2025年监理工程师《理论和法规》真题及答案

2025年监理工程师《理论和法规》练习题及答案一、建设工程监理制度及法律体系1.【单选】根据《建筑法》，工程监理单位对施工质量承担的责任性质属于（）。A.连带责任  B.补充责任  C.监理责任  D.过错责任答案：C解析：《建筑法》第三十五条明确“工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任”，该责任在学界与判例中被概括为“监理责任”，既非纯粹的过错责任，也非连带或补充责任。2.【单选】下列规范性文件中，属于部门规章的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》C.《招标投标法实施条例》D.《民法典》合同编答案：B解析：A为行政法规，C为行政法规，D为法律，只有B由建设部（现住建部）令第81号发布，属部门规章。3.【多选】根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位在实施监理过程中，发现安全事故隐患的，应当（）。A.要求施工单位整改  B.情况严重的，要求暂时停止施工C.及时报告建设单位  D.向有关主管部门报告  E.直接下达停工令答案：A、B、C、D解析：条例第十四条赋予监理“要求整改—要求暂停—报告业主—报告部门”四步曲，并未赋予监理直接下达停工令的权力，E错误。4.【单选】关于监理责任与施工责任的关系，下列说法正确的是（）。A.监理履行了职责即可完全免除施工单位的保修义务B.监理已签字确认的部位出现质量缺陷，监理单位应与施工单位承担连带责任C.监理对隐蔽工程验收签字确认，不免除施工单位对工程质量的法定责任D.监理单位与施工单位对质量缺陷承担按份责任答案：C解析：监理的签字仅确认程序合规，不改变施工单位的法定质量责任，也不构成连带或按份责任，A、B、D均混淆了责任性质。5.【案例节选】某住宅项目，监理员王某在混凝土浇筑旁站时因私事离岗30分钟，事后该部位出现大面积蜂窝。建设单位要求监理单位赔偿修复费用32万元。问题：（1）监理单位能否以“施工单位未按配合比施工”为由主张免责？（2）若监理单位需赔偿，赔偿后能否向王某追偿？答案：（1）不能。监理未履行旁站义务构成违约，与施工过错属“多因一果”，监理应在其过错范围内承担相应责任，而非全部免责。（2）可以。依据《工资支付暂行规定》第十六条及双方劳动合同，员工因故意或重大过失给单位造成损失的，单位可追偿，但追偿额一般不超过员工月工资的20%且扣除后剩余工资不得低于当地最低工资标准。解析：免责事由需证明“即便旁站也无法发现或制止”，而旁站缺失直接削弱了事中控制，故不能免责；追偿问题属内部管理，但应遵守劳动基准。二、工程建设程序及投融资管理6.【单选】根据《政府投资条例》，政府投资项目初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算（）的，项目单位应当重新报送可行性研究报告。A.5%  B.10%  C.15%  D.20%答案：B解析：条例第十二条设定10%红线，旨在遏制“钓鱼工程”。7.【多选】下列工作中，属于项目董事会职权的是（）。A.提出项目开工报告  B.审核初步设计概算C.解决工程建设中的重大纠纷  D.提出项目竣工验收申请  E.聘任项目总经理答案：A、C、E解析：B、D属项目总经理班子职权，A、C、E为《公司法》及项目法人责任制规定的董事会职权。8.【单选】对于采用投资补助、贴息方式的政府投资项目，审批部门应重点审查（）。A.项目建议书  B.资金申请报告  C.可行性研究报告  D.初步设计文件答案：B解析：投资补助、贴息项目不再审批可研，只审资金申请报告，见《政府投资条例》第十五条。9.【案例】某市政道路项目采用PPP模式，政府方拟通过“可行性缺口补助”方式吸引社会资本。实施方案中设定：当项目公司实际运营收入低于约定“基准收入”的80%时，政府按缺口金额的60%给予补助；高于120%时，政府分享超出部分的30%。问题：该回报机制是否合规？答案：合规。该机制设置运营收入上下限，既保障社会资本合理收益，又避免超额利润，符合《财政部关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）“风险分担、收益共享”原则，且未固化政府支出责任，不构成隐性债务。解析：合规要点在于“激励相容”与“风险对等”，并需纳入中长期财政规划。三、建设工程合同管理10.【单选】根据《民法典》，建设工程合同应当采用（）形式。A.口头  B.书面  C.默示  D.推定答案：B解析：民法典第七百八十八条明确建设工程合同为要式合同，未采用书面形式原则上不成立。11.【单选】施工合同履行中，承包人因新冠疫情停工28天，由此增加的费用和工期，原则上应（）。A.由承包人承担  B.由发包人承担  C.按不可抗力处理  D.按情势变更处理答案：C解析：新冠疫情已被最高人民法院批复认定为不可抗力，但承包人需履行及时通知和减损义务。12.【多选】下列情形中，发包人可以解除施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行主要义务B.承包人已完成主体结构但质量不合格，经催告合理期限内未修复C.