2026年设备监理师之设备监理合同考试题库（综合题）

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.合同约定的全部设计费

【答案】：C2、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%

【答案】：A3、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师

【答案】：A4、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。

A.法律

B.代理

C.行政

D.执法

【答案】：A5、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】：B6、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。

A.民事责任

B.行政责任

C.经济责任

D.刑事责任

【答案】：C7、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。

A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润

B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润

C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】：A8、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉

【答案】：A9、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函

【答案】：D10、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

【答案】：B11、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C12、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告

【答案】：D13、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。

A.国务院发展改革部门依法指定的媒介

B.全国发行量最大的报纸、杂志

C.全国影响最大的门户网站

D.国务院建设行政主管部门指定的媒介

【答案】：A14、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B15、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

【答案】：C16、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A.竣工时间

B.费用

C.费用和利润

D.竣工时间、费用和利润

【答案】：C17、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D18、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A.国务院

B.国家质量监督检验检疫总局

C.卫生部

D.国家工商总局

【答案】：B19、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。

A.违反法律法规规定

B.当事人恶意串通损害第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.对方当事人采用欺诈手段

【答案】：D20、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】：D21、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表

【答案】：C22、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。

A.要约

B.要约邀请

C.行政

D.法律

【答案】：D23、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】：C24、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除

【答案】：A25、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排

【答案】：A26、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】：B27、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表

【答案】：C28、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。

A.返还委托人已支付的定金

B.免收设计费

C.双倍返还定金

D.委托人继续履行合同

【答案】：C29、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C30、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。

A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告

B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查

C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故

D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

【答案】：C31、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保

【答案】：B32、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是()。

A.工程师

B.工程师代表

C.承包商

D.业主

【答案】：D33、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程

【答案】：C34、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失

【答案】：D35、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。

A.执行

B.撤销

C.中止执行

D.不予执行

【答案】：C36、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。

A.自该设备运抵目的地时

B.自该设备买卖合同生效时

C.自该设备买卖合同成立时

D.自该设备交付买受人时

【答案】：C37、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.合同标的物所在地

D.被告住所地或合同履行地

【答案】：D38、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额

【答案】：D39、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包

【答案】：D40、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】：A41、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件

【答案】：D42、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B43、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天

【答案】：B44、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】：D45、设备工程安装合同中的性能验收()。

A.由采购方负责，供货方参加

B.由供货方负责，采购方参加

C.由采购方会同监理人员一并参加

D.由供货方会同监理人员一并参加

【答案】：A46、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过

【答案】：A47、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天

【答案】：D48、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失

【答案】：A49、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。

A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】：D50、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。

A.有权代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：B51、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。

A.不能出自于业主的要求

B.不能出自于承包商的建议

C.只能出自于监理工程师的建议

D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

【答案】：D52、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。

A.采取补救措施

B.赔偿损失

C.继续履行

D.违约金规则

【答案】：C53、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程

【答案】：B54、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。

A.设备的购买价格

B.设备的残值

C.设备的全部重置成本

D.设备的制造成本

【答案】：C55、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A56、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。

A.企业赔偿责任、商家赔偿责任

B.民事责任、行政责任、刑事责任

C.一切责任

D.产品责任、缺陷责任

【答案】：B57、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权

【答案】：A58、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

【答案】：B59、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】：C60、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。

A.投标单位董事长的父亲

B.投标单位总经理的同学

C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人

D.招标项目所在地统计局局长

【答案】：A61、下列单位可以作保证人的是()。

A.教育部直属高校

B.医科大学附属医院

C.社会团体

D.企业法人的子公司

【答案】：D62、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。

A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识

B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识

C.商务知识、管理知识和法律知识

D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识

【答案】：A63、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。

A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满

B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满

C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】：B64、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同

【答案】：C65、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同

【答案】：B66、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗

【答案】：D67、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业

【答案】：D68、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场

【答案】：A69、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。

A.违约金比例

B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算

C.违约金加采购方的损失计算

D.供货方实际违约情况

【答案】：B70、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金

【答案】：C71、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。

A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任

D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】：C72、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A73、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理

