2025二建法规真题冲刺卷

2025二建法规真题冲刺卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（每题1分，共20分）1.根据我国《宪法》，下列关于公民基本权利的表述中，正确的是（）。A.公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由，但必须在法律允许的范围内行使B.中华人民共和国公民有宗教信仰自由，但国家只保护正常的宗教活动C.中华人民共和国公民的住宅不受侵犯，禁止非法搜查或者侵入公民住宅D.公民的人身自由不受侵犯，禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体2.某施工单位在施工过程中，将工程分包给不具备相应资质条件的单位，依据《建筑法》，应承担的法律责任是（）。A.责令停业整顿，并处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款B.责令改正，处工程合同价款百分之二以下的罚款C.责令停止违法行为，处以罚款；有违法所得的，予以没收D.降低资质等级，直至吊销资质证书3.某工程项目的承包合同约定工期为12个月，实际工期为15个月。承包商因非自身原因导致工期延误，根据《合同法》，下列说法中正确的是（）。A.承包商无需承担任何延期责任B.承包商应承担全部延期责任C.承包商只能要求业主承担部分延期责任D.承包商应承担部分延期责任，但具体比例由双方协商确定4.下列关于建设工程施工许可制度的表述中，正确的是（）。A.所有建设工程项目在进行施工前都必须办理施工许可证B.限额以下的小型建设工程项目可以不办理施工许可证C.中等规模的工程项目必须先取得施工许可证才能开工D.施工许可证的申请主体必须是建设单位5.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反（）。A.国家规定的标准，降低工程质量管理水平B.工程设计文件，擅自修改建设工程勘察、设计文件C.工程施工质量，使用不合格的建筑材料和设备D.以上都是6.某施工现场发生安全生产事故，造成3人死亡，根据《安全生产法》的规定，该事故应被认定为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故7.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业安全生产责任制的主要责任人是（）。A.项目经理B.安全生产管理人员C.企业法定代表人D.施工队长8.某施工单位在施工过程中，未按照安全操作规程进行作业，导致一名工人受伤。根据《工伤保险条例》，该工人的工伤保险费用应由（）承担。A.伤者个人B.施工单位C.建设单位D.伤者所在单位9.根据《招标投标法》，下列关于招标投标程序的表述中，正确的是（）。A.招标人有权自行选择招标代理机构，但必须委托具有相应资质的机构B.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人C.招标人可以自行决定是否进行招标D.投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件10.某工程建设项目采用公开招标方式招标，评标委员会成员应由（）组成。A.5人以上单数B.3人以上单数C.5人以上偶数D.3人以上偶数11.根据《劳动合同法》，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过（）。A.一个月B.两个月C.三个月D.六个月12.某劳动者在用人单位连续工作满10年，且距法定退休年龄不足5年，根据《劳动合同法》，该劳动者（）。A.可以随时解除劳动合同B.必须与用人单位协商一致，才能解除劳动合同C.无权解除劳动合同D.可以随时通知用人单位解除劳动合同13.依据《环境保护法》，下列关于环境影响评价制度的表述中，正确的是（）。A.所有建设项目都必须进行环境影响评价B.对环境可能造成重大影响的建设项目才需要进行环境影响评价C.环境影响评价报告只需由建设单位编制，无需专家评审D.环境影响评价的结果只对建设单位有约束力14.根据《土地管理法》，下列关于土地征收的表述中，正确的是（）。A.土地征收必须遵循公开、公平、公正的原则B.土地征收必须经国务院批准C.被征收土地的农村集体经济组织成员有权获得相应的补偿D.以上都是15.下列关于民事诉讼证据种类的表述中，正确的是（）。A.书证、物证、视听资料、电子数据B.书证、物证、证人证言、当事人陈述C.书证、物证、证人证言、视听资料D.以上都是16.根据《民事诉讼法》，人民法院审理第一审民事案件，适用（）审级审判。A.一B.二C.三D.四17.依据《仲裁法》，仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以（）。A.向人民法院起诉B.向仲裁委员会申请仲裁C.要求对方当事人进行调解D.要求仲裁委员会重新订立仲裁协议18.某施工单位将其承包的建设工程转包给他人，依据《建筑法》，应承担的法律责任是（）。A.责令改正，没收违法所得，处违法所得一倍以上二倍以下的罚款B.责令停业整顿，并处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款C.降低资质等级，直至吊销资质证书D.以上都是19.根据《消防法》，下列关于消防安全管理的表述中，正确的是（）。A.建筑工程的消防设计审查、消防验收、备案抽查由公安机关消防机构实施B.任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务C.公众聚集场所对符合消防安全条件的，应当依法办理消防安全检查D.以上都是20.某施工现场发生火灾事故，造成重大人员伤亡和财产损失。根据《消防法》的规定，相关责任人员可能被追究的法律责任包括（）。A.行政处罚B.刑事责任C.民事责任D.以上都是二、多项选择题（每题2分，共20分）1.下列关于法人的表述中，正确的有（）。A.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织B.