承包人擅自更换项目经理D.因不可抗力致使合同目的不能实现E.承包人违法转包答案：A、B、D、E解析：C需达到“致使合同目的不能实现”程度方可解除，一般更换项目经理仅构成违约，不一定解除。13.【案例】某项目合同约定：发包人逾期支付进度款超过60天的，承包人可暂停施工，发包人应承担承包人停工、窝工损失及合理利润。履行中，发包人逾期65天，承包人遂下达停工通知并索赔窝工损失120万元、利润24万元。监理审核时认为利润不应计取。问题：监理意见是否成立？答案：不成立。合同条款系双方真实意思表示，不违反法律强制性规定，应优先适用；利润属于违约损害赔偿范围，民法典第五百八十四条予以支持，除非发包人证明该约定过分高于损失。解析：监理应依据合同独立公正审查，而非以“行业惯例”否定当事人特别约定。四、建设工程监理招投标与采购14.【单选】根据《招标投标法实施条例》，招标人采用资格后审的，应当在（）进行资格审查。A.投标截止前  B.开标后评标前  C.评标结束后  D.中标通知书发出前答案：B解析：条例第二十条明确资格后审时间节点为“开标后、评标前”。15.【单选】关于监理招标综合评估法，下列说法正确的是（）。A.投标报价越低得分越高，且不设下限B.监理大纲评分权重不得高于20%C.项目总监答辩可作为评分因素D.投标人净资产规模可作为加分项答案：C解析：A错在报价不能无限低；B错在未设上限；D错在设置规模条件排斥潜在投标人；C符合《标准监理招标文件》规定。16.【多选】下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.招标人开标前开启投标文件并泄露报价B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底C.招标人授意投标人修改报价D.招标人组织投标人踏勘项目现场E.招标人暗示投标人压低报价答案：A、B、C、E解析：D属正常招标活动，其余均见条例第四十一条。17.【案例】某项目监理招标采用“评定分离”试点，评标委员会推荐3名不排序候选人，招标人直接确定第一候选人为中标人。问题：该做法是否违反现行法律？答案：不违反。评定分离改革试点已获国家发改委批复，在试点城市（如深圳、上海）允许招标人自主任命中标人，但应遵守公开透明的定标规则，并接受行政监督。解析：评定分离核心在于“还权于招标人”，但需配套定标成员库、定标报告等制度，防止权力寻租。五、建设工程质量、造价、进度三大目标控制18.【单选】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格的主控项目抽样检验合格率应达到（）。A.80%  B.90%  C.95%  D.100%答案：D解析：GB503002013第5.0.1条强制要求主控项目100%合格。19.【单选】某项目采用赢得值法进行进度—费用综合控制，已知BCWP=880万元，BCWS=800万元，ACWP=900万元，则进度偏差SV为（）万元。A.+80  B.−80  C.+20  D.−20答案：A解析：SV=BCWP−BCWS=880−800=+80，表示进度提前。20.【多选】下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。A.安全文明施工费  B.二次搬运费  C.脚手架搭拆费D.计日工  E.已完工程保护费答案：A、B、C、E解析：D属其他项目费，其余均见《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。21.【案例】某桥梁工程，合同约定工期600天，关键线路为A→C→E→G。施工过程中，因发包人设计变更，工作E增加工程量导致作业时间延长12天；同时承包人施工机械故障，工作D延误8天。承包人提出工期索赔20天。问题：监理应批准几天？答案：批准12天。仅设计变更导致关键线路延误可索赔，机械故障属承包人风险，且D为非关键工作，其8天延误未超过总时差。解析：关键线路法（CPM）是工期索赔计算核心，需动态更新网络计划。22.【单选】根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%  B.3%  C.5%  D.10%答案：B解析：建质〔2017〕138号第三条明确3%上限，且推行保函替代。六、建设工程安全生产管理23.【单选】根据《安全生产法》，关于生产经营单位主要负责人职责的说法，错误的是（）。A.组织制定并实施安全生产规章制度B.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案C.督促、检查安全生产工作，及时消除隐患D.组织或者参与本单位应急救援演练答案：D解析：D属安全生产管理机构及安全生产管理人员职责，见安全生产法第二十一条、第二十二条。24.【单选】对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案应当由（）组织专家论证。A.建设单位  B.监理单位  C.施工单位  D.设计单位答案：C解析：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第九条明确由施工单位组织。25.