2025年食品加工车间地面防滑施工争议解决协议

2025年食品加工车间地面防滑施工争议解决协议甲方（发包方）：[食品加工企业全称]，法定代表人：[姓名]，统一社会信用代码：[代码]，地址：[地址]，联系方式：[电话/邮箱]。乙方（承包方）：[施工单位全称]，法定代表人：[姓名]，统一社会信用代码：[代码]，地址：[地址]，联系方式：[电话/邮箱]。###一、鉴于条款1.甲方因食品加工车间地面防滑需求，于[签订日期]与乙方签订了《2025年食品加工车间地面防滑施工合同》（下称“主合同”），约定由乙方负责甲方位于[车间地址]的地面防滑施工工程，施工内容主要包括[具体施工内容，如：地面基层处理、防滑材料铺设、边缘收口等]，工程质量需符合《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)、《建筑地面工程施工质量验收标准》(GB50209-2010)及双方约定的《防滑技术要求》（详见主合同第三条）等技术标准，其中防滑性能要求为：干燥状态静摩擦系数≥0.6，潮湿状态静摩擦系数≥0.5（按GB/T4100-2015附录C测试）。2.鉴于主合同履行过程中，可能或已出现工程质量（如防滑不达标、材料不符合卫生要求等）、工期延误、工程款支付、安全责任、保修责任等争议，为明确争议解决方式，高效、公平解决纠纷，甲乙双方经平等协商，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，达成本争议解决协议。###二、定义1.“争议”：指因主合同的订立、履行、解释、变更、解除或终止而产生的，或与主合同有关的任何纠纷，包括但不限于：（1）工程质量争议（防滑性能不达标、材料强度/耐腐蚀性不符合要求、地面平整度偏差等）；（2）工期争议（开工/竣工日期延误、顺延条件认定等）；（3）工程款争议（金额计算、支付时间、逾期违约金等）；（4）安全责任争议（施工期间安全事故、地面使用后因防滑问题导致的人员/财产损害等）；（5）保修责任争议（保修范围、期限、维修责任及费用等）；（6）材料/设备争议（品牌、规格、质量证明文件等）；（7）双方约定的其他与主合同相关的纠纷。2.“防滑标准”：指本协议“鉴于条款”中约定的干燥状态静摩擦系数≥0.6、潮湿状态静摩擦系数≥0.5，以及主合同约定的其他技术指标。3.“主合同”：指甲乙双方于[签订日期]签订的《2025年食品加工车间地面防滑施工合同》及后续补充协议、变更文件等。###三、争议解决范围本协议适用于解决因主合同履行而产生的所有争议，包括但不限于本协议“定义”中列明的各类争议。若争议涉及第三方（如供应商、监理单位、监管部门等），甲乙双方应首先通过协商明确责任划分，再依据本协议约定方式解决。###四、争议解决方式与程序####（一）协商解决1.任何一方出现争议情形，应在知道或应当知道权益受损之日起3日内，以书面形式（含电子邮件、微信等可追溯方式）向对方提出异议，说明争议事实、理由及诉求。2.对方收到异议后5日内应予以书面回复，双方应指定授权代表（甲方为[姓名/职务]，乙方为[姓名/职务]）进行友好协商，协商期限不超过15日。3.协商一致的，双方应签订书面补充协议，作为主合同的组成部分，对双方具有法律约束力。####（二）调解解决1.若协商未达成一致，任何一方均有权向[选择调解机构，如：XX市建设工程调解委员会/XX食品行业协会]申请调解，调解机构由双方共同选择确定（如选择多个，以提交调解申请时列明的第一顺位为准）。2.调解申请应提交书面调解申请书、主合同复印件及争议相关证据材料，调解机构应在收到申请后5日内予以受理，并在受理之日起30日内完成调解（经双方同意可延长，最长不超过60日）。3.调解达成一致的，双方应签订《调解协议书》，经调解机构盖章确认后，具有合同效力；调解未达成一致的，任何一方均有权选择下一步争议解决方式。####（三）仲裁解决1.若协商、调解均未解决争议，双方同意采用仲裁方式最终解决，且放弃向人民法院提起诉讼的权利。2.仲裁机构为[约定的仲裁委员会全称，如：XX仲裁委员会]，仲裁地点为[仲裁机构所在地/主合同履行地]。3.仲裁申请应依据《中华人民共和国仲裁法》及该仲裁委员会的仲裁规则提出，仲裁请求应明确、具体，并附相关证据材料。4.仲裁庭由3名仲裁员组成，双方应各自在收到仲裁通知之日起15日内选定一名仲裁员，第三名仲裁员（首席仲裁员）由双方共同选定或由仲裁委员会主任指定。5.仲裁程序适用该仲裁委员会现行有效的仲裁规则，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力，自作出之日起生效。6.仲裁语言为中文，开庭地点为仲裁委员会所在地或双方约定的地点。####（四）诉讼解决（备选，如选择仲裁则此条款无效）若双方未约定仲裁或仲裁协议无效，任何一方均可向[主合同履行地/被告住所地]有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律（不含港澳台地区法律）。###五、争议解决期间的特殊安排1.在争议解决期间，除争议部分外，双方应继续履行主合同其他条款，不得以争议为由单方暂停施工、停止支付无争议款项或解除合同，但争议部分可能影响工程安全的，双方应共同采取临时措施（如设置警示标识、局部停工等），费用由责任方承担。2.争议涉及工程质量鉴定的，双方应共同委托具有CMA/CNAS资质的第三方检测机构（如：XX质量检测中心）进行鉴定，鉴定费用由申请方先行垫付，最终由责任方承担；鉴定机构的选择应双方协商确定，协商不成的，由争议解决机构（仲裁庭/法院）指定。3.争议解决期间，双方应保存与争议相关的所有证据（包括施工记录、检测报告、往来函件、影像资料等），不得隐匿、销毁或伪造证据，否则应承担不利法律后果。###六、费用承担1.协商、调解过程中产生的合理费用（如差旅费、食宿费、鉴定费等），由双方平均分担；若调解达成协议且明确费用承担的，按协议约定执行。2.仲裁/诉讼费用（包括但不限于仲裁费、案件受理费、鉴定费、律师费、保全费等）由败诉方承担；部分胜诉的，由仲裁庭/法院根据各方责任比例分担。3.若因一方违约导致争议产生，守约方为解决争议支出的合理费用（包括律师费）可由违约方一并承担。###七、保密条款1.双方应对争议解决过程中知悉的对方商业秘密（如生产工艺、客户信息、成本数据、技术方案等）及争议细节承担保密义务，非经对方书面同意或法律法规要求，不得向任何第三方披露。2.保密义务不因本协议的终止而终止，保密期限为本协议终止后3年。3.若一方违反保密义务，应赔偿对方因此遭受的全部损失（包括直接损失和间接损失），并支付违约金[具体金额或计算方式，如：人民币XX元/按争议金额的10%计算]。###八、法律适用本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（不含港澳台地区法律）。###九、生效与其他条款1.本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，作为主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力；若主合同与本协议约定不一致，以本协议为准。