法人必须依法成立C.法人可以是自然人D.法人以其全部财产对它的民事责任承担有限责任2.根据《建筑法》，建设单位在工程开工前，应当向建设行政主管部门申请领取（）。A.建筑工程施工许可证B.建筑工程施工图设计文件审查合格证C.建筑工程施工分包许可证D.建筑工程施工现场消防安全审核合格证3.下列关于建设工程施工合同管理的表述中，正确的有（）。A.建设工程施工合同应当采用书面形式B.建设工程施工合同依法成立后即具有法律效力C.建设工程施工合同的变更应当采用书面形式D.建设工程施工合同的解除应当符合法定条件和程序4.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设工程质量保修制度的表述中，正确的有（）。A.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算B.保修期内发生的质量缺陷，由施工单位负责维修C.保修期内的质量缺陷，无论是否属于施工单位责任，都由施工单位承担维修费用D.保修期外的质量缺陷，由建设单位自行承担维修费用5.依据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员履行的职责包括（）。A.组织或者参与制定安全生产规章制度和操作规程B.检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患C.做好安全生产宣传教育工作，提高职工的安全意识和安全技能D.立即组织事故抢救6.根据《招标投标法》，招标方式包括（）。A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.询价7.下列关于劳动合同的表述中，正确的有（）。A.劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议B.劳动合同可以约定试用期C.劳动合同应当以书面形式订立D.劳动合同约定的劳动报酬不得低于当地最低工资标准8.依据《环境保护法》，下列关于环境监测的表述中，正确的有（）。A.国家建立环境监测制度B.环境监测机构应当具备相应的资质C.环境监测机构应当对环境质量状况进行调查、监测、评价D.环境监测机构应当及时向环境保护主管部门报告环境质量状况9.根据《土地管理法》，下列关于土地征用的表述中，正确的有（）。A.土地征用必须依法进行B.土地征用必须给予公平、合理的补偿C.土地征用必须保障被征地农民的合法权益D.土地征用必须经省、自治区、直辖市人民政府批准10.下列关于民事诉讼的表述中，正确的有（）。A.民事诉讼应当以事实为根据，以法律为准绳B.民事诉讼应当遵循公开、公平、公正的原则C.民事诉讼的当事人有权进行辩论D.民事诉讼的当事人有权申请回避三、案例分析题（每题10分，共30分）1.某施工单位承接了一项建筑工程项目，在施工过程中，发现设计文件存在错误，导致施工单位需要进行设计变更。施工单位遂向建设单位提出设计变更申请，并提供了相关资料。建设单位审核后，同意了施工单位的设计变更申请，并要求施工单位尽快完成变更施工。请问：（1）施工单位提出设计变更申请需要履行哪些程序？（2）建设单位同意设计变更申请后，施工单位在变更施工过程中应注意哪些问题？2.某施工现场发生一起安全生产事故，造成一名工人死亡。事故发生后，施工单位立即组织了事故抢救，并报告了事故情况。请问：（1）施工单位在事故抢救过程中应当履行哪些职责？（2）事故调查结束后，相关责任人员可能承担哪些法律责任？3.某劳动者与用人单位签订了为期三年的劳动合同，合同中约定了试用期。试用期内，劳动者表现不佳，用人单位据此解除了与劳动者的劳动合同。请问：（1）用人单位解除劳动合同是否符合法律规定？（2）如果劳动者认为用人单位的解除劳动合同行为违法，可以采取哪些法律途径维护自己的合法权益？试卷答案一、单项选择题1.A解析：根据《宪法》第35条规定，中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由，但必须在法律允许的范围内行使。故A正确。B项错误，《宪法》第36条规定，中华人民共和国公民有宗教信仰自由，任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教和不信仰宗教的公民。国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。C项错误，《宪法》第39条规定，中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者侵入公民住宅。此项是住宅不受侵犯权，而非住宅不受侵犯权。D项错误，《宪法》第37条规定，中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。2.A解析：根据《建筑法》第67条规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。故A正确。B项错误，处罚金额不符。C项错误，缺少行政处罚。D项错误，处罚方式不全面。3.A解析：根据《合同法》第97条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。本案中，承包商因非自身原因导致工期延误，属于不可抗力或者情势变更，承包商无需承担任何延期责任。故A正确。4.B解析：根据《建设工程施工许可管理办法》规定，限额以下的小型建设工程项目可以不办理施工许可证。故B正确。A项错误，并非所有项目都必须办理。C项错误，并非中等规模项目必须先取证。D项错误，申请主体可以是建设单位或个人。5.D解析：根据《建设工程质量管理条例》第26条规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反国家规定的标准，降低工程质量管理水平。第28条规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和强制性标准，降低工程质量管理水平。故D正确。A、B、C项均属于禁止行为。