2025年陕西二建试题及答案解析

2025年陕西二建试题及答案解析一、单项选择题（每题1分，共60分。每题只有一个最符合题意的正确答案，选对得1分，选错、不选均不得分）1.某工程采用《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2022版），下列费用中应列入“分部分项工程费”的是（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.混凝土模板及支架费D.二次搬运费答案：C解析：根据2022版《陕西省清单规则》4.2.3条，混凝土模板及支架费属于分部分项工程费中的技术措施项目，其余选项均属措施项目费或规费。2.某二级建造师注册有效期至2025年7月31日，其延续注册最迟应于（）前提出。A.2025年4月30日B.2025年5月31日C.2025年6月30日D.2025年7月15日答案：B解析：《注册建造师管理规定》第十八条，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前申请延续注册，即7月31日前推30日为5月31日。3.根据《陕西省绿色建筑创建行动方案》，到2025年城镇新建建筑中绿色建筑占比应达到（）。A.70%B.80%C.90%D.100%答案：D解析：陕建发〔2021〕113号文提出，2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，占比100%。4.某项目施工合同约定采用“价格指数调差法”调整材料价差，基准期为2024年3月，结算期为2025年3月，已知钢材价格指数分别为108和116，则钢材价差调整系数为（）。A.7.41%B.7.14%C.6.90%D.6.52%答案：A解析：调差系数=(116108)/108×100%=7.41%，保留两位小数。5.下列关于施工企业质量管理体系文件的说法，正确的是（）。A.质量手册是程序文件的支持性文件B.作业指导书由项目技术负责人审批即可C.程序文件应覆盖GB/T19001全部条款D.记录表格由企业法定代表人批准发布答案：C解析：程序文件必须覆盖标准全部条款，质量手册是纲领性文件，作业指导书由企业技术负责人审批，记录表格由主管副经理批准。6.某跨度9m的现浇钢筋混凝土梁，设计混凝土强度等级C35，底模拆除时同条件养护试件抗压强度至少应达到（）MPa。A.17.5B.22.5C.25.0D.27.5答案：C解析：《混凝土结构工程施工规范》GB506662011表4.5.2，跨度>8m的梁，拆模强度应达到设计强度75%，C35×0.75=26.25MPa，选项中最接近且不小于该值为25MPa（现场取整控制值）。7.根据《陕西省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，开挖深度超过（）m的基坑支护工程需组织专家论证。A.3B.4C.5D.6答案：C解析：陕建质发〔2020〕8号文附件1，开挖深度≥5m的基坑属“超危大”。8.某工程采用预应力管桩，静载试验检测数量为总桩数1%且不少于（）根。A.1B.2C.3D.5答案：C解析：《建筑基桩检测技术规范》JGJ1062014第3.3.3条，单位工程静载试验抽检数量不应少于3根。9.下列费用中，属于建筑安装工程费中“规费”的是（）。A.工程排污费B.生育保险费C.工伤保险费D.住房公积金答案：D解析：根据建标〔2013〕44号文，规费含社会保险费（养老、医疗、失业、工伤、生育）、住房公积金、工程排污费，但2020年后生育保险并入医疗保险，仍统称“规费”。10.某项目因发包人原因造成停工20天，承包人可索赔的费用中不包括（）。A.现场管理费B.总部管理费C.利润D.税金答案：C解析：停工索赔一般不含利润，利润仅在合同解除或变更引起价款调整时计取。（以下略去50道单选，直接给出多选、案例）二、多项选择题（每题2分，共20分。每题有2~4个正确答案，多选、错选、漏选均不得分）61.下列情形中，属于二级建造师执业规模标准中“中型工程”的有（）。A.单体建筑面积2万㎡的公共建筑B.合同额3000万元的装饰装修工程C.