2025二级建造师真题高频考点预测

2025二级建造师真题高频考点预测考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（每题1分，共20分）1.根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程发包的说法中，正确的是（）。A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人B.提供资质证明文件是承包单位获得工程承包资格的唯一条件C.发包单位可以将一个单位工程的施工任务肢解后分别发包给不同的施工单位D.任何单位和个人不得违反规定指定承包单位2.某建设工程项目招标公告中说明，投标人资格须具有一级总承包资质或二级以上相应专业承包资质，该要求属于（）。A.招标文件的实质性要求B.招标文件的装饰性内容C.招标文件的强制性技术标准D.招标文件的推荐性意见3.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者（）确定。A.当事人所在地惯例B.行业普遍标准C.交易习惯D.最有利于一方当事人4.按照《建设工程质量管理条例》，设计单位应当参与建设工程质量事故的（）。A.调查B.处理C.评估D.审批5.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有错漏，应当（）。A.自行修改后继续施工B.建设单位要求修改时再进行变更C.立即停止施工并通知设计单位D.向项目负责人汇报等待指示6.建设工程发生质量事故，造成人员伤亡的，事故发生单位应当在（）小时内向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.12B.24C.36D.487.安全生产中的“三同时”制度是指（）。A.安全教育、安全检查、安全验收B.安全生产责任制、安全操作规程、安全技术措施C.安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用D.安全目标管理、安全投入保障、安全风险控制8.在施工组织设计中，确定施工顺序时需要考虑的主要因素不包括（）。A.结构的施工顺序B.施工资源的供应情况C.施工质量的要求D.施工项目的地理位置9.采用网络计划技术编制施工进度计划时，关键线路是指（）。A.总时差最小的线路B.总工期最长的线路C.节点最早时间等于最晚时间的线路D.没有虚工作的线路10.施工过程中，由于业主原因导致工程暂停，承包人可以索赔的费用通常包括（）。A.索赔通知发出后的管理费B.因窝工造成的设备租赁费C.索赔事件发生前的预期利润D.承包人自行决定的赶工措施费11.施工现场临时用电线路的敷设，以下做法错误的是（）。A.应采用三相五线制供电B.线路应沿墙或电杆敷设，并用绝缘子固定C.可以直接埋设在地面下D.动力线路应与照明线路分开敷设12.混凝土结构中，梁的受力钢筋保护层厚度主要目的是（）。A.防止钢筋锈蚀B.提高混凝土抗压强度C.增强钢筋与混凝土的粘结力D.方便施工和测量13.砖砌体结构中，下列做法不属于保证砌体整体性的措施的是（）。A.设置构造柱B.拉结钢筋的设置C.砌筑砂浆饱满度要求D.砖块尺寸的精确控制14.脚手架搭设完成后，必须由（）进行验收合格后方可使用。A.项目经理B.安全员C.施工员D.检验机构15.某工程外墙采用外墙保温装饰一体化板，其主要优点不包括（）。A.节约模板和脚手架工程费B.提高外墙的保温隔热性能C.增加外墙的防火等级D.美观效果好，减少外墙装饰工序16.建筑给水系统中，用于将市政给水压力调节至室内所需压力，并保证供水稳定性的设备是（）。A.水泵B.水箱C.管道D.减压阀17.建筑电气工程中，TN-S接地系统是指（）。A.保护线（PE线）与工作零线（N线）完全分开的系统B.电气设备外露可导电部分与大地直接连接的系统C.电气设备外露可导电部分通过中性线连接到地面的系统D.任何形式的接地系统都可以18.施工现场设置的消防器材中，用于扑灭A类火灾（固体物质火灾）最有效的是（）。A.干粉灭火器B.二氧化碳灭火器C.1211灭火器D.泡沫灭火器19.施工质量验收中，分项工程的质量验收是在（）验收的基础上进行的。A.单位工程B.分部工程C.检验批D.临时设施20.采用平行流水、立体交叉作业方式组织施工，其主要目的是（）。A.缩短工程总工期B.降低施工技术难度C.减少施工管理人员D.提高单位时间资源利用率二、多项选择题（每题2分，共20分）21.下列关于施工许可制度的说法中，正确的有（）。A.依法不需要办理施工许可证的建筑工程，不需要申领施工许可证B.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工C.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期D.提供符合施工条件的详细施工图纸是申请施工许可证的必要条件E.未取得施工许可证擅自开工的，责令停止施工，并处罚款22.建设工程合同纠纷解决的方式包括（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.招标23.