修建广场协议书

修建广场协议书甲方：[甲方名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方计划修建一座广场，乙方具备相关的修建资质和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方修建广场事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.广场位置及规模本广场位于[广场具体地址]，占地面积为[X]平方米。广场规划包括但不限于地面铺设、绿化景观、照明设施、休息座椅、公共卫生间等配套设施的建设。2.修建标准及要求地面铺设采用[具体材质及规格要求]，确保平整度和耐久性。绿化景观应符合[绿化设计标准及植物种类要求]，营造美观、舒适的环境。照明设施需满足广场夜间使用需求，采用[照明灯具类型及亮度标准]。休息座椅应选用[材质及样式要求]，设置合理数量和布局。公共卫生间应按照[卫生设施标准及布局要求]进行建设，保证清洁卫生、功能齐全。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的修建工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定的标准和时间完成修建工作。2.义务向乙方提供修建广场所需的相关资料，包括但不限于土地使用证明、规划设计图纸等。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付修建费用。协调解决修建过程中涉及的周边关系及相关问题，确保修建工作顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利根据本协议约定及相关法律法规的规定，要求甲方支付修建费用。在修建过程中，有权根据实际情况提出合理的变更建议，但需经甲方书面同意。2.义务按照国家相关法律法规及行业标准，以及本协议约定的修建标准和要求，组织专业人员进行广场修建工作。制定详细的修建计划和施工方案，并提交甲方审核。负责修建过程中的安全管理工作，确保施工安全，承担因施工造成的安全事故责任。定期向甲方汇报修建工作进展情况，接受甲方的监督检查。按照本协议约定的时间完成广场修建工作，并通过相关部门验收合格后交付甲方使用。三、修建费用及支付方式1.修建费用本广场修建费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用为固定总价，除本协议约定的变更情况外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付修建费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度达到[具体进度节点]后，甲方向乙方支付修建费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。广场主体工程完工并经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付修建费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。广场全部修建工作完成并通过相关部门验收合格后，甲方向乙方支付剩余修建费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限1.本广场修建工程自本协议生效之日起开始计算，预计总工期为[X]天。具体开工日期以甲方书面通知为准。2.如因甲方原因导致工程延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照修建费用的[X]%向甲方支付违约金。因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工程延误的，双方应协商解决工期顺延事宜。五、质量保证及维修1.质量保证乙方应按照本协议约定的修建标准和要求进行施工，确保广场工程质量符合国家相关标准及行业规范。工程质量保修期为自工程验收合格之日起[X]年。在质量保修期内，乙方应承担因工程质量问题导致的维修、更换责任，并承担由此产生的全部费用。2.维修如甲方发现广场出现质量问题，应及时通知乙方。乙方应在接到通知后[X]小时内做出响应，并在[X]个工作日内到达现场进行维修。对于紧急质量问题，乙方应立即采取措施进行处理，确保广场正常使用。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付修建费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程对应的费用及违约金，同时工期相应顺延。若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，如未及时提供相关资料或未协调解决周边关系等，应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的修建标准和要求进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此给甲方造成的全部损失。如因乙方原因导致工程无法通过验收，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并按照修建费用的[X]%向甲方支付违约金。若乙方未按照本协议约定的时间完成修建工作，每逾期一天，应按照修建费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的全部费用，同时乙方应按照修建费用的[X]%向甲方支付违约金。若乙方擅自将本协议项下的修建工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的全部费用，同时乙方应按照修建费用的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决1.本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协