平整场地合同协议

平整场地合同协议甲方（委托方）：姓名：身份证号：地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方有平整场地的需求，乙方具备相关的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行平整场地事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.场地位置：[详细地址]，该场地面积为[X]平方米。2.平整要求清除场地内所有障碍物，包括但不限于建筑物、树木、杂草、石块等，并运至甲方指定地点。将场地地面平整至设计标高，平整度误差不超过[X]厘米，确保场地符合后续施工要求。对场地进行压实处理，压实度达到[具体压实度标准]，以保证场地的稳定性。3.施工期限乙方应在本合同签订之日起[X]个工作日内进场施工。整个平整场地工程应在[X]个工作日内完成，自乙方正式进场施工之日起计算。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误的除外，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权根据实际情况对平整场地的要求进行合理变更，但应提前通知乙方，并承担因变更要求而增加的费用。2.义务向乙方提供场地的相关资料，包括但不限于场地现状图、设计图纸、地下管线分布等，确保乙方施工的准确性和安全性。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如临时占地许可等，并承担相应费用。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。在乙方施工期间，负责协调周边关系，确保施工顺利进行。如因甲方协调不力导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。在施工过程中，如因甲方提供的资料不准确或其他甲方原因导致施工困难或延误的，有权要求甲方承担相应责任并给予合理补偿。2.义务具备从事平整场地工程所需的资质证书和专业技术人员，按照国家相关标准和规范以及本合同约定的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。自行组织施工所需的设备、材料及人员，承担施工过程中的安全责任。在施工过程中采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边人员的人身安全以及场地内原有设施的安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的监督管理。在施工过程中保持场地整洁，施工结束后及时清理现场，恢复场地原状。按照本合同约定的施工期限完成平整场地工程，并在工程竣工后及时通知甲方验收。向甲方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工记录、质量检验报告等，以备甲方查阅。三、工程款及支付方式1.工程款总额：本合同项下的平整场地工程款为人民币[X]元整（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，不因任何因素调整，但本合同约定的可调整情况除外。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元整（大写：[大写金额]）。乙方完成场地障碍物清除工作并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的[X]%，即人民币[X]元整（大写：[大写金额]）。场地平整及压实工作全部完成并经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款，即人民币[X]元整（大写：[大写金额]）。3.支付时间：甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关证明文件后的[X]个工作日内完成款项支付。如甲方逾期支付，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。四、验收标准及方式1.验收标准：场地平整应符合本合同约定的平整要求，包括但不限于障碍物清除干净、地面平整度误差符合标准、压实度达到要求等。同时，应符合国家现行的相关工程质量验收规范和标准。2.验收方式乙方完成每阶段工作后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。验收时，乙方应向甲方提供相关的施工记录、质量检验报告等资料。甲方可自行组织验收小组进行验收，也可委托有资质的第三方检测机构进行检测。如验收合格双方应签署验收合格文件；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求在规定的时间内进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方自行承担，如因整改导致工期延误的，乙方应承担相应责任。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，除应按照本合同约定支付违约金外，还应继续履行支付义务。如逾期超过[X]日，乙方有权暂停施工，并要求甲方赔偿因此给乙方造成的损失，包括但不限于停工期间的人员窝工费、设备租赁费等。若甲方未按照本合同约定向乙方提供相关资料或协助乙方办理施工手续，导致乙方无法正常施工或延误工期的，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。若甲方擅自变更平整场地的要求，导致乙方增加费用或延误工期的，甲方应承担增加的费用及相应的工期延误责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的施工期限完成平整场地工程，每逾期一日，应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。若乙方施工质量不符合本合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准。如因返工导致工期延误的，乙方应承担相应的工期延误责任。如乙方的施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方违反施工现场的安全规定或未采取必要的安全防护措施，导致发生安全事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。若乙方擅自将本合同项下的工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。如乙方的转包或分包行为给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）