额XX%的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的XX%。逾期超过XX日，乙方有权解除合同，并要求甲方承担合同总金额XX%的违约责任。

2.付款延迟：若甲方未按本合同第四条约定按时支付代工费用，每延迟一日，应向乙方支付逾期付款金额XX%的违约金。逾期付款超过XX日，乙方有权暂停加工或解除合同，并要求甲方支付已完成工作量对应费用及合同总金额XX%的违约金。

3.检验标准变更：若甲方在加工过程中擅自变更技术要求或质量标准，导致乙方产生额外成本或延误工期，甲方应承担由此产生的全部损失，并支付合同总金额XX%的违约金。

4.无故拒收：若甲方无正当理由拒绝接收检验合格的产品，每批次产品，甲方应向乙方支付该批次产品价值XX%的违约金，并承担乙方因此遭受的仓储、运输等损失。

**二、乙方违约责任**

1.加工质量不合格：若乙方加工的零部件不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行免费整改。乙方应在收到甲方通知后XX日内完成整改，并承担整改过程中产生的全部费用。若乙方整改后仍不合格，或因质量问题导致甲方生产线停工，乙方应承担合同总金额XX%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。经整改后仍不合格的产品，甲方有权要求乙方进行退货，退货费用由乙方承担。

2.交货延迟：若乙方未按本合同第五条约定的时间节点交付产品，每延迟一日，应向甲方支付合同总金额XX%的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的XX%。延迟交付超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额XX%的违约金及由此给甲方造成的损失。

3.技术文件保管不善：若因乙方原因导致甲方提供的技术文件泄露或损毁，乙方应承担合同总金额XX%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的知识产权损失。

4.未按时提供发票：若乙方未按约定时间向甲方提供合规发票，每延迟一日，应向甲方支付发票金额XX%的违约金，逾期超过XX日，甲方有权拒绝支付相应款项。

5.保密义务违反：若乙方违反本合同第三条第6款关于保密义务的约定，将甲方的技术信息或商业秘密泄露给任何第三方，乙方应向甲方支付合同总金额XX倍的违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于诉讼费、律师费等。

**三、违约金与损失赔偿**

1.本合同约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失，包括直接损失和可预见的间接损失。

2.若一方违约导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同，并要求违约方支付合同总金额XX%的违约金。违约金不足以弥补损失的，守约方仍有权要求进一步赔偿。

3.双方同意，任何一方违约时，守约方在采取补救措施后，仍可寻求其他法律救济途径。

**四、不可抗力免责**

1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风）、战争、动乱、政府行为、法律政策变化等。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或不能完全履行合同义务时，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。

3.双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方根据实际情况合理分担。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称不可抗力，是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、火灾、雷击等自然灾害；战争、动乱、恐怖袭击等社会事件；政府行为，如法律、法规、规章的变更或修订，以及行政命令、禁令等；以及其他类似无法预见、无法避免且无法克服的事件。

2.通知义务：任何一方因不可抗力导致无法履行或不能完全履行合同义务时，应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，详细说明不可抗力事件的情况及其对合同履行的影响。通知应包含不可抗力事件的性质、发生时间、影响范围以及预计持续期限等必要信息。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，受影响方根据不可抗力的影响程度，可部分或全部免除履行合同的责任。不可抗力影响的持续时间超过XX日的，双方应协商调整合同条款或解除合同。因不可抗力造成的损失，包括但不限于直接经济损失、合同履行费用等，由双方根据不可抗力事件的影响程度和责任划分合理分担。不可抗力事件消除后，受影响方应尽快恢复履行合同义务，并采取措施减少损失。

4.证明责任：主张不可抗力的一方应承担证明其主张成立的举证责任，并提供相关证明文件，如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等。双方应积极配合，提供必要的证据材料。

5.不可抗力条款的独立性：本合同中的不可抗力条款独立于合同其他条款，即使合同其他条款未履行或履行不完全，不可抗力事件仍可成为免责事由。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下的任何争议，包括但不限于合同解释、履行、违约责任等，均应首先通过友好协商解决。双方应指定专门联系人负责处理相关争议，并尽最大努力在友好协商的基础上达成一致解决方案。

2.协商程序：协商应本着公平、合理、高效的原则进行。任何一方可向对方发出书面协商通知，提出争议事项及解决方案建议。双方应在收到通知后XX日内进行首次协商，后续协商可根据需要安排。协商应在双方均同意的地点进行，或通过书面形式进行。

3.调解：若协商未能解决争议，双方可共同委托第三方调解机构进行调解。调解应遵循自愿、平等、公正的原则，调解员应根据事实和法律法规，提出调解方案供双方参考。调解达成一致后，双方应签订调解协议书，调解协议书经双方签字盖章后具有法律效力。

4.仲裁：若协商和调解均未能解决争议，双方应将争议提交至XX仲裁委员会（或双方约定的其他仲裁机构），按照该仲裁机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。仲裁费用由败诉方承担，双方均应承担各自提交的证据及仲裁员差旅费等合理费用。

5.诉讼：除双方明确约定通过仲裁解决争议外，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼应向合同履行地或被告住所地的人民法院提起。诉讼过程中，双方应遵守法院的审理程序，并积极提供证据。法院判决生效后，双方应自觉履行判决内容。选择诉讼方式解决争议的，适用中华人民共和国法律。

6.争议解决的原则：在争议解决过程中，双方应本着诚实信用、公平合理的原则，优先考虑保护合同目的的实现，减少争议解决对双方合作关系的影响。任何一方在争议解决过程中不得采取任何损害对方利益的行为，包括但不限于泄露商业秘密、诋毁对方商誉等。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件交换等均应采用书面形式，可以通过专人递送、挂号信、快递服务、传真或电子邮件等方式进行。通知应在发送当日或邮寄当日视为送达。若通过电子邮件发送，发出时视为送达；若通过传真发送，发送成功时视为送达。任何一方变更联系方式或地址，应提前XX日书面通知对方，否则按原联系方式或地址发送的通知视为有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更本合同内容。口头协议或非书面形式的变更无效。

3.合同转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。转让行为应遵守相关法律法规，并保证受让方享有与本合同项下的权利义务相当的地位。

4.分包：乙方在履行本合同过程中，如需将部分非核心工作分包给第三方，应事先获得甲方的书面同意，并确保分包方具备相应的资质和能力。乙方对分包方的行为及其结果承担全部责任，确保分包工作符合本合同约定的质量标准。甲方对分包方的选择不承担任何责任。

5.保密义务：除本合同另有约定或法律法规另有规定外，双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年内。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用该等信息，但为履行本合同或法律规定的要求，可在必要的范围内向关联方或专业顾问披露，并要求其承担保密义务。

6.合同终止：本合同在以下情况下终止：（1）合同期限届