小区道路协议书

小区道路协议书甲方：[小区名称]业主委员会统一社会信用代码：[具体代码]地址：[小区地址]联系电话：[联系电话]乙方：[施工单位名称]统一社会信用代码：[具体代码]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方所在小区道路需要进行维修、改造或其他相关建设工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就小区道路建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.道路范围：本协议所涉及的小区道路位于[小区名称]内，具体范围为[详细道路起止点及周边界限描述]。2.建设内容道路修复：对现有破损、坑洼的道路路面进行修复，包括但不限于填补坑洞、重新铺设路面材料等，确保道路平整度符合相关标准。道路拓宽：根据小区实际交通需求及规划，在符合相关规定的前提下，对部分狭窄路段进行拓宽，拓宽后的道路宽度为[具体拓宽后宽度]。道路附属设施建设：包括但不限于安装道路标识、标线，设置排水系统，完善路灯照明设施等，以提升道路的安全性和功能性。3.质量标准道路建设应符合国家及地方现行的道路工程施工质量验收规范和标准，如《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ12008）等。路面材料应符合相关质量标准，具备良好的抗压强度、耐磨性和抗滑性能。道路附属设施的安装应牢固、整齐、美观，满足使用功能要求。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定的质量标准和工期完成道路建设工程。在乙方施工过程中，如发现乙方存在违反法律法规、本协议约定或施工规范的行为，有权要求乙方立即整改。2.义务协助乙方办理施工所需的相关手续，提供必要的文件和资料，如小区规划图纸、业主意见等。负责协调小区内居民与乙方施工的关系，避免因施工给居民造成不必要的影响。按照本协议约定的付款方式和时间，及时向乙方支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。在施工过程中，如因甲方原因导致施工无法正常进行或延误工期，有权要求甲方承担相应的责任。有权根据工程实际情况，合理调整施工方案，但应提前通知甲方并征得甲方同意。2.义务具备相应的道路建设施工资质，并向甲方提供相关资质证明文件。按照本协议约定的质量标准、工期和施工规范进行道路建设工程施工，确保工程质量达到验收标准。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。施工过程中应妥善处理施工垃圾和废弃物，保持施工现场的整洁卫生。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。在工程竣工验收合格后，按照相关规定向甲方提供完整的工程竣工资料，包括施工图纸、施工记录、质量检验报告等。三、工程款支付1.工程款总额：本协议约定的小区道路建设工程款总额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.支付方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：在工程施工进度达到[具体进度节点，如基础工程完成、路面铺设完成等]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。竣工验收款：工程竣工并经相关部门验收合格后，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保金：工程款总额的[X]%作为质保金，在质保期届满后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。3.支付凭证：乙方应在每次申请工程款支付前，向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付工程款。四、工期1.开工日期：本协议签订后，乙方应在接到甲方书面通知之日起[X]个工作日内进场施工。预计开工日期为[具体日期]。2.竣工日期：自开工之日起，乙方应在[X]个日历天内完成全部道路建设工程并通过竣工验收。预计竣工日期为[具体日期]。3.工期延误如因甲方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并提供相关证明材料。工期相应顺延，甲方应承担因工期延误给乙方造成的损失。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方或小区居民造成其他损失的，乙方应负责赔偿。4.工期提前：如乙方能够提前完成工程建设并通过验收，甲方应给予乙方适当的奖励，奖励金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。五、质量保修1.质保期：质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.保修责任在质保期内，乙方应负责对道路建设工程出现的质量问题进行免费维修或更换。乙方应在接到甲方关于质量问题的通知后[X]小时内做出响应，并在[X]个工作日内到达现场进行维修。如乙方未能按时响应或到达现场，甲方有权自行委托第三方进行维修，相关费用从质保金中扣除，不足部分由乙方补足。质保期届满后，乙方应继续为甲方提供有偿的维修服务，维修费用由双方另行协商确定。六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照本协议约定支付工程款，每逾期一天，按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工或延误工期，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。2.乙方违约责任如乙方未按照本协议约定的质量标准进行施工，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方自行承担。如因乙方施工质量问题给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照本协议约定的工期完成施工任务，每延误一天，按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方或小区居民造成其他损失的，乙方应负责赔偿。如乙方擅自将本协议项下的工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，乙方应返还已收取的工程款，并按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。如因转包或分包给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.双方违反保密义务的违约责任：双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密。如一方违反保密义务，应向对方支付违约金人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），并赔偿对方因此遭受的全部损失。如因违约行为给对方造成重大损失或构成犯罪的，违约方应承担相应的法律责任。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式[