芯片代购合同范本

芯片代购合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX科技有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方是一家在半导体行业具有丰富经验的高科技企业，主要从事芯片的研发、设计及销售业务。为满足其生产及市场拓展需求，甲方需采购特定型号的高性能芯片。鉴于乙方在芯片供应链领域拥有广泛的渠道资源和稳定的供货能力，甲方经审慎评估后，决定与乙方建立长期合作关系，由乙方负责代购甲方所需的芯片产品。本次合作基于甲方的实际需求，旨在确保芯片供应的及时性、质量和成本效益，同时维护双方在市场竞争中的优势地位。

在半导体产业链中，芯片作为核心元器件，其供应稳定性直接影响甲方的产品生产及市场表现。甲方通过本次代购合作，期望能够借助乙方的专业能力，优化采购流程，降低采购风险，并确保芯片性能满足其技术要求。乙方作为芯片供应链的专业服务商，具备丰富的行业经验、完善的供应商网络及高效的物流体系，能够为甲方提供定制化的代购服务。双方基于互信互利的原则，通过本次合作，将进一步深化在芯片领域的合作，为甲方的业务发展提供有力支持。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX半导体贸易有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方是一家专注于半导体产品流通领域的贸易公司，致力于为国内外客户提供高品质、高效率的芯片代购服务。乙方的核心业务包括芯片的采购、分销、技术支持及供应链管理，在行业内建立了良好的声誉和广泛的合作网络。乙方通过多年的市场积累，与多家国际知名芯片制造商及国内核心供应商建立了长期稳定的合作关系，能够为客户提供多样化、差异化的芯片产品及解决方案。

乙方的代购服务覆盖多个半导体细分领域，包括但不限于CPU、GPU、FPGA、存储芯片等，能够满足不同客户的个性化需求。乙方凭借其专业的采购团队、严格的质量控制体系及高效的物流配送能力，确保客户在采购过程中获得最优的产品性能、最短的交付周期及最合理的价格。在本次合作中，乙方将充分发挥其在供应链管理方面的优势，为甲方提供精准的芯片需求匹配、高效的订单执行及完善的售后服务，助力甲方提升供应链管理水平。

双方的合作背景源于甲方的芯片采购需求与乙方的专业服务能力高度契合。甲方作为芯片应用领域的领先企业，对芯片的品质、性能及供应稳定性有较高要求；乙方作为芯片流通领域的专业服务商，能够提供全方位的供应链解决方案。基于此，双方通过本次合作，旨在实现资源共享、优势互补，共同推动半导体产业链的高效运转。乙方的专业能力将有效降低甲方的采购风险，提升其市场竞争力，而甲方的稳定需求也将为乙方带来长期的合作机会。双方均期望通过本次合作，建立长期稳定的战略伙伴关系，共同应对市场变化，实现互利共赢。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方代购特定芯片产品的相关事宜，确保乙方按照甲方的需求完成芯片的采购、交付及相关服务，从而满足甲方生产及经营活动的需要。合同范围包括但不限于以下内容：乙方根据甲方提供的芯片型号、规格、数量及交付时间要求，负责在市场上进行采购，并按照合同约定将合格的芯片产品交付给甲方；乙方负责处理与芯片采购相关的供应商沟通、价格谈判、订单执行、物流运输及风险管控等事宜；甲方有权对乙方的代购服务进行监督与验收，并按照合同约定支付服务费用。本合同旨在通过双方的紧密合作，建立高效、稳定的芯片供应链体系，保障甲方的业务连续性，同时提升双方的市场竞争力。

第二条定义

1.**芯片产品**：指本合同项下甲方委托乙方代购的各类半导体器件，包括但不限于中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、现场可编程门阵列（FPGA）、存储芯片、微控制器（MCU）及其他专用集成电路（ASIC）。

2.**代购服务**：指乙方根据甲方的要求，负责芯片的采购、质量检验、物流配送及售后服务等全过程服务。

3.**交付时间**：指乙方将芯片产品实际交付给甲方的日期，具体以双方书面确认的订单或补充协议为准。

4.**验收标准**：指芯片产品需符合甲方提供的规格书或样品的技术参数，并无外观及功能缺陷。

5.**服务费用**：指乙方提供代购服务所收取的费用，包括采购成本、物流费用、质量检测费用及其他相关费用。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的芯片型号、规格、数量及交付时间完成代购任务，并对乙方的服务质量进行监督与评价。

