山塘整修的协议书

山塘整修的协议书甲方：[甲方姓名/单位名称]统一社会信用代码：[甲方代码]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方：[乙方姓名/单位名称]统一社会信用代码：[乙方代码]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方拥有位于[山塘具体位置]的山塘需要进行整修，乙方具备相关的工程施工资质和经验，能够提供山塘整修服务。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就山塘整修事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.山塘现状该山塘面积为[X]平方米，塘深约[X]米，塘壁存在部分坍塌、渗漏现象，塘底淤泥堆积较厚，影响山塘的蓄水功能和周边生态环境。山塘周边配套设施包括进水口、出水口、溢洪道等，部分设施也存在老化损坏情况。2.整修内容塘壁修复：对坍塌的塘壁进行加固修复，采用[具体修复材料和工艺，如浆砌石、混凝土浇筑等]，确保塘壁的稳定性和防渗性。防渗处理：对整个山塘底部及周边进行防渗处理，铺设[防渗材料名称，如土工膜等]，防止水体渗漏。淤泥清理：清理塘底堆积的淤泥，运至指定地点妥善处理，淤泥清理量预计为[X]立方米。配套设施修缮：对进水口、出水口、溢洪道等配套设施进行修缮，更换老化损坏的部件，确保其正常运行。生态修复：在山塘周边种植适宜的水生植物和陆生植物，改善山塘生态环境，增强水体自净能力。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定的质量标准和工期完成山塘整修工程。有权在乙方违反本协议约定时，根据协议约定追究乙方的违约责任。2.义务向乙方提供山塘的相关资料，包括但不限于山塘的设计图纸、地质勘察报告等，协助乙方了解山塘现状，为施工提供必要的条件。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程款。协调处理施工过程中与周边居民、单位等的关系，确保施工顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致施工无法正常进行的情况，有权要求顺延工期，并要求甲方承担相应的损失。有权根据工程实际情况，在确保工程质量和安全的前提下，合理调整施工方案。2.义务按照国家相关法律法规以及行业标准规范，组织专业施工队伍进行山塘整修工程施工，确保工程质量达到优良标准。编制详细的施工计划和施工方案，提交给甲方审核，并按照审核后的方案组织施工。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，承担施工过程中的安全责任。定期向甲方汇报工程进展情况，及时沟通解决施工过程中出现的问题。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。三、工程款及支付方式1.工程款总额经双方协商确定，本山塘整修工程的工程款总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价包干，不因任何因素调整，但因设计变更、不可抗力等原因导致的工程量增加或减少除外。2.支付方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度款：乙方完成塘壁修复工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；乙方完成防渗处理工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；乙方完成淤泥清理工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。竣工验收款：山塘整修工程全部完工，经甲方组织相关部门和专家验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质量保证金：工程款总额的[X]%作为质量保证金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年，质保期届满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内将质量保证金无息支付给乙方。四、工程工期1.本工程工期自合同签订之日起开始计算至工程竣工验收合格之日止，总工期为[X]日历天。2.乙方应按照上述工期要求制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审核。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金；如因甲方原因或不可抗力导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。五、工程质量及验收1.质量标准本工程的施工质量应符合国家现行的相关工程质量验收规范和标准，达到优良等级。乙方应严格按照设计图纸、施工规范及本协议约定进行施工，确保工程质量。2.验收程序乙方在完成每一项分部分项工程后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格后方可进行下一道工序施工。在工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关竣工资料。甲方应在接到报告及资料后[X]个工作日内组织相关部门和专家进行竣工验收。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求限期整改，直至达到验收标准，由此产生的费用由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任如果甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的工程款及相应违约金，同时工期顺延。若因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的直接损失，包括但不限于停工损失、设备租赁费用、人员窝工费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的质量标准和工期完成工程，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准和工期要求，如因返工导致工期延误，还应按照本协议约定承担工期延误违约金。如乙方返工后仍无法达到质量标准，甲方有权扣除相应工程款，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。乙方在施工过程中发生安全事故，应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如因事故给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。若乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，