单跨30m的钢结构工程D.建安费1.2亿元的城市道路E.高度80m的高耸构筑物答案：A、B、E解析：根据《注册建造师执业工程规模标准》（建市〔2007〕101号），C项单跨≥30m属大型，D项城市道路中型上限为1亿元。62.关于施工组织总设计的编制与审批，正确的有（）。A.由项目经理组织编制B.企业技术负责人审批C.总监理工程师批准D.需报项目所在地住建部门备案E.发生重大变更时应补充审批答案：B、E解析：总设计由企业技术负责人审批，项目经理组织编制报审，不需政府备案，总监仅审查不批准。63.下列分部分项工程中，其专项施工方案须经专家论证的有（）。A.搭设高度50m的落地式钢管脚手架B.开挖深度4.5m的淤泥质土基坑C.采用爆破拆除的D级烟囱D.跨度36m的钢结构整体顶升E.重量800kN的大型结构整体滑移答案：A、D、E解析：B项深度未达5m且非超危大，C项D级烟囱爆破属小型，不需专家论证。64.根据《陕西省建设工程计价依据（2022）》，机械台班单价组成包括（）。A.折旧费B.大修费C.经常修理费D.机上人工费E.燃料动力费答案：A、B、C、E解析：机上人工费已综合在人工工日单价中，不再单列。65.下列关于施工合同价款调整的说法，正确的有（）。A.基准日后国家税率调整可调整价款B.承包人采购材料价格涨幅≥5%即可调差C.发包人更改设计引起工程量增减>15%可调整D.不可抗力造成窝工仅可索赔成本不可索赔利润E.暂估价材料招标后价差只计取税金不计取规费答案：A、C、D解析：B项需合同明确风险幅度，E项价差应计规费及税金。三、案例分析题（共4题，每题20分，共80分）【案例一】背景：某西安市高新区科研办公楼工程，地下1层、地上12层，框架剪力墙结构，建筑面积25600㎡，合同价1.28亿元，工期420日历天。2024年9月1日开工，施工合同约定：1.材料价格风险幅度±5%以内由承包人承担，超出部分按造价信息调差；2.由于发包人原因停工，现场管理费按人工+机械台班费的15%计取，总部管理费按直接费3%计取；3.暂估价钢材5000t，招标确定单价4680元/t，原暂估价4200元/t。事件：2025年3月，因发包人设计变更，工程停工20天，现场窝工人工2800工日、机械60台班，信息价人工110元/工日、机械台班850元/台班。同期钢材价格信息价涨至4850元/t。问题：1.计算承包人可索赔的停工费用。（列出计算过程，保留整数）2.钢材价差是否调整？若调整，计算价差金额并说明计税方法。3.承包人向发包人提出工期索赔多少天？说明理由。4.若发包人要求赶工，双方签订赶工协议，列出赶工费计算应包含的主要内容。答案与解析：1.停工费用人工窝工：2800×110=308000元机械窝工：60×850=51000元小计：308000+51000=359000元现场管理费：359000×15%=53850元总部管理费：359000×3%=10770元合计可索赔：359000+53850+10770=423620元2.钢材价差合同风险幅度±5%，基准价4200元/t，上限4200×1.05=4410元/t，信息价4850>4410，应调差。调差数量：5000t调差单价：48504410=440元/t价差金额：5000×440=2,200,000元计税：按陕建发〔2022〕15号文，材料价差计入税前造价，计取规费、税金，税率9%。3.工期索赔设计变更属发包人原因，造成关键线路停工20天，可索赔工期20天。4.赶工费内容（1）夜间施工增加费：照明、夜班补贴；（2）周转材料一次性投入增加费；（3）机械二次进出场及降效费；（4）技术措施费：模板早拆体系、快硬混凝土外加剂；（5）人员加班工资及效率降低补偿；（6）现场管理费增加；（7）赶工奖励（如合同约定）。【案例二】背景：某咸阳秦汉新城市政道路工程，长3.2km，红线宽40m，含桥梁一座（3×25m预应力混凝土箱梁）。招标工程量清单列“桥面防水层”项目特征：SBS改性沥青防水卷材4mm厚，上撒M10砂浆保护层20mm。中标后，承包人进场发现桥梁平面设计纵坡4%，横坡2%，建议将卷材改为“2mm聚氨酯防水涂料+胎体增强”方案，监理同意，发包人书面确认，变更综合单价未重新组价，仅将原卷材单价扣除，涂料单价按信息价计入。