6.B解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本案造成3人死亡，属于较大事故。故B正确。7.C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。故C正确。A、B、D项均属于管理人员的职责，但不是主要责任人。8.B解析：根据《工伤保险条例》第2条规定，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户（以下称用人单位）应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工（以下称职工）缴纳工伤保险费。职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。故B正确。9.B解析：根据《招标投标法》第6条规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。故B正确。A项错误，招标人可以自行选择，但必须委托具有相应资质的机构。C项错误，招标方式包括公开招标和邀请招标，必须进行招标的项目才必须招标。D项错误，投标文件编制应按照招标文件要求。10.A解析：根据《招标投标法实施条例》第49条规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。故A正确。B、C、D项不符合法律规定。11.B解析：根据《劳动合同法》第19条规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。故B正确。12.D解析：根据《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：（一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行上岗前职业健康检查，或者在上岗期间未进行定期职业健康检查的；（二）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（四）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（五）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。故D正确。13.B解析：根据《环境影响评价法》第16条规定，国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照下列规定组织进行环境影响评价：（一）可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价；（二）可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价；（三）对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。故B正确。A项错误，并非所有项目都必须进行环评。C项错误，环评报告需要专家评审。D项错误，环评结果对建设单位和公众都有约束力。14.D解析：根据《土地管理法》第44条规定，建设用地，是指建造建筑物和构筑物的土地。建设用地必须符合规划，计划先行，节约用地；使用国有土地的，应当依法申请国有土地使用权的出让或者划拨。其中，兴办乡镇企业、村民建设住宅、乡（镇）村公共设施和公益事业建设等依法使用土地的，按照下列规定办理：（一）乡镇企业建设使用土地，应当按照本法第四十三条、第四十四条的规定办理；（二）村民住宅建设使用土地，应当按照本法第四十三条、第四十四条、第六十二条的规定办理；（三）乡（镇）村公共设施和公益事业建设使用土地，应当按照本法第四十四条的规定办理。故D正确。A、B、C项均是土地征收的规定。15.D解析：根据《民事诉讼法》第63条规定，证据包括：（一）书证；（二）物证；（三）视听资料；（四）电子数据；（五）证人证言；（六）当事人陈述；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。故D正确。16.B解析：根据《民事诉讼法》第155条规定，人民法院审理第一审民事案件，适用普通程序。故B正确。17.A解析：根据《仲裁法》第18条规定，仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。故A正确。18.D解析：根据《建筑法》第67条规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。故D正确。A、B、C项均属于违法行为应承担的责任。19.D解析：根据《消防法》第4条规定，任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。故B正确。A项错误，消防设计审查、验收、备案抽查由住房和城乡建设主管部门实施。C项错误，公众聚集场所对符合消防安全条件的，应当依法办理消防安全检查。D项正确。20.D解析：根据《消防法》第64条规定，违反本法规定，有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（一）指使或者纵容他人违反消防安全规定，冒险作业的；（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，影响消防设施、器材使用的；（三）擅自占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者消防车通道，妨碍人员安全疏散或者灭火救援的；（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；（六）人员密集场所的门窗使用易燃材料装修的；（七）在人员密集场所违反消防安全规定，使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的其他行为。