山地做公路协议书

山地做公路协议书甲方：法定代表人：地址：联系方式：乙方：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拥有位于[山地具体位置]的山地，乙方具备在该山地进行公路建设的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方在甲方所有的山地进行公路建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.山地范围甲方提供的山地位于[详细地理位置描述]，其四至范围为：东至[具体边界标识或相邻地块名称]，南至[具体边界标识或相邻地块名称]，西至[具体边界标识或相邻地块名称]，北至[具体边界标识或相邻地块名称]。该山地面积约为[X]平方米（以实际测量为准）。2.公路建设内容乙方负责在上述山地范围内进行公路建设，包括但不限于道路的平整、路基修筑、路面铺设、排水系统建设、边坡防护等工程，确保公路符合国家及地方相关标准和规范，能够满足车辆安全通行的要求。公路设计标准为[具体公路等级标准，如二级公路标准等]，路面宽度为[X]米，长度为[X]米。3.建设工期乙方应在本协议签订之日起[X]日内开工建设，并在[X]个工作日内完成公路建设工程。如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方书面同意后，工期相应顺延。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的公路建设工程进行监督检查，提出意见和建议，确保工程质量和进度符合协议要求。有权要求乙方按照本协议约定的标准和规范进行施工，如发现乙方施工不符合要求，有权责令乙方整改。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权依据本协议及相关法律法规追究乙方的违约责任。2.义务向乙方提供山地的相关权属证明文件及资料，确保乙方对山地的使用合法合规。协助乙方办理公路建设所需的相关审批手续，提供必要的协助和支持。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供相关资料和协助，确保公路建设工程顺利进行。按照本协议约定的标准和规范完成公路建设工程后，有权要求甲方按照约定支付工程款。在公路建设过程中，如因甲方原因导致工程变更或延误，有权要求甲方承担相应的责任，并给予合理的补偿。2.义务具备从事公路建设工程所需的资质证书和营业执照，并向甲方提供相关证明文件。严格按照国家及地方相关标准和规范、本协议约定的设计要求进行公路建设施工，确保工程质量达到优良标准。制定详细的施工计划和安全保障措施，合理安排施工进度，确保在约定的工期内完成公路建设工程。在施工过程中，采取有效的安全防护措施，确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。负责公路建设工程所需的材料、设备的采购和运输，并确保材料、设备符合质量要求。在公路建设工程竣工后，按照国家及地方相关规定进行验收，并向甲方提供竣工报告和相关资料。对公路建设工程进行保修，保修期限为自公路验收合格之日起[X]年。在保修期限内，如因乙方施工质量问题导致公路出现损坏，乙方应及时免费修复。三、工程款及支付方式1.工程款总额经双方协商确定，本公路建设工程的工程款总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.支付方式本协议签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。公路建设工程进度达到[具体进度节点，如路基完成、路面铺设完成等]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。公路建设工程全部竣工并经相关部门验收合格后，甲方向乙方支付剩余工程款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.支付凭证乙方应在每次申请工程款支付时，向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项，且不承担任何违约责任。四违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应违约金。因甲方逾期支付工程款导致乙方损失的，甲方应承担全部赔偿责任。若甲方未按照本协议约定协助乙方办理相关审批手续或提供必要的协助和支持，导致乙方无法正常施工或延误工期的，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的时间开工或完成公路建设工程，每逾期一日，应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。因乙方逾期完工导致甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方施工质量不符合国家及地方相关标准和规范、本协议约定的要求，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。如因乙方施工质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本协议约定履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担。乙方应在接到甲方通知后[X]日内支付维修费用，否则每逾期一日，应按照维修费用的[X]%向甲方支付违约金。五、争议解决方式1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两