下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
延期动工协议书甲方（建设单位）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（施工单位）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与乙方就[具体工程项目名称]（以下简称“本项目”）已签订了相关建设工程合同，现因[具体延期动工原因]，经双方友好协商，达成如下延期动工协议：一、标的物或服务具体描述1.项目名称：[具体工程项目名称]2.项目地点：[详细地址]3.项目内容：[对工程项目的详细描述，包括建设规模、建筑结构、装修标准等]4.承包范围：[明确乙方负责施工的具体范围，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等]二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量等进行监督检查。按照本协议约定，要求乙方承担延期动工的违约责任。2.义务负责办理本项目建设所需的相关审批手续，确保项目建设合法合规进行。按照合同约定及本协议约定，及时向乙方支付工程款。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造有利条件。（二）乙方权利义务1.权利在符合法律法规及本协议约定的前提下，有权要求甲方按照合同约定及本协议约定支付工程款。有权根据工程实际情况，合理安排施工进度，但需确保工程质量及安全。2.义务按照本协议约定的延期动工期限及后续施工计划，组织施工力量，确保工程按时竣工交付。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，确保施工安全。严格按照工程设计文件、施工规范及质量验收标准进行施工，确保工程质量达到合同约定要求。在延期动工期间，定期向甲方报告工程准备情况及后续施工计划安排。三、延期动工期限及原因1.延期动工期限本项目原计划于[原定动工日期]动工，现经双方协商一致，同意延期至[新的动工日期]动工。延期期限共计[X]天。2.延期动工原因[详细说明导致延期动工的原因，如不可抗力因素、政府部门审批延误、前期场地拆迁未完成等]四、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方无法按时动工或施工受阻，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于停工期间的人员窝工费、机械设备租赁费、材料积压费等。2.若乙方未按照本协议约定的延期动工期限及后续施工计划进行施工，导致工程延误，乙方应承担违约责任，按照合同约定向甲方支付违约金。违约金的计算方式为：[明确违约金的计算基数及计算比例]。同时，乙方应采取措施加快施工进度，确保工程按时竣工交付。若因乙方原因导致工程逾期竣工，给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失。3.如一方违反本协议约定的保密义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的地方，
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论