油漆外包劳务合同范本

油漆外包劳务合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建筑工程有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方是一家具有国家一级施工资质的建筑工程企业，主要从事住宅、商业及公共建筑的室内外装饰装修工程。基于甲方承接的XX市XX商业广场项目（项目编号：XDBJ2023-001）的室内墙面及天花板的油漆施工需求，甲方通过公开招标及综合评估，最终选择乙方作为本次油漆外包劳务服务的合作方。根据项目进度安排及施工质量要求，甲方委托乙方提供专业的油漆施工劳务，包括但不限于前期准备工作、油漆涂刷、后期清理等全流程服务。双方基于平等自愿、协商一致的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就乙方为甲方提供油漆外包劳务服务事宜，达成如下协议。

在本次合作中，甲方作为项目业主及工程总包方，负责提供施工所需的场地、材料清单及相关技术标准，并对乙方的施工进度和质量进行监督与管理。乙方作为专业劳务服务提供方，需按照甲方制定的施工方案及验收标准，完成指定区域的油漆施工任务，确保施工质量符合国家及行业标准。双方合作关系的确立，旨在通过专业化分工与协作，提高项目整体施工效率，降低成本，并确保工程按时交付使用。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX装饰劳务有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方是一家专业从事装饰装修劳务分包的企业，具备丰富的油漆施工经验及稳定的劳务资源。自成立以来，乙方已累计承接各类室内外油漆工程数百项，积累了成熟的施工工艺及质量控制体系。本次合作中，乙方基于自身专业优势及资源储备，响应甲方招标需求，通过严格的技术考核及资质审核，获得本次油漆外包劳务服务项目。乙方承诺将派遣经过专业培训且持有相关上岗证的施工人员，严格按照甲方的施工图纸、技术规范及验收标准进行作业，确保施工质量达到合同约定要求。

在履行合同过程中，乙方将负责组建项目施工团队，包括现场负责人、技术监督员及一线施工人员，并确保所有参与施工的人员均符合国家安全生产法律法规及行业操作规范。乙方需自行采购施工过程中所需的辅助材料（如腻子、底漆、保护膜等），但需经甲方确认后方可购买，以确保材料品质与项目需求一致。双方合作关系的建立，旨在发挥乙方的专业劳务优势，为甲方项目提供高效、优质的油漆施工服务，同时通过规模化作业降低劳务成本，实现互利共赢。

本次合作背景为甲方XX市XX商业广场项目的整体装修工程已进入关键阶段，其中墙面及天花板的油漆施工工作量较大，技术要求较高，甲方为保障项目进度及质量，决定采用劳务外包模式。乙方作为具备相应资质及业绩的劳务分包企业，通过投标方式成功中标，双方基于此背景签订本合同，明确各自的权利义务及责任划分。合同的有效履行，将直接关系到项目整体工期、施工质量及成本控制，对甲乙双方的长期合作关系亦具有深远影响。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲乙双方就XX市XX商业广场项目（以下简称“项目”）室内墙面及天花板的油漆外包劳务服务事宜的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求，提供专业、高效的油漆施工服务，并达到约定的质量标准。本合同涉及的具体内容包括：

1.乙方根据甲方提供的施工图纸、工程量清单及技术要求，负责项目指定区域（详见附件一：施工范围清单）的油漆施工，包括但不限于墙面基层处理、腻子批刮、底漆涂刷、面漆涂刷、乳胶漆罩面、细部修补及后期清理等工作；

2.乙方需配备符合甲方要求的施工设备（如喷涂机、滚筒、刷子等）及安全防护用品（如安全帽、防护眼镜、防护手套等），并确保施工过程中符合安全生产规范；

3.乙方需按照甲方制定的施工进度计划（详见附件二：施工进度安排）组织施工，并接受甲方的现场监督与指导；

4.乙方施工人员需遵守甲方的现场管理制度，服从甲方现场管理人员的调度，并配合甲方完成施工过程中的各项协调工作；

5.乙方需确保施工质量符合国家《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2011）及甲方提出的技术要求，并承担因施工质量问题导致的返工费用。

第二条定义

1.“项目”是指XX市XX商业广场室内墙面及天花板的油漆施工工程；

2.“施工图纸”是指甲方提供的包含施工区域、颜色、工艺要求等信息的图纸文件；

3.“工程量清单”是指甲方提供的详细施工项目及数量的清单；

4.“技术要求”是指甲方对油漆品牌、颜色、施工工艺等提出的具体标准；

5.“质量标准”是指本合同约定的施工质量应符合的国家及行业规范；

6.“安全生产规范”是指国家及地方关于施工现场安全生产的相关法律法规及标准；

7.“返工”是指因施工质量问题需重新施工的部分。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权对乙方的施工进度、质量及安全进行监督，并要求乙方根据监督意见进行调整；

