工期理赔合同范本

工期理赔合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方在[工程项目名称]（以下简称“该工程”）的建设过程中，因[具体原因]导致工期延误，可能面临工期理赔事宜；乙方作为在法律行业拥有二十年工作经验的资深律师，具备专业的法律知识和丰富的实践经验，能够为甲方提供专业的法律服务。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方处理工期理赔相关事宜达成如下协议：一、委托事项1.服务内容乙方接受甲方委托，负责处理因该工程工期延误引发的工期理赔相关法律事务，包括但不限于：协助甲方收集、整理与工期延误及理赔相关的各类证据材料，如施工记录、往来函件、会议纪要、气象资料、合同文件等。对该工程的施工合同及相关补充协议进行详细审查，分析合同中关于工期、延误责任、理赔条款等方面的约定，确定甲方在工期理赔方面的权利和义务。根据收集的证据和合同分析结果，协助甲方制定合理的工期理赔方案，明确理赔主张及依据。代表甲方与工程的发包方、监理方或其他相关方就工期理赔事宜进行沟通、协商，争取达成有利的理赔结果。若协商不成，根据甲方的授权，代理甲方参与相关的仲裁或诉讼程序，维护甲方的合法权益。2.服务范围乙方提供的服务范围涵盖该工程工期延误所涉及的全部法律事务处理，包括但不限于与工期延误直接相关的各项费用索赔、工期顺延主张以及因工期延误引发的其他间接损失索赔等。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解乙方处理委托事项的进展情况，要求乙方及时汇报工作。对乙方的工作提出意见和建议，有权监督乙方的服务质量。根据实际情况，在法律允许的范围内调整理赔方案及主张。2.义务向乙方如实提供与工期延误及理赔相关的所有资料和信息，包括但不限于工程前期文件、施工过程中的各类文件、与发包方及其他相关方的往来函件、财务账目等，并保证所提供资料的真实性、完整性和合法性。积极配合乙方开展工作，协助乙方与工程相关方进行沟通、协调，提供必要的支持和便利条件。按照本合同约定及时向乙方支付服务费用。在委托事项处理过程中，未经乙方书面同意，不得擅自与工程发包方、监理方或其他相关方就工期理赔事宜达成任何协议或作出实质性承诺，以免影响乙方的工作及甲方的权益。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定提供相关资料和信息，以便开展工作。根据甲方提供的资料及实际情况，独立判断并制定合理的工期理赔方案，自主决定在协商、仲裁或诉讼过程中的策略和措施。按照本合同约定收取服务费用。2.义务严格遵守法律法规及律师职业道德规范，勤勉尽责地履行本合同约定的义务，为甲方提供优质、高效的法律服务。保密义务，对在处理委托事项过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密及其他敏感信息予以保密，不得向任何第三方披露或使用。定期向甲方汇报工作进展情况，并根据实际情况及时调整工作方案，确保委托事项得到妥善处理。在处理委托事项过程中，充分运用专业知识和经验，维护甲方的合法权益，争取最有利的理赔结果。对甲方提供的资料进行妥善保管，在委托事项结束后，按照甲方要求及时返还或销毁相关资料。三、服务费用及支付方式（一）服务费用1.经双方协商一致，甲方应向乙方支付的服务费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用涵盖乙方处理委托事项过程中提供的法律咨询、文件审查、方案制定、沟通协商、仲裁或诉讼代理等全部服务内容所需的费用。2.乙方在处理委托事项过程中，因实际需要发生的差旅费、通讯费、调查取证费等额外费用，由甲方另行承担。具体费用标准及支付方式如下：差旅费：按照实际发生金额凭有效票据报销，但单次出差费用不得超过人民币[X]元，若因特殊情况需超出该标准，需提前征得甲方书面同意。通讯费：每月凭通讯费发票报销，报销金额不得超过人民币[X]元。调查取证费：按照实际发生金额凭有效票据报销，但每次调查取证费用不得超过人民币[X]元，若因复杂案件需要多次调查取证，累计费用不得超过人民币[X]元。超出上述标准的费用，需提前征得甲方书面同意。（二）支付方式1.本合同签订后[X]个工作日内，甲方支付服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.乙方完成证据收集、合同审查及理赔方案制定工作，并向甲方提交书面报告后[X]个工作日内，甲方支付服务费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.若委托事项通过协商方式解决，且甲方与相关方达成理赔协议并实际获得理赔款项后[X]个工作日内，甲方支付剩余服务费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.若委托事项进入仲裁或诉讼程序，在仲裁裁决或法院判决生效且甲方实际获得理赔款项后[X]个工作日内，甲方支付剩余服务费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定向乙方提供相关资料或信息，导致乙方无法正常开展工作或延误工作进度的，甲方应承担相应的责任。乙方有权要求甲方限期提供资料，并相应延长服务期限。若因甲方原因给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.若甲方未按照本合同约定支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的服务费用及违约金，同时乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿因此给乙方造成的全部损失。3.若甲方擅自与工程发包方、监理方或其他相关方就工期理赔事宜达成协议或作出实质性承诺，给乙方工作造成阻碍或损害乙方权益的，甲方应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括乙方因此遭受的直接损失和预期利益损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定履行义务，导致甲方工期理赔事宜未能得到妥善处理或给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括甲方因此遭受的直接损失和预期利益损失。2.若乙方违反保密义务，向第三方披露或使用甲方的商业秘密、技术秘密及其他敏感信息，乙方应立即采取措施消除影响，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。同时，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已收取的服务费用。3.若乙方在处理委托事项过程中存在故意或重大过失行为，导致甲方权益受损严重的，乙方除应承担赔偿责任外，还应按照服务费用总额的[X]%向甲方支付违约金。五、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至委托事项处理完毕且双方权利义务履行完毕