【多选】监理发现施工现场存在重大事故隐患，且施工单位拒不整改的，监理应当（）。A.立即报告建设单位  B.向主管部门报告  C.下达暂停令D.向应急管理部门报告  E.向住建部门报告答案：A、B、C、E解析：D的“应急管理部门”非建设工程行业主管部门，报告住建部门即可。26.【案例】某深基坑坍塌事故造成3人死亡，直接经济损失580万元。经调查，监理员张某未按专项方案核查基坑支护监测数据，且在事故前一周监测数据已超预警值却未下达整改通知。问题：张某是否构成重大责任事故罪？答案：构成。根据《刑法》第一百三十四条，监理人员违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，属“重大责任事故罪”主体，且死亡3人属“重大事故”标准，应处三年以下有期徒刑或者拘役。解析：监理人员虽非“生产经营单位职工”，但司法解释明确其可作为“对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的人员”追究刑责。七、建设工程监理文件与资料管理27.【单选】根据《建设工程监理规范》，监理规划应在（）报送建设单位。A.签订监理合同后7天内  B.第一次工地会议前C.收到设计文件后7天内  D.开工令签发前答案：B解析：GB/T503192019第4.2.1条明确“第一次工地会议前”。28.【多选】下列监理文件资料中，保存期限应为“永久”的有（）。A.监理合同  B.监理规划  C.质量评估报告D.监理工作总结  E.工程暂停令答案：A、C、D解析：依据《建设工程文件归档规范》GB/T503282019附录B，监理合同、质量评估报告、监理工作总结属永久，监理规划保存30年，工程暂停令保存10年。29.【案例】某项目竣工后，建设单位要求监理单位将监理资料原件移交城建档案馆，监理单位以“合同未约定”为由拒绝。问题：监理单位是否必须移交？答案：必须。根据《城市建设档案管理规定》第八条，监理单位属工程档案形成单位，应在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆移交一套符合规定的监理档案原件，该义务为法定义务，不因合同未约定而免除。解析：合同不得降低法定档案移交义务，否则条款无效。八、国际工程咨询与FIDIC合同条件30.【单选】在FIDIC《施工合同条件》（2017版）中，工程师应在收到承包人索赔报告后（）天内予以答复。A.14  B.21  C.42  D.84答案：C解析：FIDIC红皮书第20.1款设定42天答复期，逾期视为拒绝。31.【多选】依据FIDIC银皮书（EPC/交钥匙合同），下列风险由业主承担的有（）。A.战争、敌对行动  B.工程所在国法律变更C.不可预见的自然力  D.承包人设计错误  E.核污染答案：A、B、E解析：银皮书将“不可预见的自然力”风险分配给承包人，D属承包人设计责任，A、B、E见第17.3款“雇主风险”。32.【案例】某国际项目采用FIDIC红皮书，合同价格1000万美元，约定汇率1美元=6.5元人民币。履约期间，工程所在国货币对美元贬值20%，承包人主张适用“成本加汇兑损失”调整合同价格。问题：监理工程师是否应支持？答案：不应支持。红皮书第13.7款“因法律变更调整”仅针对工程所在国法律变化，不包括汇率波动；第17.4款将汇率风险分配给承包人，除非专用条款另有约定。解析：国际工程汇率风险分配需看合同范本，红皮书默认承包人承担，若需转移应使用“汇率保险”或在专用条款中约定调价公式。九、监理工程师职业道德与行为准则33.【单选】根据《监理工程师职业道德准则》，监理工程师在执业过程中应当保守的秘密不包括（）。A.国家秘密  B.商业秘密  C.执业中知悉的个人隐私  D.已公开的设计文件答案：D解析：已公开信息不再属秘密范畴，其余均需保密。34.【多选】监理工程师下列行为中，属于“严重违反职业道德”的有（）。A.接受承包人赠送的购物卡2000元B.向承包人推荐分包人并收取“介绍费”C.同时在两个监理项目担任总监D.泄露尚未公布的评标结果E.因个人恩怨故意拖延签发付款证书答案：A、B、D、E解析：C需区分“经建设单位书面同意”与“擅自”，若擅自兼职属违规，但未必“严重”；其余均触及职业道德底线，可被吊销注册证书。35.【案例】总监理工程师刘某的配偶私下购买该项目承包人发行的私募债券50万元，一年后获利8万元。刘某本人并不知情。问题：刘某是否违反职业道德？答案：违反。依据《注册监理工程师管理规定》第三十一条，注册监理工程师的近亲属从事与本人执业利益相关活动的，应当主动回避并向聘用单位报告。刘某未履行报告义务，构成“应知未知”的过失，监管部门可给予警告、责令改正，情节严重的暂停执业一年。解析：回避制度不仅约束本人，也约束近亲属重大利益往来，防止隐性利益输送。十、最新政策与行业动态36.【单选】2024年12月，住建部发布《关于推进工程监理数字化转型的指导意见》，提出到（）年，基本建成全国统一的工程监理数字化监管平台。A.2025  B.2027  C.2030  D.2035答案：B解析：意见明确“两步走”，2027年基本建成，2030年全面应用。37.【多选】根据《关于开展全过程工程咨询试点的指导意见》，全过程工程咨询单位应当具备的能力包括（）。A.