工程地基协议书

工程地基协议书甲方：[甲方公司名称]统一社会信用代码：[甲方公司代码]法定代表人：[甲方代表人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：[乙方公司名称]统一社会信用代码：[乙方公司代码]法定代表人：[乙方代表人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行[工程名称]工程建设，需要对工程地基进行处理；乙方具备专业的地基处理工程能力和资质。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方工程地基处理事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程具体地点]工程规模：[详细描述工程占地面积、建筑面积等相关规模数据]2.地基处理内容乙方负责对甲方工程用地范围内的地基进行勘察，根据勘察结果制定详细的地基处理方案，并确保该方案符合国家相关标准和工程实际需求。按照确定的地基处理方案，乙方采用[具体地基处理方法，如灌注桩、强夯法等]对地基进行处理，处理深度达到[具体深度要求]，以满足工程设计对地基承载能力的要求。在地基处理过程中，乙方需对施工质量进行全程监控，确保每一道工序符合质量标准。施工完成后，乙方应提供完整的施工记录和质量检测报告。二．双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的地基处理工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定的标准和时间完成地基处理工作。2.义务向乙方提供工程用地范围内的地质勘察报告等相关资料，确保资料的真实性和完整性。协助乙方办理地基处理施工过程中所需的相关手续，如施工许可证等，并承担因手续办理产生的相关费用（法律法规另有规定除外）。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付地基处理费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付地基处理费用。在甲方未按照协议约定履行义务，影响乙方正常施工时，有权要求甲方采取补救措施或顺延工期。2.义务具备从事地基处理工程的相应资质和专业技术人员，确保施工队伍具备良好的施工能力和经验。严格按照国家相关标准、规范以及本协议约定的地基处理方案进行施工，确保施工质量达到优良标准。施工过程中如发现地质条件与勘察报告不符等异常情况，应及时通知甲方，并提出合理的解决方案。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生安全事故。因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。施工过程中产生的废弃物、建筑垃圾等，应按照环保要求进行妥善处理，不得对周边环境造成污染。按照甲方要求的时间和格式提供地基处理工程的进度报告、质量检测报告等相关资料。三、费用及支付方式1.地基处理费用本工程地基处理费用总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元）。此价格为固定总价，不因任何因素调整（除本协议约定的调整情况外）。2.支付方式合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元）。地基处理工程完成[X]%时，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元）。地基处理工程全部完成，经甲方及相关部门验收合格，并收到乙方提供的完整合格的竣工资料后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的剩余款项，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.开工日期：本协议签订且甲方预付款到账后[X]个工作日内，乙方应进场施工，预计开工日期为[具体开工日期]。2.竣工日期：自开工之日起[X]个日历天内完成地基处理工程并通过验收。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件结束后[X]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。3.工期延误若乙方未能按照本协议约定的工期完成地基处理工程，每延误一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。若因甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供工期延误的相关证据。甲方应承担因工期延误给乙方造成的直接损失（包括但不限于人工窝工费、设备租赁费等）。五、质量标准及验收1.质量标准乙方地基处理工程应符合国家现行的《建筑地基基础工程施工质量验收标准》等相关标准和规范的要求，以及本协议约定的地基处理方案。地基处理完成后，地基承载力特征值应满足设计要求，其允许偏差范围应符合相关标准规定。2.验收程序地基处理工程每完成一道工序，乙方应通知甲方进行中间验收。甲方应在接到通知后[X]个工作日内组织相关人员进行验收。经验收合格后方可进行下一道工序施工。地基处理工程全部完成后，乙方应向甲方提交验收申请报告，并提供完整的施工记录、质量检测报告等资料。甲方应在接到验收申请报告后[X]个工作日内组织相关部门（包括但不限于甲方、设计单位、监理单位等）进行竣工验收。如验收不合格，乙方应按照甲方及验收部门提出的整改意见进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付地基处理费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及乙方损失由甲方承担。若甲方未按照本协议约定向乙方提供相关资料或协助乙方办理施工手续，导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的质量标准进行施工，导致地基处理工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准。因返工造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如乙方返工后仍无法达到合格标准，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。若乙方未按照本协议约定的工期完成地基处理工程（非因甲方原因），应按照本协议约定承担工期延误违约金。如因乙方原因导致工程无法按时交付，给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方违反本协议约定的安全管理义务或环保要求，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效至地基处理工程全部完成且双方权利义务履行完毕后终止。2.本协议一式[