工程伤亡合同范本

工程伤亡合同范本甲方：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方[工程名称]工程建设需要，乙方具备相应的工程施工资质及能力，双方经友好协商，就该工程施工过程中可能出现的伤亡事故相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下合同协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及范围：[对工程具体施工内容和范围进行详细描述，包括但不限于建筑结构、施工工艺、涉及的专业领域等]4.工程期限：自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，要求乙方按照工程设计要求、施工规范和合同约定进行施工。有权根据工程实际情况提出合理的变更要求，但应提前通知乙方，并承担因变更给乙方造成的合理损失。2.义务向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。按照合同约定及时支付工程款项，确保乙方施工资金的充足供应，不因资金问题影响工程进度和施工安全。协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。在工程开工前，组织乙方及相关人员进行安全生产教育和培训，对施工现场的安全生产工作进行统一协调和管理。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定提供相关资料和条件，保障乙方正常施工。按照合同约定获取工程款项，在甲方未按时支付时，有权要求甲方支付并承担违约责任。2.义务具备相应的工程施工资质和安全生产许可证，并在施工过程中严格遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定，确保施工安全。编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施，对施工现场实行封闭管理，设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，防止伤亡事故的发生。建立健全安全生产责任制，配备专职安全生产管理人员，加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。定期对施工现场的安全设施、设备进行检查和维护，确保其正常运行。如发现安全隐患，应立即采取措施进行整改，及时消除安全隐患。在施工现场发生伤亡事故时，应立即采取救援措施，保护事故现场，并及时向甲方及相关部门报告。积极配合有关部门进行事故调查和处理，承担因事故造成的相应责任。三、伤亡事故处理（一）事故报告1.乙方在施工现场发生伤亡事故后，应立即启动应急预案，采取有效的救援措施，防止事故扩大，并在事故发生后[X]小时内以书面形式通知甲方。通知内容应包括事故发生的时间、地点、伤亡情况、初步原因分析等。2.事故发生后，乙方应积极配合甲方及相关部门（如安全生产监督管理部门、劳动保障部门、公安机关等）进行事故调查，如实提供有关情况和资料。（二）责任认定1.因乙方原因导致伤亡事故发生的，乙方应承担全部责任，并按照国家法律法规及相关规定对伤亡人员及其家属进行赔偿。赔偿范围包括但不限于医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金、死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金等。2.因甲方原因导致伤亡事故发生的，甲方应承担全部责任，并按照国家法律法规及相关规定对伤亡人员及其家属进行赔偿。3.因双方共同过错导致伤亡事故发生的，双方应根据各自过错程度承担相应的责任。具体责任划分由相关部门根据事故调查结果确定。（三）赔偿支付1.若乙方承担事故责任，乙方应在事故责任认定后[X]日内，按照赔偿协议或法院判决向伤亡人员及其家属支付全部赔偿款项。2.若甲方承担事故责任，甲方应在事故责任认定后[X]日内，按照赔偿协议或法院判决向伤亡人员及其家属支付全部赔偿款项。3.赔偿款项支付方式可采用一次性支付或分期支付。如采用分期支付，双方应在赔偿协议中明确分期支付的时间、金额及违约责任等。（四）保险购买1.乙方应为施工现场的施工人员购买足额的工伤保险及其他相关商业保险，确保施工人员在发生伤亡事故时能够得到及时有效的赔偿。2.甲方应为工程购买工程一切险及第三者责任险等相关保险，以应对可能因工程施工导致的第三方人身伤亡或财产损失。四、违约责任1.若甲方未按照合同约定履行义务，导致乙方施工受阻或发生伤亡事故，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照合同约定履行义务，导致伤亡事故发生或工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任，并按照合同约定向甲方支付违约金。违约金金额为合同总价款的[X]%。同时，乙方应负责整改直至达到合同要求，如因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方应予以赔偿。3.任何一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.如一方未按照赔偿协议或法院判决支付赔偿款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向对方支付逾期违约金。五、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。六、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一