【答案】：B74、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权

【答案】：B75、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。

A.投标有效期内

B.评标开始之前

C.开标时间之前

D.中标通知书发出之前

【答案】：C76、根据《合同法》规定，下列表述正确的是()。

A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式

B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成

C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同

D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿

【答案】：D77、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲连带

【答案】：C78、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。

A.只能由债务人提供抵押物

B.抵押人转移对抵押物的占有

C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿

D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】：C79、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定

【答案】：D80、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门

【答案】：A81、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。

A.请求乙双倍返还定金40万元

B.请求乙支付违约金30万元

C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元

D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元

【答案】：D82、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

【答案】：C83、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权

【答案】：C84、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同

【答案】：C85、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：C86、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行

【答案】：A87、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况

【答案】：D88、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺

【答案】：A89、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书

【答案】：A90、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。

A.道德关系

B.权利义务关系

C.人际关系

D.民事关系

【答案】：B91、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。

A.农产品质量

B.建筑工程质量

C.建筑材料质量

D.军工产品质量

【答案】：C92、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件

【答案】：D93、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C94、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单

【答案】：D95、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。

A.工程师承担风险，承包商承担费用

B.工程师承担风险，业主承担费用

C.承包商承担风险和费用

D.业主承担风险和费用

【答案】：C96、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差责任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差处理结果分析

【答案】：D97、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。

A.中标合同金额

B.合同价格

C.承包商的报价金额

D.评标价格

【答案】：A98、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者

【答案】：C99、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人

【答案】：C100、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前

【答案】：A第二部分多选题(20题)1、根据《产品质量法》，生产者对其产品缺陷造成的损害免予承担赔偿责任的，需要证明的情形有()。

A.未将产品投入流通的

B.产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的

C.引起损害的缺陷是产品的外购零部件造成的

D.将产品投入流通时的科学技术尚不能发现缺陷的存在的

E.受害人未按照产品说明正确使用产品

【答案】：ABD2、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，招标人可申请邀请招标的有()。

A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择

B.未涉及国家安全、国家秘密

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

E.施工企业自建自用的工程

【答案】：ACD3、下列选项中，属于行政责任方式的有()。

A.罚款

B.拘留

C.管制

D.责令停产停业

E.消除危险

【答案】：AD4、某施工单位因施工需要，向社会公开招聘工程管理人员和技术工人，在对新录用的人员进行安全生产教育和培训时，按照《安全生产法》的规定，培训的内容应当包括()。

A.安全生产知识

B.安全生产管理能力

C.安全操作规程

D.安全生产规章制度

E.安全操作技能

【答案】：ACD5、承包商在将材料用于工程之前，应按合同约定将材料样品提交工程师。该材料样品上应标明()。

A.材料原产地

B.可替代材料

C.材料承运人信息

D.材料取样人信息

E.工程中的具体用途

【答案】：A6、索赔依据应具有()等特征。

A.经济性

B.合法性

C.真实性

D.完备性

E.先进性

【答案】：BCD7、按照《招投标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A.施工单项合同估算价150万元人民币

B.重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币

C.监理合同，单项合同估算价150万元人民币

D.项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

E.项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

【答案】：A8、在我国，判断产品缺陷的标准有()。

A.有无产品合格证明

B.有无危及人身、财产安全的不合理的危险

C.是否使用注册商标

D.是否符合保障人体健康及人身、财产安全的国家标准、行业标准

E.是否造成人身伤害

【答案】：BD9、根据有关招标投标法规，下列关于投标人的说法，正确的是()。

A.母公司与其子公司可以成为同一标段的不同投标人

B.公司法人的分支机构可以作为投标人

C.投标人应当具备承担招标项目的能力

D.投标人应符合国家关于其资格条件规定

E.投标人应符合招标文件关于其资格条件的规定

【答案】：CD10、设备工程合同履行期间，承包人具有()情形的，发包人有权请求解除该设备工程合同。

A.明确表示不履行合同主要义务的

B.采用不合格的材料进行施工的

C.将承包的设备工程非法转包、违法分包的

D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

E.不能在合同约定的期限内完工的

【答案】：ACD11、依