工程合同甩项协议

工程合同甩项协议甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲乙双方已签订[工程合同名称]（以下简称“原工程合同”），现因[具体甩项原因]，经双方友好协商，就原工程合同中的部分项目进行甩项处理，达成如下协议：一、甩项标的物或服务具体描述（一）甩项工程内容1.[甩项工程1名称]该部分工程位于[工程地点具体位置]，主要包括[详细描述甩项工程1的具体工作内容，如特定区域的建筑结构施工、水电安装的某一环节等]。原工程合同中对该部分工程的要求为[阐述原合同对该甩项工程的质量标准、工期要求等具体规定]。2.[甩项工程2名称]此项甩项工程涉及[具体工作范围，例如某一系统的设备采购与安装，详细说明涉及的设备种类、规格等]，位于[工程内具体位置]。原工程合同约定该甩项工程应达到[原合同设定的技术参数、验收标准等]。（二）甩项后的工程现状1.截至本协议签订之日，[甩项工程1]已完成的工作为[已完成的具体工作内容]，未完成部分为[明确未完成的工作细节]。2.[甩项工程2]目前处于[已进行到的阶段描述，如设备采购已完成但安装尚未开始等]状态，已完成的工作成果为[列举已完成的工作成果]，存在的问题为[说明存在的问题，如部分设备型号与原合同不符等]。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定完成甩项工程相关工作。对乙方在甩项工程实施过程中的工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权依据本协议及相关法律法规追究乙方的违约责任。2.义务按照本协议约定向乙方支付相应的费用。协助乙方办理甩项工程实施过程中所需的相关手续，提供必要的资料和文件。负责协调与甩项工程相关的其他施工单位或部门之间的关系，确保乙方工作顺利开展。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付费用。在实施甩项工程过程中，根据实际情况合理调整施工方案，但需提前通知甲方并征得甲方同意。对于甲方提出的不合理要求或干扰乙方正常施工的行为，有权拒绝并要求甲方改正。2.义务按照本协议约定的质量标准、工期要求等完成甩项工程。负责组织施工人员、调配施工设备和材料，确保施工安全和质量。在施工过程中，定期向甲方汇报工程进展情况，接受甲方的监督检查。工程竣工后，按照相关规定和本协议约定提交竣工资料，配合甲方进行验收。三、费用及支付方式（一）甩项工程费用1.经双方协商确定，本次甩项工程的费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用包含乙方完成甩项工程所需的全部费用，如人工费用、材料费用、设备租赁费用、管理费、利润、税金等。2.各项甩项工程费用明细如下：[甩项工程名称1]：人民币[X]元（大写：[大写金额]），费用构成包括[详细列举该甩项工程各项费用的组成情况]。[甩项工程名称2]：人民币[X]元（大写：[大写金额]），费用构成包括[详细列举该甩项工程各项费用的组成情况]。（二）支付方式1.本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付甩项工程费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.当甩项工程完成[具体进度节点，如主体结构完工、设备安装调试完成等]并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至甩项工程费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.甩项工程全部竣工且通过甲方及相关部门验收后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期要求（一）总工期乙方应在本协议签订之日起[X]天内完成全部甩项工程。（二）各阶段工期1.[甩项工程名称1]本甩项工程应在协议签订后[X]天内开工，并于开工后[X]天内完成主体工程施工，[X]天内完成装饰装修及设备安装调试工作，具备验收条件。2.[甩项工程名称2]该甩项工程应在[具体开工时间]开工，[X]天内完成设备采购及运输，[X]天内完成设备安装，[X]天内完成系统调试并达到可运行状态，总计工期为[X]天。乙方应严格按照上述工期要求组织施工，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照甩项工程费用的[X]%向甲方支付违约金；如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件，工期相应顺延。五、质量标准及验收方式（一）质量标准甩项工程应符合国家及地方现行的相关工程质量验收规范和标准，以及原工程合同约定的质量要求。具体质量标准如下：1.[甩项工程名称1]建筑结构部分应满足[具体结构设计规范要求，如强度、稳定性等方面要求]。装饰装修部分应达到[详细的装饰装修质量标准，如墙面平整度、地面光洁度等要求]。水电安装部分应符合[水电安装工程质量验收规范，包括线路铺设、管道连接等方面要求]。[根据具体甩项工程内容详细列举质量标准]2.[甩项工程名称2]设备采购应符合原工程合同约定的品牌、规格、型号等要求，设备质量应具备[设备质量认证标准或相关技术参数要求]。设备安装应牢固、整齐，连接部位应严密、无渗漏，运行应平稳、正常，各项性能指标应达到[具体设备运行技术参数要求]。系统调试应确保整个系统运行稳定、可靠，满足[系统功能要求和验收标准]。[根据具体甩项工程内容详细列举质量标准]（二）验收方式1.乙方在甩项工程完成后，应自行组织内部验收，对工程质量进行全面检查，确保工程质量符合本协议约定的质量标准。内部验收合格后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关竣工资料。2.甲方在收到乙方提交的竣工报告及相关资料后，应在[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收人员包括甲方代表、监理单位代表（如有）以及相关专业技术人员。验收过程中，如发现工程质量不符合本协议约定的质量标准，甲方有权要求乙方限期整改，直至达到验收要求。3.甩项工程验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，整改费用由乙方自行承担，整改完成后重新进行验收，直至验收合格为止。因乙方整改导致工期延误的，乙方应按照本协议约定承担工期延误违约责任。六、违约责任（一）甲方违约责任1..若甲方未按照本协议约定按时支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的费用及相应违约金，同时工期相应顺延。2.如因甲方原因导致乙方无法正常施工，如未及时提供施工所需资料、未协调好相关关系等，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于窝工损失、设备租赁费用增加等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的质量标准完成甩项工程，乙方应负责无偿整改，直至达到质量要求。如因乙方整改后仍不符合质量标准或导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。2.乙方未按照本协议约定的工期要求完成甩项工程，每延误一天，应按照甩项工程费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照甩项工程费用的[X]%向甲方支付违约金。乙方已完成的工程，甲方有权根据实际情况决定是否接收，如需接收，甲方应按照本协议约定支付相应费用，但乙方应承担因工期延误给甲方造成的损失。3.乙方违反本协议约定的其他义务，应承担由此给甲方造成的全部损失，并按照甩项工程费用[X]%向甲方支付违约金。七争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八