电力输配电工程施工合同

电力输配电工程施工合同一、合同主体（一）合同双方本合同由以下双方于___年_月__日签订：甲方（发包方）：__________（全称）法定代表人：__________注册地址：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________（全称）法定代表人：__________注册地址：__________资质等级及证书编号：__________联系方式：__________（二）合同内容甲方委托乙方根据国家及行业相关标准、规范及经批准的设计文件，负责位于某省某市某区域的电力输配电工程的施工。具体工程内容、范围、规模及技术要求详见本合同附件一《工程量清单及技术规格书》。二、工程概况（一）工程名称某区域电力输配电线路新建（或改造）工程。（二）工程地点某省某市某区域（具体范围见施工图纸）。（三）工程内容包括但不限于：线路基础施工、杆塔组立、导线架设、电缆敷设、设备安装（变压器、开关柜、配电箱等）、接地系统施工、调试试验、相关辅助设施建设等。具体以施工图纸及工程量清单为准。（四）工期要求计划开工日期：____年__月__日计划竣工日期：____年__月__日总日历天数：____天（含法定节假日及恶劣天气影响天数）。具体进度安排见附件二《施工进度计划表》。三、合同价款与支付（一）合同价款本合同采用固定综合单价/固定总价方式，暂定合同总价为人民币__________元（大写：__________元整）。最终结算价以实际完成并经甲方及监理单位确认的合格工程量，按合同约定的单价计算为准。（二）支付方式工程预付款：合同签订生效且乙方提交等额预付款保函后__日内，甲方支付合同总价款的__%。工程进度款：按月支付。乙方每月__日前提交经监理及甲方审核确认的进度报表及请款申请，甲方在收到合格申请后日内支付至当期完成合格工程量价款的%。竣工结算款：工程竣工验收合格、移交完毕，且乙方提交完整竣工结算资料及结算总价__%的工程质量保修保函后，双方在__日内完成结算审核。审核无误后，甲方在__日内支付至结算总价的__%（扣除预付款及已付进度款）。质量保证金：结算总价的__%作为质量保证金。若无质量问题，在质保期（__年）满后__日内无息付清。四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务按合同约定及时支付工程款项。提供施工场地，办理相关许可手续（如规划许可、施工许可、临时用地、青苗赔偿协调等，具体范围在专用条款中明确）。组织设计交底和图纸会审，及时提供经审查合格的施工图纸及相关技术资料。委派甲方代表（姓名：__________，职务：__________）负责现场协调、监督及工程签证确认。组织工程竣工验收、移交及结算工作。（二）乙方责任与义务严格按照国家现行电力工程施工及验收规范、设计图纸、技术标准及合同要求进行施工，确保工程质量和安全。编制详细的施工组织设计、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案等，报监理及甲方审批后实施。负责施工所需的人员、材料、设备、机具的组织进场、管理及退场。所有进场材料设备均需报验，合格后方可使用。服从甲方及监理单位的监督管理，及时提交各类报表、资料。负责施工期间的安全管理，承担因自身原因造成的安全事故责任及损失。负责已完工程的成品保护及工程移交前的维护工作。负责工程竣工资料的编制、整理和移交。承担质量保修期内的保修责任。五、工程质量与验收（一）质量标准工程质量必须符合国家及行业现行有效的《电气装置安装工程》系列施工及验收规范、《输变电工程施工质量验收规范》等强制性标准，以及设计文件要求，达到合格标准。争创优质工程目标（如有）。（二）材料设备乙方采购的材料设备必须符合设计要求和国家标准，提供产品合格证、检验报告等质量证明文件，并经监理及甲方现场代表验收合格后方可使用。甲方有权对材料设备进行抽检。（三）过程检查与隐蔽验收施工过程中，乙方应严格进行自检、互检、交接检。所有隐蔽工程在覆盖前，必须提前__小时通知监理及甲方代表进行验收，验收合格并签署记录后方可进行下一道工序。（四）竣工验收工程具备竣工验收条件后，乙方应提前__天向甲方提交完整的竣工报告和竣工资料。甲方在收到报告后__天内组织相关单位（设计、监理、运行单位等）进行竣工验收。验收合格后，各方签署竣工验收证书。工程通过竣工验收之日为竣工日期。六、工程变更（一）变更提出施工中如需对设计或工程量进行变更，须由甲方以书面形式发出工程变更指令。乙方不得擅自变更。（二）变更估价变更工程的价格按下列方式确定：合同中有相同或类似项目的单价，参照执行；无适用单价的，由双方按合同约定的计价原则协商确定；协商不成的，按工程所在地造价管理部门发布的信息价或市场价确定。（三）变更程序乙方收到甲方书面变更指令后，应予以执行。