有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为，经责令改正拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款。故D正确。二、多项选择题1.A、B、D解析：根据《民法典》第57条规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。第58条规定，法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人成立的具体条件和程序，依照法律、行政法规的规定。第60条规定，法人以其全部财产对它的民事责任承担有限责任。故A、B、D正确。C项错误，法人只能是组织，不包括自然人。2.A、B解析：根据《建筑法》第8条规定，按照国家有关规定需要审批的建筑工程，建设单位在开工前应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第11条规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程勘察、设计单位委托勘察、设计业务，任何单位和个人不得强制委托或者指定勘察、设计单位。工程勘察、设计单位不得强制委托或者指定建设单位、施工单位采购其推荐的生产厂家的建筑材料、建筑构配件和设备。故A、B正确。C、D项不属于开工前必须领取的证件。3.A、B、C、D解析：根据《合同法》第10条规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。第12条规定，合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。第47条规定，合同的变更或者解除，应当依照法律的规定或者按照当事人的约定办理。第93条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。故A、B、C、D均正确。4.A、B、C解析：根据《建设工程质量管理条例》第41条规定，在建设工程的保修期内，因保修范围和保修责任发生的维修，由施工单位负责免费维修。保修期届满后，维修费用由责任方承担。第42条规定，保修期内发生的质量缺陷，由施工单位负责维修；保修期外的质量缺陷，由责任方承担维修费用。故A、B、C正确。D项错误，保修期外的维修费用由责任方承担。5.A、B、C解析：根据《安全生产法》第22条规定，生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与制定安全生产规章制度和操作规程；（二）组织或者参与安全生产教育和培训；（三）督促落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（四）检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产工作的建议；（五）制止违章指挥、违章作业的行为；（六）督促落实生产安全事故隐患的整改；（七）参加生产安全事故应急救援和调查处理；（八）法律、行政法规规定的其他职责。故A、B、C正确。D项错误，事故抢救由生产经营单位负责，安全管理人员负责协助。6.A、B解析：根据《招标投标法》第10条规定，招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。故A、B正确。C、D项不属于招标方式。7.A、B、C、D解析：根据《劳动合同法》第2条规定，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户（以下称用人单位）与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，适用本法。第17条规定，劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。第30条规定，劳动者享有下列权利：（一）依法享有劳动报酬、休息休假、社会保险、福利等权利；（二）依法享有民主管理、参与民主决策、民主监督的权利；（三）依法享有劳动保护、劳动条件和职业危害防护的权利；（四）依法享有提请劳动争议处理的权利；（五）法律、法规规定的其他权利。故A、B、C、D均正确。8.A、B、C解析：根据《环境保护法》第19条规定，国家建立环境监测制度。国务院环境保护主管部门根据国家环境质量标准和国家监测规范，制定监测规范，并会同有关部门组织监测网络。环境保护主管部门及其委托的监测机构和其他监测机构，应当根据监测规范，对水质、大气、土壤、噪声、放射性物质、电磁辐射等环境质量状况进行调查、监测、评价，并定期发布环境质量报告。故A、B、C正确。9.A、B、C、D解析：根据《土地管理法》第45条规定，征收下列土地的，由国务院批准：（一）基本农田；（二）基本农田以外的耕地超过三十五公顷的；（三）其他土地超过七十公顷的。征收前款规定以外的土地的，由省、自治区、直辖市人民政府批准。征收农用地的，应当依照本法第四十四条、第四十六条的规定办理。征收除前款规定以外的土地的，依照本法第四十六条的规定办理。故A、B、C、D均正确。10.A、B、C、D解析：根据《民事诉讼法》第10条规定，人民法院审理案件，必须以事实为根据，以法律为准绳。第11条规定，人民法院审理案件，应当遵循自愿、合法的原则，尊重当事人的人格尊严，保障当事人依法享有的诉讼权利。第12条规定，人民法院审理案件，应当公开进行。但是，涉及国家秘密、个人隐私的案件，不公开审理。离婚案件，涉及商业秘密的案件，可以不公开审理。第13条规定，人民法院审理案件，应当保障当事人行使诉讼权利，对当事人的诉讼权利进行维护。当事人有权进行辩论，有权申请回避。故A、B、C、D均正确。三、案例分析题1.（1）施工单位提出设计变更申请需要履行以下程序：1.施工单位应根据设计变更情况，编制设计变更申请书，并附相关资料，如设计变更原因说明、设计变更方案、设计变更影响分析等。2.施工单位将设计变更申请书报送建设单位审核。3.建设单位审核设计变更申请书，并组织相关人员进行论证，必要时可委托第三方机构进行评估。4.建设单位根据审核和论证结果，决定是否同意设计变更申请。5.建设单位同意设计变更申请后，应将设计变更方案正式下达给施