竣工结算时，审计单位提出：变更方案未重新组价，且涂料无招标竞价，应扣减原卷材单价后按信息价下浮8%计入。问题：1.审计单位意见是否成立？说明理由。2.若需重新组价，列出组价依据及步骤。3.计算变更后防水层直接工程费增减额（已知：原卷材清单量2800㎡，综合单价38元/㎡；涂料信息价28元/kg，用量1.2kg/㎡，胎体布4元/㎡，人工12元/㎡；无下浮）。4.说明工程变更导致措施项目费调整的原则。答案与解析：1.不成立。理由：变更已由发包人书面确认，且合同专用条款约定“经发包人确认的设计变更，采用信息价替换的，不再下浮”，审计单位擅自下浮违背合同约定。2.组价依据（1）《陕西省计价依据（2022）》市政分册；（2）变更图纸、监理指令、发包人确认单；（3）信息价采用2025年第2期咸阳地区；（4）消耗量定额：涂料防水层套用DE0533，胎体增强套用DE0534；（5）取费程序：人工+材料+机械→直接费→综合单价。3.费用计算原防水层直接费：2800×38=106400元变更后：涂料：28×1.2×2800=94080元胎体：4×2800=11200元人工：12×2800=33600元合计：94080+11200+33600=138880元增减额：138880106400=+32480元（增加）4.措施项目调整原则（1）安全文明施工费按直接费变化额调整；（2）脚手架、模板等措施按施工方案变化重新计算；（3）以“项”计价的措施费，按变更部分直接费比例调整；（4）已完工程保护费按实际发生签证；（5）调整后的措施费只计取规费、税金，不计利润。【案例三】背景：某宝鸡市装配式建筑产业基地宿舍楼，地下1层，地上13层，高39.9m，装配率52%，采用灌浆套筒连接剪力墙结构。施工至第8层时，监理发现部分套筒灌浆饱满度检测不合格，占比12%，要求全部返工。返工导致工期延误15天，承包人提出索赔：人工、材料、机械、脚手架闲置、塔吊延期租赁、PC构件二次运输、现场管理费、总部管理费、利润、税金，共计186万元。发包人仅同意直接费92万元，双方争议提交仲裁。问题：1.套筒灌浆饱满度检测采用何方法？判定合格标准是什么？2.返工责任应如何划分？说明理由。3.仲裁机构应支持哪些索赔项目？计算合理索赔金额（给出计算式）。4.装配式建筑灌浆连接施工质量控制要点有哪些？答案与解析：1.检测方法采用“X射线工业电视法”或“预埋传感器法”，《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T511292017第9.3.5条；饱满度≥90%为合格。2.责任划分承包人承担主要责任。理由：套筒灌浆属关键工序，承包人未按作业指导书操作（未分层灌浆、未实时监测），且无旁站记录，属施工质量缺陷。3.仲裁支持项目（1）直接返工费：人工+材料+机械=92万元（双方无争议）；（2）脚手架闲置：15天×1.5万元/天=22.5万元；（3）塔吊延期：15天×2800元/天=4.2万元；（4）现场管理费：（92+22.5+4.2）×5%=5.94万元；（5）总部管理费：直接费×3%=92×3%=2.76万元；（6）利润：不支持，因属承包人质量责任；（7）税金：支持（1+2+3+4+5）×9%=11.86万元；合计：92+22.5+4.2+5.94+2.76+11.86=138.26万元。4.质量控制要点（1）灌浆料进场复检：30min流动度≥260mm，28天强度≥85MPa；（2）灌浆套筒工艺检验：模拟试件抗拉强度≥1.15倍钢筋标准值；（3）灌浆前接缝封堵：采用高强砂浆，24h强度≥5MPa；（4）灌浆全过程旁站：记录灌浆压力、时间、影像；（5）采用“灌浆出浆二次补浆”工艺，确保饱满；（6）环境温度低于5℃时，采用热水拌合并保温养护；（7）每层留置3组同条件试件，检测28天抗压强度。【案例四】背景：某榆林市能源化工园区封闭管理项目，合同价2.6亿元，采用EPC总承包模式。2025年4月，因园区规划调整，发包人要求将原设计4m高砖砌围墙改为6m高钢筋混凝土剪力墙+防撞柱，长度不变（2.8km），并要求30天内完成变更图。承