停工复工协议书

停工复工协议书甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与乙方就[具体项目名称]的施工事宜签订了相关合同，现因[停工原因，如不可抗力、政策调整、甲方资金问题等]导致工程停工，为明确双方在停工及复工过程中的权利义务，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程概况本协议所涉工程为位于[工程地点]的[具体项目名称]，工程内容包括但不限于[详细列举工程涵盖的具体工作内容，如基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等]。该工程预计总造价为人民币[X]元，具体以实际结算为准。2.已完成工作截至停工之日，乙方已完成的工程部分包括[详细描述已完成的工程内容、形象进度等]，经双方共同确认，已完成部分工程造价为人民币[X]元。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方停工期间的工程管理情况进行监督检查。有权要求乙方按照本协议约定做好停工期间的各项工作。2.义务负责协调解决因停工给乙方造成的外部障碍或不利条件，但因乙方自身原因导致的除外。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付已完成工程款项及停工期间相关费用。在具备复工条件时，及时通知乙方复工，并提供必要的协助。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付已完成工程款项及停工期间相关费用。在停工期间，有权对已完成工程进行妥善保护，并采取合理措施防止损失扩大。2.义务按照甲方要求妥善做好停工期间的人员、设备、材料等的管理工作，确保人员安全、设备完好、材料妥善保管。配合甲方做好停工期间与工程相关的各项工作安排，包括但不限于提供相关资料、接受检查等。在接到甲方复工通知后，应在约定的时间内组织人员、设备等进场复工，并按照原合同及本协议约定的要求进行施工。三、停工期间相关事宜（一）人员管理1.乙方应在停工后[X]日内，将施工现场的人员数量、名单及联系方式报甲方备案。2.停工期间，乙方应确保施工现场留守人员遵守甲方及施工现场的各项规章制度，不得从事与工程无关的活动。3.如乙方需要对留守人员进行调整，应提前[X]日书面通知甲方。（二）设备及材料管理1.乙方应在停工后[X]日内，对施工现场的设备、材料进行清点、登记，并将清单报甲方备案。2.对于易损、易腐、易燃、易爆等特殊材料，乙方应采取特殊的保管措施，确保材料安全。3.停工期间，未经甲方书面同意，乙方不得擅自将施工现场的设备、材料撤离或处置。（三）费用承担1.已完成工程款项甲方应在本协议签订后[X]日内，向乙方支付已完成工程款项人民币[X]元。该款项支付后，乙方应向甲方提供相应的合法有效的发票。2.停工期间费用停工期间，乙方留守人员的工资、设备的折旧及维护费用等由乙方自行承担。因甲方原因导致停工超过[X]日的，甲方应按照以下标准向乙方支付停工期间的补偿费用：人工费用补偿：按照乙方停工前每日人工费用总额的[X]%计算，计算基数为乙方报送的经甲方确认的人工费用清单。设备闲置费用补偿：按照乙方停工前设备每日租赁费用或折旧费用总额的[X]%计算，计算基数为乙方报送的经甲方确认的设备费用清单。上述补偿费用，甲方应在每[具体周期]结束后的[X]日内支付给乙方。乙方应在收到补偿费用后[X]日内向甲方提供相应的发票。四、复工相关事宜（一）复工条件1.甲方应确保具备以下复工条件：施工现场具备施工所需的场地条件，包括场地平整、通水通电等。甲方已按照本协议约定支付了已完成工程款项及停工期间相关费用。甲方已协调解决了因停工给乙方造成的外部障碍或不利条件（如施工许可证办理完成、周边关系协调好等）（如有）。2.乙方应确保具备以下复工条件：乙方已按照本协议约定做好了停工期间的各项工作，包括人员、设备、材料的妥善管理等。乙方已组织足够的人员、设备等进场，能够满足复工后的施工进度要求。（二）复工通知1.当具备复工条件时，甲方应提前[X]日以书面形式通知乙方复工。通知应包括复工时间、复工要求等内容。复工时间应明确具体到日期和时间段，例如：[具体日期][上午/下午/晚上][X]点。复工要求应详细说明乙方在复工时需要完成的准备工作、施工进度要求、质量标准要求等，例如：乙方应在复工前完成设备调试、人员技术交底工作，复工后第一周内完成[具体工程部位]的施工，质量应符合[具体质量标准]。2.乙方应在收到甲方复工通知后[X]日内给予书面回复，确认是否能够按时复工。如乙方因自身原因无法按时复工，应在回复中说明原因及预计复工时间，并经甲方书面同意。（三）复工后的施工安排1.乙方应按照原合同及本协议约定的要求，组织人员、设备等尽快恢复施工，并确保施工进度和质量。2.复工后，双方应按照原合同约定的工程进度计划和质量标准进行施工管理。如因停工导致工程进度滞后，乙方应制定合理可行的赶工计划，并经甲方书面确认后实施。赶工计划应包括赶工措施、人员增加安排、设备投入计划、工期调整等内容。例如：增加[X]名施工人员负责[具体施工部位]的施工，投入[X]台新设备用于加快[具体施工工序]的进度，工期调整为在原计划基础上提前[X]天完成全部工程。3.甲方应按照原合同约定及时向乙方提供施工所需的图纸、指令等文件，并协调解决施工过程中出现的问题。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付已完成工程款项及停工期间相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已到期款项及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工期间的人工费用增加、设备租赁费用增加、预期利润损失等）。2.若甲方未按照本协议约定履行协调义务，导致乙方无法按时复工或复工后施工受阻，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工期间的人工费用增加、设备租赁费用增加、工期延误损失等），并按照受阻期间乙方每日实际损失金额的[X]%向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定做好停工期间的人员、设备、材料等管理工作，导致人员伤亡、设备损坏、材料丢失等损失，乙方应自行承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定的时间和要求复工，每逾期一日，应按照本协议总造价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于另行寻找施工单位的费用增加、工期延误损失等）。3.若乙方在复工后未按照原合同及本协议约定的要求进行施工，导致工程质量不符合标准或工期延误，乙方应按照原合同约定承担违约责任，负责无偿返工整改直至符合质量标准，并承担工期延误给甲方造成的全部损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双