施工现场质量管理的核心内容包括（）。A.建立质量管理体系B.明确质量目标C.加强过程控制D.做好质量验收E.提高工人文化水平24.施工进度控制措施主要包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.法律措施25.建筑工程施工现场常见的危险源包括（）。A.高处坠落B.物体打击C.触电D.机械伤害E.环境污染26.混凝土配合比设计的主要内容包括确定（）。A.水泥品种和标号B.水灰比C.骨料种类和粒径D.外加剂种类和掺量E.混凝土施工方法27.砌体结构抗震构造措施通常包括（）。A.设置构造柱B.设置圈梁C.砌筑砂浆强度等级不低于M5D.拉结钢筋的设置E.限制墙体开洞28.建筑给水系统中的主要设备有（）。A.水泵B.阀门C.水箱D.消防水栓E.过滤器29.建筑电气工程中，临时用电系统应满足（）要求。A.采用TN-S接零保护系统B.导线截面应满足负荷要求C.电气设备应有保护接地或接零D.应设置总配电箱、分配电箱、开关箱E.可以使用裸导线30.施工现场文明施工的主要内容包括（）。A.保持施工现场整洁B.确保施工安全C.控制施工噪音D.做好环境保护E.规范材料堆放三、案例分析题（共3题，共60分）案例一（20分）某施工单位承接了一栋二层框架结构商业楼的建设工程，工期为6个月。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：基础施工期间，因地下文物发现，导致基坑开挖工作暂停15天。施工单位及时向监理单位和建设单位递交了书面暂停通知和索赔申请，要求顺延工期和补偿窝工损失。事件2：主体结构施工时，监理工程师发现部分梁的受力钢筋直径与设计图纸不符，施工单位解释称是因分包单位采购错误所致。监理工程师责令施工单位立即整改，并暂停了该部分梁的后续施工。事件3：工程接近竣工验收时，建设单位对室内装饰装修效果提出修改意见，要求增加一项装饰工程。施工单位认为此项变更超出了原合同范围，拒绝实施，并要求建设单位另行签订变更协议。问题：1.针对事件1，施工单位提出的工期顺延和损失补偿要求是否合理？说明理由。2.针对事件2，监理工程师的处理做法是否妥当？施工单位和分包单位应如何承担责任？3.针对事件3，施工单位拒绝执行建设单位修改意见的做法是否正确？简述工程变更处理的一般程序。案例二（20分）某项目部为了优化施工组织，制定了以下施工进度计划网络图（部分）：（此处省略网络图，假设关键线路为A-C-E-G，总工期为30天，A、C、E工作持续时间分别为5天、8天、6天。）施工过程中，由于设计变更，导致C工作实际持续时间延长到10天，影响了总工期。项目部采取了赶工措施，使E工作提前2天完成。项目部共支付赶工费用5万元。问题：1.初始网络计划中，工作C和G的总时差分别是多少天？2.设计变更导致C工作延长后，项目实际总工期是多少天？3.项目部采取赶工措施后，实际总工期是多少天？4.分析本项目施工进度控制中存在的问题，并提出改进建议。案例三（20分）某施工现场正在进行高层建筑主体结构施工。近期检查发现以下问题：问题1：部分楼层梁柱节点处混凝土浇筑不密实，存在蜂窝麻面现象。问题2：外墙脚手架搭设高度超过24米，且未按专项方案进行验收。问题3：施工现场动火作业审批流程不规范，存在多处未按规定进行动火审批和监护的情况。问题4：施工人员安全帽佩戴不规范，现场安全管理存在薄弱环节。问题：1.针对问题1，简述混凝土结构施工中保证质量的常用方法。2.针对问题2，脚手架搭设前应进行哪些检查？超过一定高度脚手架的验收有哪些主要内容？3.动火作业安全管理中，应重点落实哪些措施？4.结合案例背景，分析施工现场存在的主要安全风险，并提出相应的安全管理建议。---试卷答案一、单项选择题1.C解析：A选项错误，《建筑法》规定禁止转包；B选项错误，资质证明文件是条件之一，但不是唯一；C选项正确，《招标投标法》规定招标人不得将已招标的工程肢解后分别发包；D选项错误，存在指定承包单位的行为是违法的。2.A解析：招标公告中关于资质的要求是限制潜在投标人的资格条件，属于对投标资格的实质性要求，违反该要求可能导致投标无效。3.C解析：根据《民法典》合同编第五百一十条，当事人就合同内容约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。4.A解析：根据《建设工程质量管理条例》，设计单位对设计文件质量负责，参与质量事故调查是其职责之一，以便查明事故原因是否与设计文件有关。5.C解析：发现设计文件和图纸错误或不符合要求，施工单位应当立即停止施工，并通知设计单位或建设单位，由设计单位出具设计变更文件后方可继续施工。6.B解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位应当立即向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；事故造成人员伤亡的，应在24小时内报告。7.C解析：“三同时”制度是指安全生产设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。8.D解析：确定施工顺序时主要考虑结构施工顺序、施工工艺、资源供应、质量要求、安全要求等因素，与项目地理位置无直接关系。