防风加固工程合同

防风加固工程合同一、合同双方基本信息1.1发包方（甲方）名称：_________________________法定代表人：____________________地址：___________________________联系电话：_______________________开户银行：_______________________银行账号：_______________________1.2承包方（乙方）名称：_________________________法定代表人：____________________地址：___________________________联系电话：_______________________开户银行：_______________________银行账号：_______________________二、工程概况2.1工程名称_________________________防风加固工程2.2工程地点___________省___________市___________县（区）___________路___________号2.3工程规模总建筑面积：___________平方米加固区域：□屋面□墙体□钢结构□其他___________设计抗风等级：___________级（按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012执行）2.4工程内容结构加固：屋面檩条焊接加固（采用Q235B级钢材，焊条型号E4303）墙体拉结筋植入（深度≥10d，植筋胶强度等级≥M15）钢结构节点防腐处理（涂刷环氧富锌底漆2道+聚氨酯面漆1道）材料更换：破损彩钢瓦更换（厚度≥0.5mm，锌层含量≥120g/㎡）老化密封胶更换（耐候性硅酮胶，位移能力±25%）辅助设施：安装防风网（孔径≤5mm，抗拉强度≥300N/㎡）增设排水系统（坡度≥2%，排水管直径≥110mm）2.5工程工期总工期：自合同签订之日起___________日历天关键节点：材料进场验收：第______天结构加固完成：第______天竣工验收：第______天三、工程造价3.1合同总价人民币________________元整（￥___________元），包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金。3.2价款构成项目名称单位数量单价（元）合价（元）备注钢结构加固吨______________________含材料、加工、安装彩钢瓦更换㎡______________________含拆除、运输、安装防风网安装㎡______________________含支架及辅材措施项目费项1__________________含安全防护、夜间施工其他项目费项1__________________含设计变更、不可预见3.3付款方式预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%（￥___________元），用于材料采购。进度款：工程完成50%且经甲方验收后，支付至合同总价的60%（￥___________元）工程完工并通过初步验收后，支付至合同总价的85%（￥___________元）结算款：竣工验收合格后30日内，支付至结算总价的97%（扣留3%作为保修金）保修金：保修期满无质量问题后15日内无息返还（￥___________元）四、施工实施4.1施工组织乙方应在开工前7日提交《施工组织设计》，包含：项目管理机构（项目经理、安全员、质检员姓名及资质证书）施工进度计划（横道图或网络图）安全专项方案（高空作业、临时用电、防火措施）甲方应在收到方案后3日内审核完毕，逾期未回复视为认可。4.2材料管理主要材料（钢材、彩钢瓦、防水材料等）进场前须提供出厂合格证、检测报告，并经甲方抽样送检合格后方可使用。材料堆放应符合：钢材离地≥30cm，覆盖防雨布化学品（油漆、胶黏剂）单独存放，设置防火警示标识周转材料（脚手架、模板）分类码放，损耗率≤5%4.3质量控制隐蔽工程验收：钢筋焊接节点（抗拉强度≥300MPa）植筋拉拔试验（抗拔力≥15kN）防水层厚度（≥1.5mm，无气泡、空鼓）验收需留存影像资料，甲方代表签字后方可进入下道工序。过程检查：乙方每日提交《施工日志》，甲方每周组织1次联合检查，不合格项整改期限≤48小时。4.4安全生产乙方须为施工人员购买意外险（保额≥50万元/人），并在现场配备：安全帽、安全带（每班组不少于10套）消防器材（灭火器≥4个，消防沙池1m³）安全警示标志（高空作业区设置临边防护栏，高度≥1.2m）发生安全事故时，乙方应立即停工并在1小时内书面报告甲方，同时启动应急预案。五、质量保证5.1质量标准主体结构：符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013屋面工程：符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012抗风性能：通过___________级风荷载模拟试验（由第三方检测机构出具报告）5.2质量责任因乙方原因导致结构开裂、屋面渗漏等质量问题，乙方应在接到通知后24小时内到场维修，费用由乙方承担。材料质量不合格导致返工的，乙方须双倍赔偿该批次材料费用，并承担工期延误责任。六、工程验收6.1验收程序分项验收：基础处理验收（第______天）结构加固验收（第______天）竣工预验收（第______天）竣工验收资料：竣工图（含设计变更单）材料合格证及检测报告隐蔽工程验收记录抗风性能检测报告6.2验收标准验收项目允许偏差检测方法钢结构垂直度≤1/1000全站仪测量屋面坡度±5%水准仪测量节点连接强度≥设计值扭矩扳手检测密封胶粘结性无剥离现场拉伸试验七、工程保修7.1保修范围主体结构：保修期为设计使用年限（______年）屋面防水：保修期为5年装饰装修：保修期为2年设备安装：保修期为2年7.2保修责任保修期内出现质量问题，乙方应在______小时内响应，______小时内修复；紧急情况（如台风预警前）须______小时内到场。非乙方原因（如使用不当、不可抗力）导致的损坏，乙方可提供维修服务，费用由甲方承担。八、违约责任8.1工期延误每逾期1天，乙方支付合同总价0.5‰的违约金（累计不超过5%）。因甲方原因（如未及时付款、图纸变更）导致延误，工期相应顺延，甲方补偿乙方窝工损失______元/天。8.2质量违约分项工程验收不合格，乙方应无偿返工，并承担由此造成的工期延误。因质量问题导致第三方损失的，乙方承担连带赔偿责任（包括但不限于维修费用、财产损失、人身伤害赔偿）。8.3付款违约甲方逾期付款超过15天，每逾期1天按应付款的0.3‰支付违约金，逾期超过30天乙方有权暂停施工。九、争议解决9.1协商优先合同履行中发生争议，双方应在______日内协商解决；协商不成的，可提交工程所在地建设行政主管部门调解。9.2诉讼解决调解无效的，任何一方可向___________市___________区人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。十、其他约定10.1设计变更甲方提出设计变更，应提前7日书面通知乙方，变更费用按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计价。因变更导致工期调整的，由双方签订补充协议确认。10.2不可抗力台风、地震等不可抗力事件发生后，乙方应立即采取防护措施，并在24小时内书面报告甲方。不可抗力导致工程受损的，工期顺延，损失由双方根据实际情况协商分担。10.3合同生效本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