（2）甲方应向乙方提供准确的芯片需求信息，包括技术参数、采购数量、交付地址及验收标准等，并确保信息的真实性与完整性。

（3）甲方应按照合同约定及时支付服务费用，逾期支付需承担相应的违约责任。

（4）甲方有权对乙方采购的芯片产品进行验收，如发现质量问题，应及时通知乙方并进行处理。

（5）甲方应配合乙方完成必要的资质审核及信息提供，以便乙方顺利开展采购及物流工作。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权根据甲方的需求，自主选择合适的供应商进行芯片采购，并有权要求甲方提供采购预算及付款保障。

（2）乙方应严格按照甲方提供的芯片需求信息进行采购，确保芯片产品的型号、规格、数量及质量符合合同约定。

（3）乙方应负责芯片产品的物流运输，确保按时、安全地将产品交付给甲方，并承担相应的运输风险及费用。

（4）乙方应向甲方提供完整的采购文件及物流单据，包括采购合同、质量检测报告、发货清单等，并配合甲方完成验收工作。

（5）乙方应建立完善的供应商管理体系，确保芯片产品的来源合法、质量可靠，并对采购过程中的商业秘密进行保密。

（6）乙方有权根据市场行情调整采购价格，但需提前通知甲方并经双方书面确认。如价格变动对甲方不利，乙方应承担相应的赔偿责任。

（7）乙方应配合甲方处理芯片产品的售后问题，包括退换货、维修等，并及时反馈处理结果。

（8）乙方应遵守相关法律法规，确保代购服务的合法性，并对因自身过错导致的纠纷承担全部责任。

第四条价格与支付条件

1.服务费用：乙方提供代购服务所需的服务费用，包括但不限于芯片采购成本、物流运输费、质量检测费、关税（如适用）及其他相关费用，按照以下方式计算。具体芯片产品的单价及服务费率由双方在订单中明确约定，如无约定，则参照市场公允价格及行业惯例确定。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到甲方支付的服务费用后，按照合同约定履行代购义务。

3.支付时间：

（1）预付款：甲方在签订本合同后X日内，应向乙方支付订单总金额的X%作为预付款。乙方收到预付款后，方可开始采购工作。

（2）尾款：乙方完成芯片交付并经甲方验收合格后X日内，甲方应向乙方支付剩余订单总金额的X%作为尾款。

（3）逾期支付：如甲方未能按时支付服务费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额X%的违约金。逾期超过X日，乙方有权暂停代购服务或解除合同，并要求甲方支付全部服务费用及违约金。

4.费用承担：所有与支付相关的银行手续费由甲方承担。如因乙方原因导致支付延误，相关责任由乙方承担。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为X年，自X年X月X日至X年X月X日。合同期满前X个月，如双方无书面异议，本合同自动续期X年。

2.订单履行期限：乙方应在收到甲方订单确认后X日内完成芯片采购，并确保在订单约定的交付时间内将芯片产品交付给甲方。具体交付时间以双方书面订单为准，如遇特殊情况需延迟交付，乙方应提前X日通知甲方，并协商调整交付时间。

3.验收期限：甲方在收到芯片产品后X日内完成验收。如发现质量问题，应在X日内书面通知乙方，乙方应在收到通知后X日内予以处理。

4.关键时间节点：

（1）合同签订：双方在X年X月X日完成合同签署。

（2）首单交付：乙方在X年X月X日前完成首笔订单的交付。

（3）年度总结：每年X月，双方应就合作情况召开总结会议，协商下一年度合作计划。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按时支付服务费用：如甲方未能按照本合同第四条约定支付服务费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额X%的违约金。逾期超过X日，乙方有权暂停代购服务或解除合同，并要求甲方支付全部服务费用及违约金。甲方逾期支付导致乙方产生额外费用（如催收费用），则由甲方承担。