涉及费用增减或工期调整的，乙方应在收到指令后__天内提交变更价款报告和（或）工期顺延申请，经监理审核、甲方确认后调整合同价款和（或）工期。七、安全生产与文明施工（一）安全责任乙方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设安全工作规程》等法律法规及甲方安全管理制度，建立健全安全生产责任制和应急预案，配备专职安全员，对施工人员进行安全教育培训和技术交底，采取充分的安全防护措施，承担施工过程中因乙方原因造成的一切安全事故责任和经济损失。（二）文明施工乙方应做到工完料尽场地清，保持施工现场整洁有序，减少对周边环境的影响，符合环保及文明施工要求。因施工造成的扰民问题由乙方负责协调处理。八、工期延误（一）可顺延情形因下列原因造成工期延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延：甲方未能按约定提供开工条件。设计变更或工程量增加。一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过__小时。不可抗力（如战争、动乱、地震、飓风、洪水等自然灾害及政策重大调整）。甲方同意顺延的其他情况。（二）乙方责任延误因乙方原因导致工期延误，乙方应按合同约定向甲方支付逾期竣工违约金，计算方法为：每逾期一日，支付合同总价款万分之__的违约金，累计不超过合同总价款的__%。同时，甲方有权从应付工程款中直接扣除。九、违约责任（一）甲方违约甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按应付未付款项的万分之__向乙方支付违约金。逾期超过__天，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。（二）乙方违约工程质量不合格：乙方须无条件返工或修复，直至合格，并承担由此产生的所有费用及工期延误责任。若无法修复或拒绝修复，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并赔偿甲方全部损失（包括但不限于另行委托施工的差价损失）。安全事故：因乙方责任造成重大安全事故，乙方除承担全部法律责任和经济赔偿外，还应向甲方支付合同总价款__%的违约金。未经甲方同意分包或转包：甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价款__%的违约金。其他违约行为：按合同约定或法律规定承担相应责任。十、不可抗力（一）定义指合同双方在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。（二）后果承担遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在__天内提供证明。由此导致的工期延误和费用损失，按以下原则承担：工程本身的损害、第三方财产损失、运至现场用于施工的材料设备损害，由甲方承担；双方人员伤亡由其各自负责；乙方施工机械设备损坏及停工损失由乙方承担；延误的工期相应顺延。十一、争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，双方同意选择以下第__种方式解决：提交__________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。依法向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、合同生效、变更与终止（一）生效本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。（二）变更与解除合同履行过程中，任何对本合同的修改或补充，均须双方协商一致并签订书面协议。除法律规定或合同约定情形外，任何一方不得单方面解除合同。因一方严重违约导致合同解除的，违约方应承担相应责任。（三）终止合同在下列情形下终止：合同约定的全部义务履行完毕。双方协商一致终止。因不可抗力致使合同目的无法实现。一方严重违约，另一方依法行使解除权。法律规定的其他终止情形。十三、其他约定（一）保密双方应对在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意不得向任何第三方泄露。（二）通知本合同项下所有通知均应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件等）按本合同载明的地址发送。一方变更联系方式应提前__日通知对方。（三）合同份数本合同正本一式__份，甲方执__份，乙方执__份，副本__份，送有关部门备案。正本与副本具有同等法律效力。（四）附件本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效