工程项目设计变更控制合同范文

甲方（建设单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________乙方（设计单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________鉴于1.甲方委托乙方承担[工程项目名称]的工程设计工作，双方已签订《建设工程设计合同》（合同编号：________）；2.工程项目建设过程中，因现场条件变化、技术规范更新、使用功能调整等原因，需对原设计文件进行变更；3.为规范设计变更的发起、评审、实施及费用/工期调整流程，明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等法律法规，经协商一致，订立本合同。第一条定义与解释1.设计变更：指对原设计文件（图纸、说明、技术参数、工程量清单等）的修改、补充或调整，包括设计内容、技术标准、工程量的变更等。2.重大设计变更：指变更涉及工程结构安全、主要使用功能，或造价变化幅度超____%（或金额）、工期变化超____日历天，或需修改初步设计文件及以上层级设计文件的变更。3.一般设计变更：除重大变更外的局部细节调整、非关键工序优化或少量工程量变化，对工程安全、功能及总造价/工期影响较小的变更。第二条设计变更的范围本合同设计变更范围包括但不限于：1.甲方提出的使用功能、建设标准、规模调整导致的变更；2.工程地质/水文条件与勘察报告不符，需调整设计的；3.国家/地方新法规、技术规范要求修改设计的；4.设计文件错、漏、碰、缺需修正的；5.施工中发现设计问题（如无法施工、难度过大）需优化的；6.其他经双方认可的合理变更事由。第三条设计变更的发起与申请3.1变更发起方设计变更可由甲方、乙方或施工单位（如涉及）发起。3.2申请流程甲方发起：向乙方提交《设计变更需求单》，明确变更原因、内容、目标（功能、造价、工期等），并附会议纪要、政策文件等支持材料。乙方发起：因设计优化、规范更新或缺陷需变更的，向甲方提交《设计变更建议书》，说明理由、方案及造价/工期影响，经甲方确认后推进。施工单位发起：施工中发现设计问题的，向监理单位提交《工程变更联系单》，监理审核后转报甲方，甲方会同乙方研究必要性。3.3申请时限除紧急情况（危及工程安全）外，发起方应在发现变更事由后____个工作日内提交申请；紧急情况需在____小时内书面通知，____个工作日内补全正式材料。第四条设计变更的评审与批准4.1评审组织甲方组织评审小组（含甲方代表、乙方设计负责人、监理工程师、施工项目负责人，必要时邀请专家）。4.2评审内容从技术可行性（规范、安全、功能）、经济合理性（造价合理性、成本控制）、工期影响（总工期/关键线路）三方面评审。4.3批准权限一般变更：甲方项目负责人（或授权代表）会同监理审批，书面通知乙方及施工单位。重大变更：经甲方技术负责人、分管领导审核，必要时报原设计审批部门/专家论证后，由甲方法定代表人（或授权代表）批准。4.4评审与批准时限一般变更：收到完整材料后____个工作日内完成。重大变更：____个工作日内完成（专家论证时间不计入，需告知相关方）。第五条设计变更的实施与验收5.1变更实施批准后，乙方应在____个工作日内出具正式设计变更文件（图纸、说明、工程量清单等），交付甲方、监理、施工单位。施工单位按变更文件及规范施工，监理监督质量。紧急变更（抢险、修复缺陷）：施工单位可先按口头指令实施，____个工作日内补全书面文件及审批手续，费用/工期调整按第六条执行。5.2变更验收变更完工后，施工单位向监理提交《工程变更验收申请单》，监理组织甲方、乙方验收，标准符合原设计及变更文件要求。验收合格的，签署《设计变更验收确认单》；不合格的，施工单位限期整改并重新申请验收，整改费用及工期延误由责任方承担。第六条费用与工期调整6.1费用调整甲方/乙方原因：工程量变化按合同计价方式（定额、清单、固定单价等）计算，无约定的按市场价协商；新增项目协商综合单价，协商不成参照类似项目或定额组价。非双方原因（不可抗力、政策调整）：费用按公平原则分担，比例协商确定。施工单位原因：自身失误导致的变更，费用由施工单位承担；设计/甲方原因按本条第1款处理。6.2工期调整关键线路变更导致工期变化的，按影响程度核算调整天数，由甲方、乙方、施工单位共同确定。非关键线路变更，总时差≥影响工期的，工期不予调整；总时差＜影响工期的，调整为总时差不足部分。工期调整签订《工期调整协议》，明确总工期及关键节点。6.3申请时限施工单位应在变更实施完成后____个工作日内，提交《设计变更费用及工期调整申请单》，附工程量计算书、费用明细、工期分析等，甲方____个工作日内审核，协商一致后签订补充协议。第七条违约责任1.甲方责任：未按时审批或拒批合理变更，导致工程延误/损失的，赔偿实际损失（窝工、设计返工等）；擅自要求变更或拒付费用/调整工期的，乙方有权暂停工作，工期顺延。2.乙方责任：未按时出具变更文件或文件错误导致质量问题/返工的，承担修复费用及工期延误责任，赔偿甲方、施工单位损失；未经批准擅自变更或未按评审意见修改的，甲方拒付设计费，乙方承担全部损失。3.施工单位责任（如涉及）：未按变更文件施工或擅自变更的，负责返工整改，承担费用及工期延误责任；未及时提交申请导致延误的，承担损失。第八条争议解决履行中发生争议，双方友好协商；协商不成的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼（或约定仲裁：提交________仲裁委员会仲裁）。第九条其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、设计变更费用/工期调整完毕终止。2.本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：__________________法定代表人/授权代表（签字）：______日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人/授权代表（签字）：___