（2）提供虚假信息：如甲方提供虚假或错误的需求信息导致乙方产生损失（如采购错误、物流延误等），甲方应承担全部损失，并支付乙方X元的直接经济损失赔偿。

（3）无正当理由拒绝验收：如甲方无正当理由拒绝验收合格芯片产品，应承担乙方因此产生的仓储费、运输费及质量检测费，并支付乙方X%的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）未按时交付芯片：如乙方未能按照本合同第五条约定按时交付芯片产品，每逾期一日，应向甲方支付订单总金额X%的违约金。逾期超过X日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的服务费用及支付X%的违约金。逾期交付导致甲方产生额外损失（如生产延误、客户索赔等），则由乙方承担赔偿责任。

（2）芯片质量问题：如乙方交付的芯片产品存在型号错误、规格不符、功能缺陷等问题，甲方有权要求乙方更换或退货。乙方应在收到甲方通知后X日内完成更换或退货，并承担由此产生的全部费用。如因芯片质量问题导致甲方产生额外损失，乙方应赔偿甲方全部直接经济损失。

（3）泄露商业秘密：如乙方泄露甲方提供的商业秘密或采购信息，应向甲方支付X万元的违约金，并承担相应的法律责任。

（4）单次违约金上限：本合同项下任何单次违约金累计不超过订单总金额的X%。如违约金不足以弥补守约方实际损失，守约方有权要求进一步赔偿。

3.不可抗力：如因不可抗力（如战争、自然灾害等）导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。不可抗力消除后，双方应继续履行合同。

4.解除合同：如一方严重违约，守约方有权书面通知违约方解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。合同解除后，乙方应将甲方已支付的服务费用扣除违约金后退还，并终止所有代购义务。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风、干旱等）、战争、罢工、政府行为（如禁运、征收、法律变更等）、流行病疫情以及社会事件（如骚乱、暴乱等）。不可抗力事件应使受影响方在合理努力下仍无法履行其合同义务。

2.通知义务：任何一方在发生或预见到不可抗力事件时，应在事件发生后X日内书面通知另一方，并提供相关证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。若不可抗力事件持续超过X日，双方应协商是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方无法履行或无法完全履行合同义务的，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商调整合同条款或解除合同。不可抗力事件消除后，受影响方应尽快恢复履行合同，并通知另一方。

4.不可抗力证明：本合同项下的不可抗力证明文件包括但不限于政府官方公告、法院判决、公证文件、保险理赔证明等。若一方对另一方提供的不可抗力证明有异议，可向合同履行地法院申请认定。

5.合同解除：若不可抗力事件导致合同目的无法实现（如芯片供应链长期中断），经双方协商一致，可解除合同。解除合同时，双方应根据事件发生前已履行的部分，按比例退还已支付的服务费用，并互不承担违约责任。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下的任何争议，包括但不限于合同解释、履行争议、违约责任等，双方应首先通过友好协商解决。协商应在合同签订地或双方约定的地点进行，并由双方代表共同参与。

2.协商不成：若协商在X日内未能解决争议，双方应提交至合同履行地有管辖权的人民法院诉讼解决。双方应积极配合法院审理，提供相关证据材料，并遵守法院的裁决或判决。

3.仲裁选择：如双方在签订合同时明确约定仲裁，则任何争议应提交至XX仲裁委员会，按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁地视为合同履行地。

4.争议管辖顺序：本合同明确约定争议解决方式为协商优先，协商不成则选择诉讼或仲裁。双方不得在合同履行过程中单方面变更争议解决方式，但需以书面形式确认。

5.法律适用：本合同项下的所有争议均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律）。双方在争议解决过程中应遵守法律程序，不得采取任何非法手段（如诉讼搭车、恶意拖延等）。

6.保密条款：双方在争议解决过程中获悉的对方商业秘密或敏感信息，应予以保密，不得向任何第三方披露，但法律要求或法院/仲裁庭强制披露的除外。保密义务不因争议的解决而终止。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前X日书面通知另一方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过邮政发送的通知，寄出后X日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。口头约定或非书面形式作出的变更无效。

3.分包与转包：乙方在履行合同过程中，可将其部分义务（如物流、质检等）分包给第三方，但必须确保分包方具备相应资质，并符合本合同的质量及服务标准。乙方对分包方的行为承担连带责任。未经甲方书面同意，乙方不得将合同义务转包给任何第三方。

4.保密义务：双方应对本合同内容及在合作过程中获悉的对方商业信息、技术资料、客户名单等保持严格保密，除非法