（2）甲方需向乙方提供施工所需的场地、水电及施工辅助材料（如腻子、底漆、保护膜等），并确保乙方人员能够顺利进场施工；

（3）甲方需在合同签订后3日内向乙方提供完整的施工图纸、工程量清单及技术要求，并确保资料的准确性；

（4）甲方有权根据项目进度调整施工计划，但需提前7日书面通知乙方，并协商调整方案；

（5）甲方需按照合同约定支付乙方劳务费用，并承担因材料问题导致的施工延误责任；

（6）甲方需指派现场负责人（以下简称“甲方现场负责人”）负责与乙方的沟通协调，并解决施工过程中出现的问题；

（7）甲方需在施工完成后组织验收，并就验收结果与乙方达成一致。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权要求甲方按时提供施工所需的场地、水电及辅助材料，并确保施工条件符合合同要求；

（2）乙方需组建专业的施工团队，包括现场负责人、技术监督员及一线施工人员，并确保所有人员均持有效上岗证；

（3）乙方需严格按照施工图纸、工程量清单及技术要求进行施工，并接受甲方的现场监督；

（4）乙方施工人员需遵守甲方的现场管理制度，包括但不限于作息时间、安全规定、环境保护等，并服从甲方现场管理人员的调度；

（5）乙方需自行采购施工过程中所需的辅助材料（如底漆、面漆、腻子等），但需经甲方书面确认后方可购买，材料品牌及规格应符合甲方要求；

（6）乙方需确保施工质量符合国家及行业规范，并承担因施工质量问题导致的返工费用；若因材料问题导致返工，乙方需承担相应责任；

（7）乙方需配备符合安全生产标准的施工设备及安全防护用品，并确保施工过程中无安全事故发生；如发生安全事故，乙方需承担全部责任；

（8）乙方需按照合同约定的施工进度计划组织施工，并定期向甲方汇报进度情况；如遇不可抗力或甲方原因导致延误，乙方需及时通知甲方并协商调整方案；

（9）乙方需在施工完成后负责现场清理，并确保施工区域整洁；

（10）乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用，并保留向甲方索赔的权利；如因甲方原因导致费用支付延迟，乙方有权要求甲方支付滞纳金。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的油漆外包劳务服务费用总额为人民币叁拾伍万元整（¥350,000.00），该价格为固定总价，包含乙方完成本合同约定范围内的所有施工工作、人员工资、安全保险、劳动保护用品、施工设备（非大型固定设备）租赁、辅助材料采购（含甲方书面确认的辅助材料）以及因施工产生的其他直接费用和间接费用。

2.费用支付方式：甲方在合同签订后7日内向乙方支付合同总价款的30%，即人民币壹拾壹万伍仟元整（¥115,000.00），作为乙方进场施工的预付款；乙方完成全部施工任务并通过甲方最终验收后7日内，甲方支付剩余合同总价款的70%，即人民币贰拾叁万伍仟元整（¥235,000.00）。甲方支付款项前，乙方需向甲方提供等额发票。

3.支付账户：乙方应向甲方指定以下银行账户支付款项：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX建筑工程有限公司

账号：XX1234567890

4.如因材料升级或施工范围变更导致费用增加，双方应另行协商并签订补充协议。甲方因变更指令导致的费用增加部分，应在本合同项下相应扣除或另行支付，具体以双方书面确认为准。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自乙方正式进场施工之日起至乙方完成全部油漆施工并通过甲方最终验收之日止，预计总工期为30日，具体起止日期以双方书面确认的开工通知书和完工报告为准。

2.开工日期：乙方在收到甲方书面发出的开工通知书及首期工程款后3日内正式进场施工。

3.关键时间节点：

（1）第10日：乙方提交详细施工方案及人员安排表，经甲方书面确认；

（2）第15日：完成项目50%施工量，甲方进行阶段性验收；

（3）第25日：完成全部施工任务，乙方提交完工报告及自检记录；

（4）第28日：甲方组织最终验收，验收合格后7日内支付尾款。

4.工期顺延：如遇以下情况，经双方书面确认后工期可相应顺延：

（1）甲方原因导致的停工或工作内容变更；

（2）不可抗力事件（如地震、洪水等）；

（3）因甲方提供的施工条件（如场地、水电）未按时到位；

（4）因材料供应延迟且非乙方责任。

5.乙方应确保在合同约定期限内完成施工，如因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，乙方应按合同总价款的0.1%向甲方支付逾期违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按时支付预付款，每逾期一日，应按应付未付金额的0.1%向乙方支付滞纳金，并承担因延迟付款对乙方造成的实际损失（包括但不限于人员窝工、设备闲置等）。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方需承担合同总价款10%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。

