城市地下综合管廊施工合同

城市地下综合管廊施工合同一、合同主体（一）合同双方本合同由以下双方在平等自愿的基础上订立：甲方（发包方）：________________________法定代表人：________________________地址：________________________乙方（承包方）：________________________法定代表人：________________________地址：________________________鉴于甲方具备实施城市地下综合管廊工程的条件并具备相应建设资金，乙方具备市政公用工程施工总承包相应资质及类似项目经验，双方就本工程项目施工事宜达成协议。（二）工程概况工程名称：某市特定区域地下综合管廊工程。工程地点：某市具体规划道路下方。工程内容与范围：本合同工程涵盖规划范围内的地下综合管廊主体结构施工、附属设施安装（含消防、通风、照明、监控、排水系统）、管廊内部支架安装、入廊口构筑物以及与外部管线接口工程的施工，具体以甲方提供的经批准的设计图纸、工程量清单及技术规范为准。管廊结构设计使用年限为一百年，安全等级为一级。二、合同内容（一）合同工期工程计划工期：自甲方或监理工程师签发书面开工令之日起计算，总日历天数为______天。乙方应提交详细的施工进度计划并经甲方及监理工程师批准，严格按照批准的计划组织施工。竣工日期：乙方必须确保工程在合同约定的总工期内完工并通过竣工验收。若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方确认后可相应顺延。（二）工程质量标准乙方施工必须严格遵循国家现行有效的设计规范、施工技术规范及验收标准，包括但不限于《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等国家标准及行业、地方相关强制性规定。工程质量目标为一次性验收合格，争创省（部）级优质工程奖。（三）合同价款及支付本工程采用固定单价合同形式，合同暂定总价为人民币________元（大写：____________________元整），最终结算价以实际完成工程量、按合同约定的单价及经甲方确认的设计变更进行结算。甲方支付乙方的工程款项应按如下进度节点分期支付：工程预付款：合同签订并经合规性审查通过后，乙方向甲方提交等额预付款保函后，甲方支付合同暂定总价百分之二十的预付款。工程进度款：按月实际完成合格工程量的百分之八十支付，乙方每月二十五日前提交当月经监理工程师审核、甲方批准的工程进度款申请报告及相关资料。竣工结算款：工程竣工验收合格，乙方向甲方递交完整竣工结算资料并经审计部门审定后，甲方支付至工程结算审定总价的百分之九十七。质保金：工程结算审定总价的百分之三作为质量保修金，在工程竣工验收合格满两年无质量问题后，甲方于三十日内无息返还；如有维修，待维修完成验收合格后再行支付余款。（四）材料与设备供应工程所需主要材料（如钢筋、水泥、混凝土、防水材料等）、大型永久设备由甲方根据设计文件要求提供品牌或技术标准，乙方负责采购供应。所有进场材料设备均须向监理工程师报验，提供出厂合格证、质量检验报告等证明文件，并经抽样检验合格后方可使用。乙方采购材料设备的质量责任由其承担。（五）双方责任与义务1甲方责任向乙方提供完整、有效的施工图纸及技术资料，组织设计交底和图纸会审。按合同约定及时支付工程款项。委托具有相应资质的监理单位对工程进行全程监督管理。负责办理工程建设所需的各项许可、批文（规划许可证、施工许可证等）。协调处理施工现场与周边单位或居民的关系。组织工程竣工验收及结算审计。2乙方责任严格按照设计图纸、技术规范及甲方批准的施工组织设计组织施工，确保安全、文明、环保。对工程进度、质量、安全负全部责任，接受甲方、监理单位及政府质量安全监督机构的监督检查。精心施工，保障工程在合同工期内竣工。负责施工人员的安全生产教育与管理，承担因乙方原因造成的一切安全事故责任及费用。保护施工场地邻近建（构）筑物、地下管线、文物及环境，如造成损坏由乙方负责赔偿。提交完整的竣工技术档案资料。三、施工安全与文明施工乙方应严格遵守国家和地方关于安全生产的法律法规，建立健全安全管理体系和应急预案。施工现场必须达到安全生产标准化管理和地方关于建设工程文明施工的要求。乙方需为其施工现场全部作业人员和管理人员购买足额的工伤保险和意外伤害保险。施工期间如发生安全责任事故，一切责任及经济损失由乙方承担。四、工程变更施工过程中，如甲方需对原设计进行变更，须以书面形式发出工程变更通知单，乙方按通知执行。变更引起的费用增减或工期影响，按合同相关条款约定处理，双方协商确定后签订补充协议。五、竣工验收与保修工程具备竣工验收条件后，乙方提交竣工报告、竣工图纸等完整竣工资料。甲方在收到报告后组织设计、勘察、监理、施工方及质监机构进行正式竣工验收。工程自竣工验收合格之日起，进入质量保修期。在正常使用条件下，主体结构工程保修期为设计文件规定的合理使用年限；防水工程、设备安装工程、管线安装工程等保修期为五年。保修期内，乙方应在接到甲方维修通知后四十八小时内派人维修，费用由责任方承担。六、违约责任（一）甲方违约若甲方未能按合同约定支付工程款项，应就逾期支付金额按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率向乙方支付违约金，并承担由此导致乙方的停工、窝工损失（需经监理工程师核实确认）。（二）乙方违约因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准，乙方无条件返修或重建直至合格，并承担所有费用及工期延误损失，且应按结算总价的一定比例向甲方支付违约金。因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应按合同暂定总价的日万分之五向甲方支付违约金，累计违约金总额不超过合同暂定总价的百分之五。甲方有权从未支付工程款中直接扣除违约金。若乙方施工存在重大质量或安全隐患，经甲方或监理指出后拒不整改，甲方有权单方解除合同，乙方应承担由此造成甲方的一切损失。七、不可抗力因地震、洪水、战争等不可预见、不可避免且不能克服的不可抗力事件致使合同无法履行或造成损失的，受影响一方应及时通知对方，并在事件发生后十五日内提供有关证明文件。双方根据事件影响程度协商决定是否解除合同或部分履行义务，或延期履行合同。因不可抗力导致的直接损失由各方各自承担。八、争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除争议部分外，双方应继续履行合同其他义务。九、合同生效、终止与转让本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。工程竣工验收合格、结算完毕且甲方付清除质保金外的工程款项后，除质保条款外，合同主要义务即告终止。未经对方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。十、其他约定本合同未约定事项，遵照《中华人民共和国民法典》及相关配套法律法规执行。本合同正本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同所有通知应以书面形式送达合同载明的对方地址。附件（如有，如技术规范、工程量清单、图纸目录、安全生产协议等）为本合同不可分割的组成部分。十一