工地停工协议合同_第1页
工地停工协议合同_第2页
工地停工协议合同_第3页
工地停工协议合同_第4页
工地停工协议合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工地停工协议合同甲方:名称:法定代表人:地址:联系方式:乙方:名称:法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方[具体工程项目名称]工地因[停工原因,如不可抗力、建设单位资金问题等]需要暂时停工,为明确双方权利义务,经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.工地范围:本协议所涉及的工地位于[详细地址],占地面积为[X]平方米,包含[具体工程项目内容,如建筑物名称、层数、建筑面积等]。2.停工状态描述:自本协议签订之日起,工地全面停止施工活动,包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等所有与该工程项目相关的作业。施工设备、材料等均原地封存或按双方约定方式妥善保管。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定全面履行停工义务,确保工地处于停工状态。对乙方停工期间的工作进行监督检查,如发现乙方未按协议执行,有权要求乙方立即整改。2.义务按照本协议约定向乙方支付停工期间相关费用(如有)。负责协调与建设单位、相关政府部门等的关系,处理因停工引发的各类外部事宜,确保乙方在停工期间免受不必要的干扰。在停工原因消除后,及时通知乙方复工,并提供必要的复工条件。(二)乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照协议约定支付停工期间的费用(如有)。在停工期间,有权对已完成的工程部分进行妥善保护,防止损坏。2.义务自本协议签订之日起[X]个工作日内,将工地所有施工人员撤离施工现场,并妥善安排施工人员的后续事宜。负责对工地内的施工设备、材料进行清理、盘点、封存或按双方约定方式妥善保管,确保设备、材料的安全与完整。在停工期间,未经甲方书面同意,不得擅自转移、使用或处置工地内的任何设备和材料。安排专人负责工地的日常巡查,做好防火、防盗、防水等安全防护工作,确保工地在停工期间不发生安全事故。如因乙方原因导致工地发生安全事故,乙方应承担全部法律责任和经济损失。在停工期间,积极配合甲方处理与建设单位、相关政府部门等的沟通协调工作,提供必要的协助和信息。三、费用及支付方式(一)费用明细1.人员遣散费:乙方应根据实际施工人员数量及工资标准,计算并支付施工人员在停工期间的遣散费用,共计人民币[X]元。2.设备及材料保管费:乙方负责对工地内的施工设备和材料进行保管,甲方应按照设备及材料价值的[X%]向乙方支付保管费用,共计人民币[X]元。3.其他费用(如有):[详细说明其他可能产生的费用项目及金额](二)支付方式甲方应在本协议签订之日起[X]个工作日内,向乙方支付上述费用的[X%]作为预付款,即人民币[X]元;在停工满[X]个月后的[X]个工作日内,支付剩余费用,即人民币[X]元。乙方应在收到每笔款项后的[X]个工作日内,向甲方提供合法有效的发票。四、工期延误与复工1.工期延误:因本次停工导致的工期延误,双方应根据实际情况协商确定新的工期计划。如因甲方原因导致复工时间推迟,工期相应顺延;如因乙方原因未能按时复工,乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。2.复工条件:当停工原因消除后,甲方应提前[X]天通知乙方复工。乙方应在接到通知后的[X]个工作日内,组织施工人员和设备进场复工。复工前,乙方应对工地进行全面检查,确保具备复工条件。如乙方认为复工条件不具备,应在接到通知后的[X]个工作日内书面告知甲方,并说明理由。双方应共同协商解决复工问题,直至具备复工条件。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定支付费用,每逾期一日,应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的,乙方有权解除本协议,并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金,同时承担乙方因此遭受的全部损失。若甲方未按照约定及时通知乙方复工或提供复工条件,导致乙方无法按时复工,每逾期一日,应按照本协议总金额的[X%]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担由此给乙方造成的全部经济损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定全面履行停工义务,擅自施工或转移、使用、处置工地内的设备和材料,乙方应立即停止违约行为,并按照本协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照约定撤离施工人员、妥善保管设备和材料或做好工地安全防护工作,导致发生安全事故或设备、材料损坏丢失,乙方应承担全部法律责任和经济损失。同时,乙方应按照本协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。若乙方未按照约定时间复工,每逾期一日,应按照本协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的,甲方有权解除本协议,并要求乙方返还已支付的费用,同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.在本协议履行过程中,如双方发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论