（2）若甲方未按时提供施工场地、水电或确认辅助材料，导致乙方无法按计划施工，每逾期一日，应按乙方实际损失金额的1.5倍向乙方支付补偿金。逾期超过15日，乙方有权解除合同，甲方需支付合同总价款20%的违约金，并退还已支付的预付款。

（3）甲方在验收过程中无正当理由拒绝通过验收或无理拖延验收，每逾期一日，应按合同总价款的0.2%向乙方支付补偿金，且乙方完成施工的成果视为合格，甲方应在乙方要求后10日内支付尾款。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未按时开工，且非甲方原因导致，应向甲方支付合同总价款5%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（2）若因乙方施工质量问题导致需要返工，所有返工费用（含人工、材料、设备等）由乙方承担，且每发生一次返工，乙方还应向甲方支付返工区域合同单价1.5倍的违约金。若返工次数超过3次，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价款15%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（3）若乙方施工过程中发生安全生产事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任（包括但不限于赔偿、罚款等），并解除合同，甲方有权立即终止合作并扣留合同总价款的30%作为保证金，待乙方完成所有赔偿及整改后方可返还。

（4）若乙方擅自更换合同约定的材料品牌或规格，甲方有权要求乙方恢复原状并支付合同总价款10%的违约金，若因此影响施工质量，还应按本条（2）款处理。

（5）若乙方在合同履行期间擅自转包或分包本合同项下的劳务工作，甲方有权立即解除合同，乙方需支付合同总价款25%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.不可抗力导致的违约：若因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。合同可协商解除或延期履行，已发生的费用按实际完成比例结算。

4.赔偿责任：任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方直接损失及合理间接损失，但赔偿总额不超过合同总价款的30%。

5.紧急情况处理：如发生违约行为，守约方应在违约行为发生后24小时内书面通知违约方，要求其采取补救措施，否则视为违约行为成立。

第七条不可抗力

1.本合同所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、政策调整、征收征用等）、疫情及其防控措施、以及因上述原因导致的电力、通讯等基础设施中断。

2.任何一方因不可抗力事件导致无法履行或无法完全履行本合同义务时，应在不可抗力事件发生后7日内书面通知对方，并提供相关机构出具的证明文件（如气象局、政府部门、公证机构等）。

3.因不可抗力导致的合同义务履行延迟或不能履行，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

4.若不可抗力事件持续超过30日，双方仍无法履行合同主要义务的，本合同可协商解除。解除合同后，双方应就已完成工作部分进行结算，已发生费用按实际完成比例退还或抵扣，互不承担赔偿责任。

5.因不可抗力造成的损失，由双方各自承担，不得相互转嫁。但若不可抗力是因一方过错导致的（如乙方未采取合理安全措施导致火灾），该方仍需承担相应责任。

第八条争议解决

1.本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可提交以下第（一）项或第（二）项方式解决：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向合同签订地XX省XX市XX区仲裁委员会申请仲裁，按照该会现行仲裁规则进行仲裁。

2.选择诉讼或仲裁的确定：双方应在签订本合同时明确选择争议解决方式，若未明确约定，则争议发生时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款。

4.发生争议时，双方应保护争议标的物，不得单方面破坏或处置，直至争议解决完毕。

5.胜诉方获得的法律文书（判决书或仲裁裁决书）为终局依据，双方应自觉履行。若一方不履行，另一方可申请人民法院强制执行。在争议解决前，任何一方均不得就同一争议事项向第三方主张权利。

第九条其他条款

1.通知与送达：本合同项下的所有通知、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或联系方式。如一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。以专人送达的，签收日为送达日；以挂号信或电子邮件发送的，寄出或发送日为送达日。任何一方在收到通知后应立即确认，未确认不影响通知效力。

2.合同变更：对本合同内容的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方不得单方面变更合同内容。

3.分包与转包：乙方不得将本合同项下的劳务工作整体转包给第三方，但经甲方书面同意，可将非核心工作（如辅助性材料搬运）分包给具备相应