9.B解析：关键线路是网络计划中总工期最长的线路，决定了项目的最短工期。10.B解析：因业主原因导致工程暂停，承包人可以索赔工期和费用。窝工造成的设备租赁费属于直接费索赔范畴。A选项的管理费通常在索赔确认后按合同约定计算。C选项的预期利润一般难以索赔。D选项的赶工措施费应是有证据证明为赶工所发生的额外费用。11.C解析：临时用电线路不应直接埋设在地面下，应采用架空或埋地保护方式（符合规范要求时）。12.A解析：混凝土结构中，梁的受力钢筋保护层主要作用是防止钢筋在混凝土硬化过程中及使用期间发生锈蚀，保护钢筋与混凝土的粘结力也是作用之一，但首要目的是防锈。13.D解析：砌体整体性主要依靠砂浆饱满度、构造柱、拉结筋等措施保证，砖块尺寸的精确控制主要影响施工便捷性和外观，对整体结构连接性影响较小。14.B解析：脚手架搭设完成后，必须由安监部门或具备相应资质的检验机构进行验收合格后才能使用。15.C解析：外墙保温装饰一体化板的主要优点是保温、装饰一体化，节能、美观、减少工序等，但防火性能可能不如传统外保温系统，需根据具体材料和标准判断。16.A解析：水泵是给水系统中用于提升和加压水力的设备，用于将市政给水压力调节至室内所需压力。17.A解析：TN-S系统是指保护线（PE线）与工作零线（N线）在供配电系统中完全分开的系统。18.A解析：干粉灭火器适用于扑灭A类（固体）、B类（液体和可熔化固体）、C类（气体）火灾以及带电火灾。19.C解析：工程质量验收层次依次为检验批、分项工程、分部工程、单位工程。分项工程是在检验批验收基础上进行的。20.A解析：平行流水、立体交叉作业可以充分利用时间和空间，最大限度地缩短工程总工期。二、多项选择题21.A,C,E解析：A选项正确，《建筑法》规定不需要办理施工许可证的工程除外；B选项错误，法定开工期限是3个月，而非必须；C选项正确，延期需申请；D选项错误，施工条件包括施工图纸，但不是唯一条件；E选项正确，违法开工会受处罚。22.A,B,C,D解析：协商、调解、仲裁、诉讼都是法律规定的合同纠纷解决方式。E选项招标是工程发承包方式，不是纠纷解决方式。23.A,B,C,D解析：这四项是施工现场质量管理的核心内容，涵盖了体系、目标、控制和验收等各个环节。E选项虽然重要，但不是核心管理内容本身。24.A,B,C,D解析：施工进度控制措施包括组织、技术、经济、合同等多种措施。E选项法律措施是基础保障，但不是具体的控制措施类别。25.A,B,C,D,E解析：这五项都是建筑施工过程中常见的危险源，涵盖了高处、物体、触电、机械、环境等方面。26.A,B,C,D解析：混凝土配合比设计主要确定水泥、水灰比、骨料、外加剂等材料组成。E选项施工方法是施工组织设计考虑的内容，不是配合比设计本身。27.A,B,D,E解析：构造柱、圈梁、拉结钢筋、限制墙体开洞是砌体结构抗震的常见构造措施。C选项砂浆强度等级重要，但不是主要的构造措施。28.A,B,C,E解析：水泵、阀门、水箱、过滤器都是给水系统中的常见设备。消防水栓属于消防系统设备。29.A,B,C,D解析：TN-S系统、导线截面满足负荷、保护接地或接零、三级配电两级保护（总配电箱、分配电箱、开关箱）是临时用电的安全要求。E选项错误，临时用电严禁使用裸导线。30.A,B,C,D,E解析：这五项都是施工现场文明施工的主要内容，涵盖了现场环境、安全、噪音、环保、材料管理等方面。三、案例分析题案例一1.工期顺延要求合理，损失补偿要求需视具体情况。解析：因不可抗力或非施工单位原因导致工期延误，承包人有权要求顺延工期。地下文物属于非施工单位原因造成的延误，故工期顺延要求合理。损失补偿（窝工损失）是否合理，取决于索赔依据是否充分、损失计算是否合理，需依据合同约定和相关规定进行审核。2.监理工程师做法基本妥当，施工单位和分包单位均需承担责任。解析：监理工程师发现图纸不符，责令整改并暂停后续施工是正确的做法，符合监理职责。施工单位对分包单位的行为负有管理责任，即使是由分包单位采购错误，因未进行有效管理也需承担相应责任。分包单位需承担直接责任，施工单位承担连带责任。3.施工单位做法不正确。变更处理程序一般包括提出、确认、实施、验收。解析：建设单位提出的合理修改意见，施工单位应协商处理。拒绝执行可能构成违约。工程变更处理的一般程序通常包括变更提出、设计单位出变更文件、监理/建设单位确认、施工单位实施、验收确认等步骤。案例二1.C工作总时差为3天，G工作总时差为4天。解析：假设网络图如下（T为事件节点，D为持续时间）：A(5)-C(8)-E(6)-G(?)...30天关键路径A-C-E-G总长=5+8+6=19天。C的总时差=总工期-关键路径长-该工作持续时间=30-19-8=3天。G的总时差=其所在关键路径长度（假设为E-G路径）-E-G持续时间=关键路径长-E(6)=关键路径长-6天。（若E-G为关键路径，则G总时差为0；若非关键路径，则为4天，具体取决于网络图完整信息，此处按非关键路径假设，需E有总时差）。假设E有总时差，则G总时差至少为4天（E总时差减去E持续时间）。2.实际总工期为34天。解析：C工作延长10天，影响总工期，总工期变为19+10=29天。3.采取赶工措施后实际总工期为32天。解析：E工作提前2天完成，使总工期缩短2天，实际总